中华人民共和国标准施工招标文件通用合同条款解读课件.ppt

《中华人民共和国标准施工招标文件通用合同条款解读课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中华人民共和国标准施工招标文件通用合同条款解读课件.ppt（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中华人民共和国中华人民共和国标准施工招标文件标准施工招标文件通用合同条款解读通用合同条款解读 1标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款合同特点：1、合同条款是以监理人作为发包人授权的合同管理者对合同实施管理，监理人的具体权限范围，由发包人根据合同管理的需要确定。合同特点：2、合同条款对发包人、承包人的责任进行恰当的划分，在材料和设备、工程质量、计量、变更、违约责任等方面，对双方当事人权利、义务、责任较为作了相对具体、集中和具有操作性的规定。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款合同特点：3、合同条款留有空间，供各行业部门或招标人根据项目具体情况编制专

2、用条款和技术条款，予以补充，使整个合同文件趋于完整和严密。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款几个定义的说明：1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款几个定义的说明：1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。“和（或）”需结合上下文进行理解，是指“发包人和承包人”、“发包人”或“承包人”。合同条款其他地方出现的“和（或）”依此类推。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同

3、条款第四章合同条款几个定义的说明：1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款几个定义的说明：1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款几个定义的说明：1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。标准施

4、工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款几个定义的说明：1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款几个定义的说明：1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。本款约定的法律、行政法规、部门规章

5、，以及地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章，与立法法有关规定的含义一致，合同当事人必须遵守。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款1.3 法律立法法较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。省、自治区的人民代表大会常务委员会对报请批准的地方性法规，应当对其合法性进行审查，同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规不抵触的，应当在四个月内予以批准。本法所称较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市，经济特

6、区所在地的市和经国务院批准的较大的市。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款1.3 法律立法法第六十六 条民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例。自治区的自治条例和单行条例，报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准后生效。自治条例和单行条例可以依照当地民族的特点，对法律和行政法规的规定作出变通规定，但不得违背法律或者行政法规的基本原则，不得对宪法和民族区域自治法的规定以及其他有关法律、行政法规专门就民族自治地方所作的规定作出变通规定。标准

7、施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款1.3 法律立法法第七十一条 国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内，制定规章。部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款1.3 法律立法法第七十三条 省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定规章。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款1.4 1.4 合同文件的优先顺序合

8、同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款11.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款11.4 异常恶劣的气候条件根据世界气象组织的规定，所谓常年的气候，是指

9、以往30年的平均值。如果观测到了在过去30年内都没有出现的偏差极大的气温和降水量（降雪量）就是出现了气候异常。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款11.4 异常恶劣的气候条件天气是指相对快速的冷热改变或是暂时的冷热条件。气候则是指一般情况下具有的天气状况或长期存在的主要天气状况。气候是地球上某一地区多年时段大气的一般状态，是该时段各种天气过程的综合表现。气象要素(温度、降水、风等)的各种统计量(均值、极值、概率等)是表述气候的基本依据。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款15.1 15.1 变更的范围和内容变更的范围和内容除专用合同条款另有约定外

10、，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款15.4 变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目

11、，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款15.6 暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。暂列金额在发包人提供的工程量清单中专项列出，并且只能按照监理人的指示使用。尽管暂列金额列入合同价格，但并不属于承包人所有，也不必然发生。只有按照合同约定实际发生后，才成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余

12、额仍属于发包人所有。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款16.1.1 采用价格指数调整价格差额16.1.1.1 价格调整公式因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按公式计算差额并调整合同价格。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款16.1.2 采用造价信息调整价格差额施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价

13、格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款16.2 法律变化引起的价格调整在基准日后，因法律变化（如油料调假、燃油附加费等）导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款17.1.3 计量周期除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告

14、确定。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款19.3 缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款19.6 缺陷责任期终止证书在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。19.7 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和

15、责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款23.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付

16、款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款23.1 承包人索赔的提出（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提

17、出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。标准施工招标文件标准施工招标文件第四章合同条款第四章合同条款谢 谢！