2023年造价工程师《建设工程计价》考试题及答案.pdf

《2023年造价工程师《建设工程计价》考试题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年造价工程师《建设工程计价》考试题及答案.pdf（72页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第 1 页 共 72页2023年造价工程师 建设工程计价考试题及答案第1题（单项选择题）下列费用中，不属于工程建设其他费用的是（）。A.建设单位管理费B.技术服务费C.价差预备费D.建设期计列的生产经营费【本题答案】C,第2题（单项选择题）关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是（）。A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用【本题答案】B

2、,第2页 共72页第3题（单项选择题）某进口设备，按人民币计算的离岸价为20。万元，到岸价为25。万元，进口关税税率为1。,增值税率为13%,无消费税。该进口设备应纳的增值税额为（）万元。A.34.00B.37.40C.42.50D.35.75【本题答案】D,第4题（单项选择题）当计算施工机械台班单价中台班折旧费时，对于进口施工机械，以下各项中不包括在机械预算价格中的是（）。A.车辆购置税B.关税C.消费税D.增值税【本题答案】D,第5题（单项选择题）下列关于施工排水、降水费说法中，正确的是（）。A.连接试抽费用包含在施工排水、降水费的排水、降水中第3页 共72页B.成井费用按照图示尺寸以钻孔

3、直径和深度按立方米计算C.施工排水、降水费由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成D.施工排水、降水费按施工工期日历天数以天为单位计算【本题答案】C,第 6 题（单项选择题）在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括（）oA.按照建筑面积以“m 2”计算B.按照垂直投影面积以“m 2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算【本题答案】A第 7 题（单项选择题）当单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过（）层时，可计算超高施工增加费。A.11B.10C.8D.6第 4 页 共 72页【本题答案】D,第 8 题（单项选择题）国外建筑安装工程费

4、用的构成中，工人现场福利费及安全费属于（）oA.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【本题答案】C,第 9 题（单项选择题）将塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于（）。A.施工机械使用费B.二次搬运费C.固定资产使用费D.大型机械进出场及安拆费【本题答案】D,第 1 0 题（单项选择题）第 5 页 共 72页关于专利及专有技术费的说法，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.软件费属于专利及专有技术费【本

5、题答案】D,第1 1题（单项选择题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1800万元，第二年贷款12。万元，年利率5%,建设期内利息只计息不支付，则该项目估算的建设期利息为（）oA.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【本题答案】B,第1 2题（单项选择题）工料单价不包括的内容是（）。第6页 共72页A.人工费B.材料费C.机械费D.企业管理费【本题答案】D,第 1 3 题（单项选择题）建筑安装工程概算定额所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（）oA.分项工程B.结构构件C.扩大分项工程或扩大结构构件D.整个建筑物或构筑物【本题答案】C,第 1 4 题

6、（单项选择题）根据分部组合计价原理，单位工程分解为分部工程时，不需考虑的因 素 是（）。A.结构部位B.路段长度C.施工特点第 7 页 共 72页D.施工工序【本题答案】D,第 1 5 题（单项选择题）建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级为表示（）。A.分项工程名称顺序码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程代码参考答案:B,第 1 6 题（单项选择题）招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是（A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.

7、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量【本题答案】D,第 1 7 题（单项选择题）第8页 共72页在编制其他项目清单时，计日工应列出（）。A.项目名称、计量单位和结算金额B.项目名称、计量单位和综合单价C.项目名称、计量单位和暂估数量D.项目名称、计量单位和实际数量【本题答案】C,第 1 8 题（单项选择题）在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容【本题答案】B,第 1 9 题（单项选择题）根据计时观测资料得知，人工完成单位标准砖墙勾缝的基本工作时间为 lOmin,辅助工作时间占

8、工序作业时间的比例为5%,准备与结束时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作时间的比例分别为3%、2%、1 5%。则该人工勾缝的时间定额是（）工日/戒。A.0.025B.0.027第9页 共72页C.6.573D.10.526参考答案:B,第2 0题（单项选择题）在确定材料定额消耗量过程中，根据对材料消耗过程的观测，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法，称 为（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【本题答案】A第2 1题（单项选择题）下列施工机械工作时间中，属于必需消耗的时间是（）。A.低负荷下工作时间B,多余工作和停工的时间C.不

9、可避免的无负荷工作时间D.施工本身造成的停工时间【本题答案】C,第2 2题（单项选择题）第10页 共72页中小型机械报废回收时的残值率应为（）。A.2%B.3%C.4%D.5%【本题答案】D,第2 3题（单项选择题）某砌筑工程，工程量为10m3,每立方砌体需要基本用工。.8 6工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%,人工幅度差系数为15%,则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【本题答案】C,第2 4题（单项选择题）可行性研究阶段投资估算的主要方法是O oA.比例估算法B.指标估算法C.朗格系数法第11页 共72页D.

10、生产能力指数法【本题答案】B,第2 5题（单项选择题）某项目，建安工程费300。万元，设备及工器具购置费4。万元，工 程建设其他费用60。万元，建设期利息2。万元，铺底流动资金1 6 0万元，建设期间国家批准税种的税额4 5万元，则该项目的静态投 资 为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【本题答案】B,第2 6题（单项选择题）按照形成资产法分类，建设投资中能够形成无形资产的费用是（）。A.土地使用权B.工程费用C.建设管理费D.勘察设计费【本题答案】A,第 12页 共 72页第 2 7 题（单项选择题）下列单位安装工程中，采用设备原价为基数乘以设备安装费率来编制安装工程

11、费估算的是（）oA.工艺非标准件安装工程B.工艺设备安装工程C.金属结构安装工程D.工业炉窑砌筑安装工程【本题答案】B,第 2 8 题（单项选择题）对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按10。生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息【本题答案】B,第 2 9 题（单项选择题）项目决策的（）影响投资估算的精确度。A.正确性第13页 共7 2页B.内容C.深度D.数额【本题答案】C,第3 0题（单项选

12、择题）从建筑设计的经济性角度考虑，下列说法中错误的是（）。A.一般来说，建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加不会引起各项费用的增加C.在满足建筑物使用要求的前提下，将流通空间减少到最小，是建筑物经济平面布置的主要目标之一D.室内外高差过大，则建筑物的工程造价提高【本题答案】B,第3 1题（单项选择题）从经济角度衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算第14页 共72页【本题答案】B,第3 2题（单项选择题）在建筑设计阶段，对于工业建筑，柱网布置是确定柱子（）的依据。A.跨度和间距B

13、.间距和长度C.长度和宽度D.宽度和跨度【本题答案】A第3 3题（单项选择题）下列预算项，属于单位建筑工程预算的是（）oA.机械设备安装工程预算B.采暖通风工程预算C.热力设备安装工程预算D.电气设备安装工程预算【本题答案】B,第3 4题（单项选择题）编制施工图预算时，下列文件中，属于采用三级预算编制形式而不属于二级预算编制形式的工程预算文件是（）。第15页 共7 2页A.总预算表B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【本题答案】B,第 3 5 题（单项选择题）下列不属于设标底招标特点内容的是（）oA.容易发生泄露标底及暗箱操作等违法违规行为现象，有失公平公正性B.可有效控制投资，防止恶性哄

14、抬报价带来的投资风险C,较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响，容易与市场造价水平脱节，不利于引导投标人理性竞争D.投标人尽力地去迎合标底，没有反映投标人实力，会引发各种合法或非法的“投标策略”的竞争【本题答案】B,第 3 6 题（单项选择题）编制招标工程量清单时，需要拟定施工总方案，通常不需要考虑的是（）OA.施工方法B.施工步骤第16页 共72页C.施工机械设备的选择D.现场的平面布置【本题答案】B,第 3 7 题（单项选择题）对于工程量清单招标方式，招标工程合同价款风险及风险分担，下列说法中错误的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致

15、施工机具使用费发生变化时，承包人承担5%以内的价格风险C.由于政策出台导致的人工费变化，承包人不承担此类风险D.承包人管理费的风险一般由承包人自己承担【本题答案】B,第 3 8 题（单项选择题）建设项目施工投标文件不包括的内容是（）。A.投标函B.投标保证金C.施工组织设计D.合同协议书【本题答案】D,第17页 共7 2页第3 9题（单项选择题）下列关于评标程序与评审标准的说法中，正确的是（）。第18页 共7 2页A.评标委员会成员名单一般应于开标后确定，而且该名单在中标结果确定前应当保密B.招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，

16、向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审【本题答案】B,第4 0 题（单项选择题）根 据 建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,下列关于合同价款的说法中，正确的是（）。A.对于以总价合同形式招标的项目，工程量清单中各种价格的总计即为合同价B.中标价是指评标时经过算术修正的、并在中标通知书中载明招标人接受的投标价格C.招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起1 5 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同D.紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方可以采用总价

17、方式确定合同价款【本题答案】B,第19页 共72页第 4 1 题（单项选择题）下列选项中，属于清标工作内容的是（）。A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审【本题答案】C,第 4 2 题（单项选择题）在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、48。万元、3 5 0 万元，评标基准价为42。万元。则投标报价偏差率最小的投标人为（）oA.甲投标人B.乙投标人C.丙投标人D.无法判断【本题答案】B,第 4 3 题（单项选择题）国际竞争性招标过程中投标邀请书规定，给予投标商准备投标的时间不得少于（）。A.15 天第20页 共72页B.30 天C.45 天D.

18、60 天【本题答案】C,第 4 4 题（单项选择题）下列工程总承包方式中，从工程项目可行性研究阶段开始的工程总承包方式是（）。A.设计采购施工总承包B.设计一施工总承包C.采购一施工总承包D.交钥匙总承包【本题答案】D,第 4 5 题（单项选择题）在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。A.承包人建议书评审标准B.形式评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准【本题答案】A,第21页 共72页第4 6题（单项选择题）由于物价波动引起工程价款调整时，适用于采用价格指数调整价格差额的情况是（）。A.材料品种较少，材料使用量较大的土

19、木工程B.材料品种昂贵，且使用量大的C.材料品种多，材料使用量较小的房屋建筑与装饰工程D.材料品种已知，且不复杂的项目【本题答案】A,第4 7题（单项选择题）根 据 建设工程工程量清单计价规范，对于实行招标的工程，中标人投标报价浮动率的计算公式是（）oA.（1中标价/招标控制价）x 100%B.（1.中标价/施工图预算）x 100%C.（1 报价值/招标控制价）x 100%D.（1 报价值/投标报价）x 100%【本题答案】A,第4 8题（单项选择题）下列选项中，不属于承包人工程索赔成立的基本条件的是（）。A.索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误第22页 共72页B.造成费用增加或工期

20、延误的索赔事件是因非承包人的原因发生的C.承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料D.因不可抗力导致承包人人员伤亡【本题答案】D,第 4 9 题（单项选择题）对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）天作为基准日。A.7B.14C.28D.30【本题答案】C,第 5 0 题（单项选择题）当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过1 5%的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，

21、措施项目费调第23页 共72页增C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增【本题答案】D,第5 1题（单项选择题）根 据 标准施工招标文件中的通用合同条款，下列哪一项不属于工程变更的范围和内容（）。A.合同中的遗漏B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或者尺寸D.改变已批准的施工工艺或顺序【本题答案】A第5 2题（单项选择题）根 据 标准施工招标文件，下列导致承包人成本增加的情形中，可以同时补偿承包人费用和利润的是（）oA.工程移交后因发包人原因出现新

22、的缺陷或损坏的修复B.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备第24页 共72页C.异常恶劣的气候条件导致工期延误D.施工过程中发现文物【本题答案】A,第 5 3 题（单项选择题）某工程原定2019年 6 月 3 0 日竣工，因承包人原因，工程延至2019年 1。月 3。日竣工，但在2019年 7 月因法律法规的变化导致工程造价增加2。万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。A.不予调增B.调增10。万C.调增1 5 0 万D.调增2。0 万【本题答案】A,第 5 4 题（单项选择题）对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从（）

23、起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【本题答案】A第25页 共72页第 5 5 题（单项选择题）关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人仍能推迟支付工程价款B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持C.承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效D.招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致的，应当以对

24、无过错方有利的合同作为结算工程价款的根据【本题答案】C,第 5 6 题（单项选择题）承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出（）的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【本题答案】C,第 5 7 题（单项选择题）第26页 共72页当和解方式解决建设工程合同价款纠纷时，下列表述中正确的是（）O第27页 共72页A.发承包双方协商达不成一致的，以监理或造价工程师的暂定结果为准B.发承包双方协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力C.发承包双方或一方不同意暂定结果的，可不实施该结果，直到其按照发

25、承包双方认可的争议解决办法被改变为准D.发承包双方对暂定结果认可的，在以书面形式予以确认后仍可提出改变暂定结果【本题答案】B,第5 8题（单项选择题）在竣工结算时，暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额 归（）所有。A.承包人B,发包人C.发包人和承包人共同D.监理人【本题答案】B,第5 9题（单项选择题）某大型项目投入使用后，应 在（）个月内编报竣工财务决算，特殊情况需延长的，不得超过（）个月。A.3,2第28页 共72页B.3,6C.2,3D.2,6【本题答案】B,第6 0题（单项选择题）某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊入费用如

26、下表所示（单位：万元），则总装车间新增固定资产价值为（）万元。A.62.86项目名称建筑工程安装工程需安装设备 建设单位管理费土地征用费建O建设项目竣工决算500080012008090总装车间竣工决算800500600B.1900C.1962.86D.2150【本题答案】C,第6 1题（多项选择题）从定义方面解释，设备运杂费是指（）oA.国外采购设备自来源地运至施工现场发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用第2 9页 共72页B.国内采购设备自到岸港运至施工现场发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用C.国内采购设备自来源地运至指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费

27、用D.国外采购设备自到岸港运至指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用E.国内、外采购设备自到岸港运至工地仓库发生的采 运输、购、输保险、保管、装卸等费用【本题答案】C,D,第 6 2 题（多项选择题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中环境保护费的有（）。A.工程防扬尘洒水费用B.建筑弃渣外运车辆防护措施费用C.场地排水排污措施费用D.防扰民措施费用E.其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用【本题答案】A,B,C,D,第 6 3 题（多项选择题）第30页 共72页下列费用中，属于工程建设其他费中建设单位管理费的有（)OA.设计评审费B

28、.工程造价咨询费C.招募生产工人费D.固定资产使用费E.监理费【本题答案】C,D,第 6 4 题（多项选择题）下列土地使用权获取方法中，属于取得国有土地使用权的基本方法的有（）。A.出让方式B.租赁方式C.划拨方式D.转让方式E.竞拍方式【本题答案】A,C,第 6 5 题（多项选择题）按现行对基本预备费内容的规定，下列费用中属于基本预备费范围的是（）。A.不可预见的地下障碍物处理的费用B.超规超限设备运输增加的费用第31页 共72页C.利率调整增加的费用D.一般自然灾害处理费用E.工程变更增加的费用【本题答案】A,B,D,E,第 6 6 题（多项选择题）下列费用中，属于社会保险费的有（）0A.

29、养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.工程保险费E.工伤保险费【本题答案】A,C,E,第 6 7 题（多项选择题）招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制，由（）组成。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.开办费清单D.其他项目清单E.规费项目和税金项目清单第32页 共72页【本题答案】A,B,D,E,第6 8题（多项选择题）影响人工日工资单价的因素有（）0A.施工单位推行的福利政策B.社会平均工资水平C.生活消费指数D.人工日工资单价的组成内容E.劳动力市场供需变化【本题答案】B,C,D,E,第6 9题（多项选择题）下列选项中，属于建设工程造价指数的有（）。A.工业产品产量指数B

30、.商品销售量指数C.工料机市场价格指数D.建设工程造价综合指数E.职工人数指数参考答案:C,D,第7 0题（多项选择题）第33页 共72页关于建设地点（厂址）的选择，下列说法中正确的有（）。A.尽量把厂址放在荒地，不占或少占耕地B.厂址的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面C.厂区地形力求平坦而略有坡度，坡度一般5%1 5%为宜D.应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资和未来的运营成本E.将排放大量有害气体和烟尘的项目建在城市上风口【本题答案】A,B,D,第 7 1 题（多项选择题）项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括（）。A.比例估算法B,设备系数法C.主体

31、专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【本题答案】B,C,E,第 7 2 题（多项选择题）下列关于制约项目建设规模合理化因素的表述中，正确的有（）oA.确定项目生产规模的前提是项目资金供应情况第34页 共72页B.先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益实现的保证C.市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素D.原材料市场、资金市场和劳动力市场对项目规模的选择起到制约作用E.市场风险分析是确定项目建设规模的重要依据【本题答案】C,D,E,第 7 3 题（多项选择题）关于施工图预算对施工企业的作用，下列说法中正确的有（）。A.施工图预算是确定工程最高投标限价的依据B.施工图预算是施工

32、企业控制工程成本的依据C.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据D.施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据E.施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容【本题答案】B,D,E,第 7 4 题（多项选择题）投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力第35页 共72页C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性E.地质情况的调查【本题答案】A,E,第 7 5 题（多项选择题）下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有（）。A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保

33、证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【本题答案】A,C,D,第 7 6 题（多项选择题）对于工程变更价款的调整方法，下列表述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足1。时，采用该项目的单价B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包第 36页 共 72页人报价浮动因素E.当无适用及类似于变更

34、项目且信息价格缺价时，应根据变更工程资料、计量规则和计价办法、市场价格和承包人报价浮动率确认变更项目的单价或总价【本题答案】B,C,第 7 7 题（多项选择题）根 据 建设工程工程量清单计价规范G B 5050。.2。13,下列因不可抗力事件导致的损失或增加的费用中，应由承包人承担的有（）。A.停工期间承包人按照发包人要求照管工程的费用B.因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失C.合同工程本身的损坏D.承包人施工设备的损坏E.承包人的人员伤亡和财产损失【本题答案】D,E,第 7 8 题（多项选择题）有关工程计量的概念及原则，下列表述中正确的是（）。A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.工程

35、计量的方法、范围、内容和单位受合同文件所约束C.招标工程量清单缺项或项目特征描述不符，应按照工程量清单的特征予以计量D.工程计量是指对承包人已经完成的质量合格的工程施工数量进行测量与计算第37页 共72页E.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量【本题答案】A,B,E,第 7 9 题（多项选择题）（）称为建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。A.工程竣工图B.工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书D.竣工财务决算报表E.竣工财务结算报表【本题答案】C,D,第 8 0 题（多项选择题）新增流动资产中的应收及预付款项包括（）。A.银行存款B.预付货款C.应收

36、票据D.待摊费用E.备用金【本题答案】B,C,D,第38页 共72页第二章：第1题（单项选择题）根据我国现行建设项目投资构成，建设投资由（）三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【本题答案】C,第2题（单项选择题）根据世界银行工程项目的总建设成本的规定，下列各项中属于直接建设成本的是（）OA.项目管理费B.土地征购费C.开工试车费D.国内运输费【本题答案】B,第3题（单项选择题）下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定

37、的，保证初期正常生产必须购置的（）。A.未达到固定资产标准的设备购置费第3 9页 共7 2页B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【本题答案】A,第4题（单项选择题）某项目需购入一台国产非标准设备，该设备材料费为1 2万元，加工费为3万元，辅助材料费为1.8万元，外购配套件费为1.5万元，非标准设备设计费为2万元，专用工具费率3%,废品损失费率为2%,包装费率为2%,增值税率为13%,利润率为1。,则此国产非标准设备的利润为（）万元。A.1.95B.2.15C.1.80D.1.77【本题答案】C,第5题（单项选择题）我国现行建筑安装工程构成，按造

38、价形成划分，其费用内容是（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金B.直接费、间接费、利润和税金第4 0页 共72页C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、利润、规费和税金D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【本题答案】D,第6题（单项选择题）施工企业发放的劳动保护费属于（）。A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费【本题答案】A,第7题（单项选择题）措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工准备和施工过 程 中 的（生保生保术、工、工、术、技蕉险施活技险A-B-c-D.）方面的费嘿 全、环境保护安全、环境保护安全、环境保护安

39、全、环境保护【本题答案】A,第8题（单项选择题）根 据 营业税改征增值税试点实施办法以 及 营业税改征增值税试第41页共72页点有关事项的规定，下列选项中，属于小规模纳税人的是（）。A.年应征增值税销售额未超过80。万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人B.年应征增值税销售额未超过70。万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人C.年应税销售额超过6 0 0 万元，经常发生应税行为的单位D.年应税销售额超过50。万元，但不经常发生应税行为的单位【本题答案】D,第 9 题（单项选择题）在进行地下室施工时，所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用属于（）。A.安全施工费B.地上、地下设

40、施费C.夜间施工增加费D.非夜间施工照明费【本题答案】D,第 1。题（单项选择题）某市区承包单位承建市区某政府办公楼，工程税前价格150。万元，增值税税率为9%,则该承包单位为此需缴纳的增值税为（）万元。第42页 共72页A.12.85B.135.00C.148.35D.147.15【本题答案】B,第1 1题（单项选择题）施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费【本题答案】B,第1 2题（单项选择题）根 据 建设工程工程量清单计价规范，关于暂列金额的说法，正确的 是（）。A.暂列金额应由投标人根据招标工程量清单

41、列出的内容和要求估算B.暂列金额应包括在签约合同价中，属承包人所有C.暂列金额不能用于施工中发生的工程变更费用支付第43页 共72页D.暂列金额可用于施工过程中索赔、现场签证确认的费用支付【本题答案】D,第1 3题（单项选择题）土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外,其最迟申请续期的时间是（）。A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间【本题答案】B,第1 4题（单项选择题）建设用地如通过行政划拨方式取得，须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用。下列不属于

42、征地补偿费的是（）。A.青苗补偿费和地上附着物补偿费B.耕地开垦费和森林植被恢复费C.安置补助费D.迁移补偿费【本题答案】D,第44页 共72页第 1 5 题（单项选择题）某建设项目，经投资估算确定的工程费用为21。万元，工程建设其他费为90。万元，项目建设期为2 年，每年各完成投资计划50%,年均投资价格上涨率为1。基本预备费费率为5%,项目建设前期1 年.该项目建设期的价差预备费为（）万元。A.350.67B.396.86C.443.88D.665.83【本题答案】D,第 1 6 题（单项选择题）工程量清单编制程序包括：确定项目名称；确定项目编码；确定项目特征；确定计量单位；计算工程量。正

43、确的编制程序是（）oA.一一一B.一一一一C.一一一一D.一一一一【本题答案】A第 1 7 题（单项选择题）第4 5页 共 7 2 页分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规总A.三至四位B.五至六位c.九至H位D.十至十二位【本题答案】D,第 1 8 题（单项选择题）关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的 是（）。A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估

44、价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程其暂估价实际金额确定的最佳途径就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【本题答案】C,第 1 9 题（单项选择题）出料容量为600L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌.卸料和中断的时间分别为140s、40s 160s、30s、30s,其中第46页 共72页运料与其他循环组成部分交叠的时间为40SO机械正常利用系数为0.85,则6001.砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（In）31000L）A.27.43B.29.54C.32.00D.40.80【本题答案】D,第2 0题（单项选择题）在编制施工定额

45、时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【本题答案】A第2 1题（单项选择题）筑路机在工作区末端调头所消耗的时间，属于施工机械工作时间中的第47页 共 72页（）。A.有效工作时间B.多余工作时间C.低负荷下的工作时间D,不可避免的无负荷工作时间【本题答案】D,第22题（单项选择题）下列费用中，不属于材料运杂费的是（）oA.调车和驳船费B.装卸费C,运输费及附加工作费D.场外运输损耗费用【本题答案】D,第23题（单项选择题）在概算指标的列表形式中，对电气照明工程列出配线方式和灯具名称属 于（）部分的内容。A.工程特征B.不意图C.经

46、济指标D.构造内容及工程量指标第48页共72页【本题答案】A,第2 4题（单项选择题）编制预算定额人工工日消耗量时，预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离超过劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差【本题答案】A第2 5题（单项选择题）流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（）。A.30%B.40%C.60%D.70%【本题答案】A第2 6题（单项选择题）制约项目规模合理化的主要因素不包括（）。A.市场因素第49页共72页B.技术因素C.环境因素D.人为因素【本题答案】D,第27

47、题（单项选择题）对于政府投资项目，作为建设项目投资的最高限额依据是（）。A.建设项目的投资估算B.建设项目的概算C.工程的预算价格D.建设项目的决算价格【本题答案】A第28题（单项选择题）在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是（）。A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性【本题答案】B,第50 页 共 7 2页第2 9题（单项选择题）某地拟于2015年新建一年产6 0万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产5 0万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元假定生产能力指数为1,2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%,则该生产线的建设投资为（）

48、万元。A.6000B.6300C.6600D.6615【本题答案】D,第3。题（单项选择题）下列选项中，属于住宅小区规划设计中节省用地的措施的是（）。A.合理压缩建筑面积B.适当提高住宅高低层搭配C.适当减少房屋长度D.降低公共建筑的层数【本题答案】B,第3 1题（单项选择题）关于工程量清单项目特征的描述，下列说法中错误的是（）oA.在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述第51页 共72页B.项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，满足确定综合单价的需要C.为达到规范、全面描述项目特征的要求，项目特征不能描述为详见X X 图号D.若采用标准图集能够全部或部分满足

49、项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见X X 图集【本题答案】C,第 3 2 题（单项选择题）以下各项中属于最高投标限价编制依据的是（）.A.企业定额B.投标时拟定的施工组织设计C.投标时拟定的施工方案D.招标工程量清单【本题答案】D,第 3 3 题（单项选择题）在建设项目施工招标文件中，规定投标准备时间最短不得少于（）天。A.14B.15第52页 共 72页C.20D.28【本题答案】C,第 3 4 题（单项选择题）当编制最高投标限价时，综合单价应包括招标文件中要求（）所承担的风险内容及范围（幅度）产生的风险费用。A.招标人B.投标人C,发包人D.中标人【本题答案】B,第 3 5 题

50、（单项选择题）建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止（）。A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【本题答案】D,第 3 6 题（单项选择题）在投标报价过程中，下列有关询价工作表述正确的是（）。第53页 共 72页A.询价除需要了解生产要素价格外，还应了解影响价格的各种因素B.通常直接与厂商联系所得到的询价资料比较可靠C.在劳务市场上招募零散劳动力，可能带来费用较高的风险D.应先签订分包合同，才可以进行分包询价【本题答案】A,第 3 7 题(单项选择题)以下各项内容中属于综合评估比较表但不属于价格比较一览表的是()0A.投标人的投标报价B.对技术