建筑工程合同协议书范本5篇.docx

《建筑工程合同协议书范本5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程合同协议书范本5篇.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程合同协议书范本5篇建筑工程合同协议书1建筑单位：_施工单位：_工程项目：_电话：_电话：_工程地址：_一、工程项目及施工期限：_。二、工程总造价：_(大写)三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐蔽工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。四、材料供应：乙方包工包料由乙方自行采购，甲供材料由甲方负责采购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的约定及安全文明施工。五、其它事项1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续，做到施工现场路通、电通、水通。2、施

2、工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。建设单位(甲方)盖章：_施工单位(乙方)盖章：_年_月_日建筑工程合同协议书2发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下简称乙方)：_经甲乙双方磋商，甲方同意将自已的建筑装修分项工程承包给乙方，现将双方有关事且宣订以下

3、合同。一、工程名称及地点工程名称及地点：_二、工程概况及质量要求1、装修标准：_住宅楼室内装修：_2、工程质量：乙方按图纸和甲方的要求进行施工。各工程施工程序严格按国家建筑规范进行及做好有关保养工作，凡隐蔽工程均需甲方有关人员验收合格后方可进行隐蔽，施工各项工作质量必须达到合格，努力争取优良。三、工程承包方式及施工内容1、工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按单包方式进行施工及管理。2、工程施工承包内容：_住宅楼室内外装修：_四、双方职责1、甲方职责，甲方负责征地、折迁、用地规划、建筑设计、报建等有关建房的行政手续和三通一平工作，按时保量将工程所需施工材料运到工地50米以内，适时装配所

4、需施工机械备，按规定做好甲方本职内各项工作，确保工作顺利进展。2、乙方职责，乙方依据承包施工内容，认真组织好工程施工所需达标人员，按规范要求做好技术交底和制订施工计划等施工前期的相关工作，各项工作必须做到“安全第一。质量第一，时间第一”，成信合作，文明施工的管理宗旨。按时保质完成不同时期的各项工作任务。五、施工单价及结算付款方式1、施工单价：_2、结付方工式：_六、工程有关事项1、乙方必须遵守国家法律、法规、严格执行甲方的各项制度，服从甲方分工和指挥，实行层级管理，如有违约和乙方人为造成的一切民事、刑事、经济等一切责任，均由乙方自负，甲方有权取消乙方合同并追究其所造成的一切损失。2、安全生产：

5、乙方必须严格遵守安全的规章制度，加强安全生产专项思想教育，认真做好安全生产的各项工作，如有违反和不符合要求的人员，一律不准上岗并按有关规定从严处理。如有出现任何人为事故，均由乙方自负，与甲方无关。3、工程材料、用具、设备等一切用料，均由甲方依据工程所进行分配并按规定存放在指定的场所内。每道工序完成后必须清理场地并经甲方有关人员验收合格后，方可进行下道工序。4、甲方提供地切机械、用具和领原料，乙方要妥善保管好，并按规范保养好，否则造成一切损失，均由乙方按价赔偿或加倍处罚。5、任何员工不得在工地吵架、斗殴、汹酒、赌博、闹事等一切违规行为，做到尊上爱下，文明施工，如有违法乱纪行为者，均送有关执法部门

6、依法严惩。6、未尽事宜栏：_甲方：_乙方：_代表(签章)_代表(签章)_年_月_日建筑工程合同协议书3发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款金额(大写)：_元(人民币)￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中标通知书;3、投标书及其附件;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、标准、规范及有关技术文件;7、图纸;8、工程量清单;9、工程报价单或预算书。双方有关工程的洽

7、商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。根据中华人民共和国合同法及国家其它相关法规，经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议，甲乙双方承诺确保按此协议执行。第一条合作范围：甲方委托乙方承运由甲方指定的起运点至目的地的货物运输业务。第二条服务要求1、乙方应根据甲方运输货物的需求，及时调派车辆运输甲方的货物，承运车辆的车况应符合甲方货物长途运输的安全要

8、求。2、乙方需全力按照甲方指定的时间、地点及收货人将货物送达目的地。第三条运输价格的确定及支付1、运输价格：每次运输之前需先确认运价。2、运费结算期限为月结_天，即当月发生的运费于下个月结清。3、付款方式：转帐第四条合同的时效及争议解决1、本合同有效期自_年_月_日至_年_月_日到期后若双方都没有提出要终止本合同，则本合同自动继续有效。2、本合同一式_份，经双方签字盖章后，双方各执_份，具备同等法律效力;3、本合同未尽事宜，双方协商一致后，签定补充协议书，确认之后作为本合同的必要补充，与本合同具同等效力。甲方：_乙方：_代表：_代表：_签约地点：_签约地点：_签约日期：_年_月_日签约日期：_

9、年_月_日建筑工程合同协议书5保函编号：(工投字)第号(招标人)：鉴于(以下简称投标人)参加项目投标，应投标人申请，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证：一、保证范围及方式：保证金额为人民币(大写)_元。本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任：1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日前未经贵方许可撤回投标文件;2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订建设工程施工合同。3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。如果投标人未中标，本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。二、保证人可以选择以下方式承担保证责任(以选择项

10、为准，在选项前的括号内填写“Y”表示选择项，填写“N”表示非选择项)：()1、代投标人向贵方支付投标保证金元;()2、如果招标人选择次低标中标，本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过_元;()3、如果贵方选择重新招标，保证人向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围，即不超过_元。五、保函生效：自本保证人签字或盖章之日起生效。六、免责条款1、如贵方未经保证人同意修改招标文件，致使投标人不能履行义务，本保证人不承担保证责任。2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任;3、因政府的政策或命令，导致投标人不能履行义务的。七、争议的解决：如因上述担保发生纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，可通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。八、附则：本保函一式两份，招标人和保证人各执一份。