工程建筑施工合同1100字范文（10篇）.docx

《工程建筑施工合同1100字范文（10篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建筑施工合同1100字范文（10篇）.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程建筑施工合同1100字范文（10篇）工程建筑施工合同1100字范文1甲方：(发包方)乙方：(承包方)则，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：一、乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。二、工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的建筑工程总承包合同为准，双方遵守执行。本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效甲方：乙方：法定代表：法定代表：委托代表：委托代表：联

2、系方式：联系方式：工程建筑施工合同1100字范文2发包人（全称）（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：（人民币）：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招

3、标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：工程建筑施工合同1100字范文3工程编号：合同编号：工程名称：工

4、程地点：发包人：承包人：广东省建设厅制第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：结构形式：工程立项、规划批准文件号：资金二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_天。拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（大写）：；（小写）：。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用

5、条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银

6、行：帐号：邮政编码：电子邮箱:开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱:工程建筑施工合同1100字范文4建设单位：设计单位：施工单位：合同造价：合同编号：建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）甲方深圳施工。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。第一条：工程地点：第二条：工程内容：（具体见施工预算）。第三条：承包方式：包工包料包质量。第四条：工程总造价：第五条：付款方式1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。第六条：合同工期一、双方商定总工期天

7、。开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。1、工程量变化和设计变更。2、非乙方的原因超过4小时以上停水停电时。3、不可抗力（如地震、台风、火灾、雨灾等）。三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。四、乙方如无正当理由不得拖延工期。第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量达到合格标准。第八条：材料设备：材料采用国家标准合格产品。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。一、甲方：1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。3、组织工程竣工验收工

8、作。二、乙方：1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。2、做好施工安全工作，否则，发生安全事故，由乙方负全责。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、参加工程竣工验收工作。第十条：工程完工后，质量保修年。第十一条：合同生效与终止本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。甲方盖章：乙方盖章：法人代表（签字）：法人代表（签字）：年月日年月日工程建筑施工合同1100字范文5发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)说明：本合同根据广东

9、省建设厅推行的广东省建设工程标准施工合同编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补第一部份协议书一、工程概况工程名称：*拘留所迁建工程工程地点：*石鼔镇原知青场工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度16.5米，总建筑面积6849.22平方米结构形式：框架工程立项、规划批准文件号：高发改审函【20xx】16号二、工程承包范围承包范围:施工总承包(包括建筑及安装工程)三、合同工期工程合同工期总日历天数：235天。拟从20xx年12月30日开始施工，至20xx年8月21日竣工完成四、质量标准工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收

10、标准(GB50300-20xx)合格以上。五、合同价款合同总价(大写)：*;(小写)：7元。项目单价：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和

11、方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同地点：*公安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程建筑施工合同1100字范文6委托方（甲方）：_身份证号：_承接方（乙方）：_身份证号：_工程项目：_。甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：_。2.施工内容：_。3.委托方式：_。5.工程开

12、工日期：_年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天第二条：工程价款工程价款（金额大写）_元第三条：保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_个月。第四条：违约责任1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额_%支付违约金。第五条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可

13、以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。第六条：合同生效1.本合同双方盖章，签字后生效。2.本合同甲乙双方各执_份。甲方（签字/盖章）：_乙方（签字/盖章）：_年_月_日工程建筑施工合同1100字范文7建设工程施工合同管理是规范建筑市场的重要内容之一。近十年来，经过建设行政管理部门的积得到解决，部分施工合同的内容不够详细，管理不到位，履约效果不甚理想。现结合我市合同备案善，就当前合同备案的必要性、存在的若干问题及解决的对策的思路谈一些认识。一、强化建设工程施工合同的备案管理是市场经济发展的客观要求：随着中国加入WTO后建筑市场的规范发展，施工合同必将成为维系发承包双方经济活动的重要法律依据。

14、强化建设工程施工合同的备案管理不仅是主观需要，更是市场经济发展的客观要求。首先，从社会制度和企业性质看，中国目前是以公有制为主的多种经济形式并存的经济结构，生不断规范和完善。其次，从当前经济秩序的状况看，旧的体制虽然已被打破，但新的体制还没有完全建立起来，人业自律，只会加剧建筑市场经济秩序的混乱，使企业付出更加学生的代价。其次，从企业经营管理的现状看，一些企业的合同意识比较薄弱，废止签合同，不会用合同保护善了合同内容，使企业的合法权益得到了保障，经营状况越来越好。最后，中国加入WTO后，建筑市场将全面放开。国外建筑承包商将进入中国市场，如果我们业主不是以平等主体来进行交易，仍然盲目地压价、压工

15、期和要求垫资，就有可能被外国承包商援引“非歧视原则”而引发贸易纠纷。这就要求我们必须加强施工合同的规范化管理，树立国际化意识，以适应加入WTO引发的新形式、新变化和新要求。二、当前建设工程施工合同备案面临的几个共问题：1、法律意识淡薄。一是有相当部分企业对履行施工合同备案法定程序缺乏自觉性，承发包双方用国家统一的施工合同示范文本而自订条款；三是部分发包方不执行国家的法律、法规，而各行其序的重要性和必要性认识不足。工程建筑施工合同1100字范文8发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例合本工程的具体情况，为了明确工程

16、项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。1、工程概况（一）工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx（二）工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：xxxx元整5、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：3.、本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。4、本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全

17、大包干。7、工程计价1、本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价20xx406号建设工程工程量清单计价规范（GB5050020xx），湖南省建设工程造价管理办法（省人民政府令第192消耗标准、20xx湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。2、人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价20xx237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期长沙建设造价预算价，信息价及市场价格执行。3、具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物

18、体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。9、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责

19、任1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程

20、中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日工程建筑施工合同1100字范文9发包方（甲方）：_代表人：_设计方（乙方）：_设计等级证书：_鉴于甲方是_项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：_2、设计项目：_3、设计内容：_4、承包方式：_第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完

21、整性和真实性。第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。2、乙方在收到定金日起_日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。3、乙方在收到第一阶段设计费后_日内须向甲方提交效果图。4、乙方在收到第二阶段设计费后_日内须向甲方提交正式的施工图。5、乙方应编定有关的施工说明书。6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米_元人民币，大写为_，设计费总计_万元，大写为_。3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_元

22、，大写为_。4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_元，大写为_。5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。第五条保密条款1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。第六条合同中止与解除1、甲方如有特殊情况，必须终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成

23、其他损失，则须一并赔偿。第七条违约条款1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担所有损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。2、甲方不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。第八条争议纠纷解决双方就本合同约定事项有所争议时，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。第九条附则1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。2、设计时间于_年_月_日起，到_年_月_日止。（审稿时间和修稿时间另算）3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行

24、完毕后失效。4、本合同一式_份，甲乙双方各_份，提交工程所在地建设单位主管部门留存_份。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日工程建筑施工合同1100字范文10发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：_根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况（一）工程名称：_（二）工程地点：_二、工程承包范围_安全维护及整改。三、合同工期_天。四、工程造价工程造价为：_元整五、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使

25、用标准、规范（包括但不限于以下内容）5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价7.1本工程计算编制原则：按_省住房和城乡建设厅文件_建价_号建设工程工程量清单计价规范（_，_省建设工程造价管理办法（省人民政府令第_号），_省建设工程计价办法，_省修缮定额、_省建筑装饰装修工程量消耗标准、_省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_省住房和城乡

26、建设厅文件_建价_执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_内向乙方支付工程预算价的_%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_%，工

27、程保修金留结算总价的_%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工执_份。双方签字盖章后生效。甲方：_乙方：_代表人：_