建筑工程施工合同协议书最新范文.docx

《建筑工程施工合同协议书最新范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同协议书最新范文.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程施工合同协议书最新范文建筑工程施工合同协议书范文1发包人(甲方)：_承包人(乙方)：_双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_2、工程承包范围承包范围：_面积为准。3、合同工期开工日期：_年_月_号坯房竣工日期：_年_月_号(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期：_年_月_号合同工期总日历天数：_天4、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延(1)设计变更和工程量增加;(2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时;(3)不可抗力自然条件;5、工程竣工：乙方必

2、须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。6、工程质量标准：_县质量检测局为准。(不包括材料质量)7、合同价款金额：建筑面积每平方米￥_元_建筑面积的总平方米。工程预支款：￥_万元。竣工日付款：余下总金额的_%。工程款结算：检测工程竣工日后_个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。(2)标准、规范及有关技术文件。(3)图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。9、乙方向甲方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。10、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前_天向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供

3、全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。11、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。12、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。发包人：(签名)_电话：_住所：_承包人：(签名)_电话：_住所：_建筑工程施工合同协议书范文2发包方：_承包方：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定论立本合同。1、工程概况(1)工程名称_。(2)工程地点_。

4、(3)工程内容_。2、工期(1)承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。(2)工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款_元。(3)有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。1)因发包方原因影响开工。2)工程量有较大的增加。3)不可抗力。4)发包方同意工期顺延的其他情况。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。3、工程质量及验收(1)质量标准。(2)承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。(3)承包方应对现场工人的

5、操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。(4)承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。(5)质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的_。4、过程结算、工程款支付(1)结算方式：1)承包方式：_2)计价方法：_3)合同价款(大写)：_4)结算方法：_(2)工程支付：_5、材料供应及设备管理(1)全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。(2)机械设备由承包方自备。6、发包方责任(1)负责

6、办理有关建设手续。(2)审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。(3)提供施工图纸_套。(4)负责组织工程设计交底、图纸会审。(5)发包人指派_同志为工地代表。7、承包方的责任(1)承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。(2)遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。(3)本合同生效后_日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。(4)做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。(5)承包方指派_同志为工地代表。8、安全生产与文明施工(1)承包方应派专人对施

7、工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。(2)承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。(3)承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。(4)承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。9、其它(1)本合同双方约定经签字，盖章后生效。(2)合同份数：1)本合同正本_份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存_份。2)本合同副本_份(发包方执_，承包方执_)。10、补充条款发包方：_承包方：_合同订立日期：_年_月_日建筑工程施工合同协议书范文3甲方：_乙方：_1、工程名称：_。2、工程

8、内容及工程量：_。3、工程总造价：大写(￥_元)4、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。8、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。9、质保期(一年)此工程质保期_年：_年_月_日均由乙方负责。10、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之

9、本合同自行失效。11、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方(公章)_乙方(公章)_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同协议书范文4发包人_(以下简称甲方)承包人_(以下简称乙方)，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。1、承包项目本工程地块土方的开挖、运弃、平整。2、承包方式包挖、包运、平整，不得转包。3、承包价格开挖、运输土方_元/m3(石砂)。4、工期要求按图纸要求尺寸进行开挖，自_月_日开始施工，在_天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。5、质量与施工要求(1)基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。(

10、2)做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。(3)回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。(4)土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。6、安全要求(1)开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。(2)严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。(3)遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。(4)开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。(5)雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作

11、，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。(6)发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。7、结算方式采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第_天支付清工程款。8、仲裁与调解如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人：_(甲方)：_承包班组长(乙方)：_联系电话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同协议书范文5发包方：_(以下称甲方)承包方：_(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_平方米

12、。4、承包内容：_5、建筑安装工程造价：共计人民币_元。8、工程竣工日期：_年_月_日。9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10、甲方主要义务：_11、乙方主要义务：_12、违约责任(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13、本合同附件：共_份。14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，承包方_份，发包方_份，由发包方送_一份。