《房顶安装光伏贷款合同范本(通用5篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房顶安装光伏贷款合同范本(通用5篇).docx(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、房顶安装光伏贷款合同范本(通用5篇)房顶安装光伏贷款合同范本第1篇甲方(委托人):_乙方(居间人):_联系地址:_联系地址:_法定代表人身份证:_身份证:_甲乙双方根据v合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的.原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如
2、果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:_万元)。2、居间报酬结算方式
3、:_居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切
4、转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。六、合同终止1、本合同签字生效后,如果至XX年XX月XX日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。合同签订地:_乙方指定账户户名:_
5、乙方指定账户账号及开户行:_甲方:_(盖章):_乙方(盖章):_房顶安装光伏贷款合同范本第2篇甲方:_合同编号:_乙方:_签订地点:_依照v合同法、v建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致,订立本合同。1.建设工程施工对象及内容:_工程名称:_工程地点:_分包范围:_放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。2.工程计价方式:_本合同价款采用固定综合单价方式确定。固定综合单价:_暂定总价:_小写:_(元)大写:_(元)施工范围:_放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接
6、线等工程。工程结算价:_工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。价格调整除下列情况之一者可作调整外,不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。甲方代表签证的工程量的增减。乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。除款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。本工程验收按“火电施工质量检验及
7、评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中,规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定,则应执行新的规定。本合同工程质量目标:_合格,达到甲方要求。工程质量应当达到合格工程,并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准,质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直致达到规定合格要求,返工的费用和延误的工期由乙方负责,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定,服从甲方代表的质量监督;乙方应按甲方要求及时
8、提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。4.合同文件及解释顺序:_组成本合同的文件及优先解释顺序如下:_(1)本合同;(2)本合同附件;5.总(分)包合同:_无6.图纸:_甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套,乙方需要更多资料文件时,则费用自理。除了严格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下:_乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书,报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。施工过程中按甲方要求填制施工记录
9、与质量检验记录;乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场,如资料有延误,则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。7.甲方义务:_按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;负责与业主方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。提供完成本合同协议书上约定的材料。指定现场代表,协调处理相关现场事务。编制本工程的施工组织设计,审核施工技术措施与技术资料;现场工程管理、监督与检查,协助乙方搞好同其他工序的配合;编制本工程的整体进度计划,并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;提供测量控制基准点。甲方委托项目经理为现场代表,履行甲方的责任。
10、在开工之日起,甲方应按时供应所需的材料,不得因材料不到位所造成的误工和停工,如有因材料引起的停工天以上,应有甲方承担所造成乙方的损失,例如机械费用、民工工资。8.乙方义务:_对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方书面授权或允许,不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求,施工前向甲方项目经理提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;严格按照甲方设计
11、图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款,如未按甲方要求及时处理,甲方有权委托其他分包商代为完成,其费用按实际发生额的2倍从乙方当月进度款中扣除;便利。9.安全施工与检查:_乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工
12、,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方施工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用,均由乙方承担;乙方项目经理应严格管理劳务人员,不得在施工工地酗酒,不得参与赌博、寻衅滋事、打架斗殴,不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作,不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害;乙方应定期召开安全例会(每周),并形成会议记录,存入工程施工档案;不发生重伤及人身事故,轻伤事故在0人次以下。不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。房顶安装光伏贷款合同范本第3篇设计单位(或施工单位,以下简称甲方):建设单
13、位(或业主,以下简称乙方):经甲乙双方协商,根据v颁布的合同法要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双责任、权利和经济关系,鉴定本合同,双方共同履行。第一条甲乙双方责任一、根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量,确定其项目方案。二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明。三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案,到电业管理部门办理其项目相关手续,申请国家度电补贴(国家发改委2014文件,分布式光伏电站度电补贴元)。四、甲方负责乙
14、方分布式光伏电站一站式服务,提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。五、乙方可以自行管理分布式光伏电站,也可以有偿委托甲方管理其电站,需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条项目工期第三条项目承包方式分布式光伏电站项目,由甲方提供一站式服务,其项目静态投资为10元/瓦,按合同要求分步付款。如需开具发票,需要乙方提供税赋,普通发票为项目静态投资额的6%,增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准,光伏电池组件寿命可达25年,其效率衰减仅为。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在
15、保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条项目容量方式及合同价格一、项目容量:根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,根据电业管理部门分布式电源接入方案要求,乙方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为(方框内打“”选择):1、发电自发自用房顶安装光伏贷款合同范本第4篇发包方(甲方):承包方(乙方)按照v合同法,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:1、工程概况工程名称:工程地点:承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。承包方式:包工不包料(含装卸费)工期:开工日期:XX年
16、XX月XX日实际施工天数:天工程质量:合格合同价款(人民币大写):安装费按太阳能光伏发电板元/W计算,材料装卸费按元计算。2、双方工作甲方工作甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。乙方工作严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方
17、负责的各项事宜。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。3、工程价款及结算根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。本工程无保修金,不含税。4、违约责任甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,
18、包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。5、附则本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日房顶安装光伏贷款合同范本第5篇建设单位(以下简称甲方):施工单位(以下简称乙方):经双方协商,甲方将黄淮学院大学生创新创业园光伏发电项目能源系统安装工程按200KWH循环能源系统技术规范书及设计图纸等的要求,承包给乙方安装、调试。根据v合同法要求,为了确保工程质量和
19、工期,明确双方责任、权利和经济关系,经双方协商,签定本合同,双方共同履行。第一条:工程范围和内容工程范围和内容(包括但不限于此):1.光伏项目能源系统工程的安装及相关实验。2.与光伏发电系统的对接及相关实验。3.与黄淮学院大学生创新创业园照明系统的对接及相关实验。4.所有电气设备的卸货,搬运,安装及试验。5.能源系统工程安装材料的采购,制作及安装。甲方提供:安装场地及办公场所。除合同中规定以外,其他工程辅材均由乙方自行负责采购,采购费用已包括在工程报价中,不在另外核算。第二条:建设工期本工程自年月日开工,至年月日完工达到验收条件,乙方完工并达到甲方验收要求后,将工程相关施工资料和竣工资料移交给甲方。第三条:工程承包方式设备、材料、辅材由乙方采购并负责安装完成。第四条:工程质量达到供电部门的验收供电标准和行业验收标准,乙方根据200KWH循环能源系统技术规范书进行工程施工,甲方依照有关施工规程和验收规范,设计要求进行总体验收。工程中所用的材料、设备均必须符合设计规定、国家规范要求的合格产品。
限制150内