2022年装修施工合同范文.docx

《2022年装修施工合同范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年装修施工合同范文.docx（72页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年装修施工合同2022年装修施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包内容：本合同附件工程预算书或工程项目一览表列出的项目以及以下内容：1.4承包方式：包工包料(不含主材)包工部分包料包工不包料1.5工期开工日期：201年月日竣工日期：201年月日1.6合同价款(RMB大写)拾万仟佰拾元，￥：元。二、双方工作2.1甲方工作2.1.1办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。2.1.2清除影响施工的障碍物，对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2、2.1.3提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。三、付款方式工程竣工验收后，除留质保金外，在3天内结清尾款，设计变更增加价款在工程款同期结算款中支付。四、违约责任4.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。4.2由于发包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元，工期向后顺延。4.3由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。五、本合同一式二份，双方签字后生效，具有共同的法律效力。发包人：承包人：年月日2022年装修施工合同2为贯彻“安全第一，预防为主”方针，

3、明确双方的安全责任，确保施工中人身，电网和设备安全，根据国家有关法律规，经双方协商一致签订协议。第一条工程项目项目名称：每二条施工地址工程地址：每三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并就有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，甲方有权检查督促检查的义务，甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止，纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全

4、措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工程的抽考。7、乙方在施工中发生的甲方电网、备事故，甲方有责任负责调查、统计上级，乙方在施工中如发生国务院特别重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场，并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。9、发生以下情况停工整顿、因停工造成的违约责任由乙方承担：(1)。人身伤亡事故；(2)。发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；(3)发生厂内火灾事故；(4)发生

5、违章作业、冒险作业不听劝告的；(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害，设备损坏事故承担安全责任，乙方应切实履行以下安全责任：1、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度、保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动用品、安全用具。2、施工期间，乙方应设有专职安监人员。乙方指派作为安全工作联系人。3、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。4

6、、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。5、开工前，乙方应组织输临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。6、开工前，乙方应组织人员对施工区域，作业环境及作用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施现场、作业环境，设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工、禁止无关人员进行施工现场，未经甲方同意、乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除，变更甲方防护设施

7、及标志。8、乙方施工过程中需使用电、水源，就事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。9、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。10、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。第五条甲乙双方联系方式及响应时间甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的联系时，应于4小时内予以响应。第六条施工安全保证金甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金，乙方在施工过程中未发生人身重伤，电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后交该保证金全款退还；基施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应额数的安全保证

8、金：1、发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；2、发生人身重伤事故、电网和设备事故；扣除50%安全保证金；3、乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。第七条违约责任1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任主承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、发生乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产的奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。3、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械，

9、工器具及安全防护用品有满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。4、乙方人员安全规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。5、乙方使用甲方提供的设施设备，工器具等造成损坏的应照价赔偿。6、乙方人员无故到其它生产区域或擅自运用甲方的设施设备等到，乙方按100至500/人次承担违约责任。7、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200至1000元/天承担违约责任。8、施工过程中发生人身伤亡，电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000至10000元/次的

10、违约责任。第八条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为劳务施工承包合同的附件，与劳务施工承包合同同具法律效力。第九条本协议有效期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。第十条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第十一条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。合同签订时间：_年_月_日合同签订地点：甲方(盖章)：乙方(盖章)：电话：电话：_年_月_日2022年装修施工合同3委托方(甲方)： 承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：_区_街_单元_室二、形式结构：_层式 _室_厅_厨_卫三、工程项目：1、四个房

11、间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定简单版装修施工合同范本简单版装修施工合同范本。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供

12、，甲方支付乙方装修人工费_ _元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，20xx 年 4 月_ _日至 20xx 年 7 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应简单版装修施工合同范本合同范本。本协议自双方签字之日起生效。甲方： 乙方：签字(盖章)： 签字(盖章)：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日2022年装修施工合同4发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：经甲方考察研究并双方协商同意，甲方将本工程承包给乙方，按照国家有关法律条文并结合本

13、工程具体情况，签订本合同。一.工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围：4.承包方式：5.工期： 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日总日历工期天数： 天。(遇停电、气候原因或甲方原因影响施工，工期可做相应顺延。)6.质量等级：7.本工程总造价，计人民币 元，小写 元。8. 工程款拨付方式：乙方进场，甲方付材料费 元，乙方施工完毕，甲方验收合格，工程款付至总造价的 %。9.保修：工程质保金数额为工程总造价的5%，质保期为一年，质保期满一年后七日内甲方向乙方付清全部质保金。二.甲方工作：1. 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收及其他事宜

14、。2. 开工前五天，向乙方进行现场交底，并具备工程施工作业条件，向乙方 提供施工所需的水、电、施工场地及乙方施工人员的住宿场所。3. 协调有关部门，做好现场保卫、消防等工作。4. 办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等申报手续。5. 乙方竣工通知甲方后，甲方应在2日内组织验收，并办理验收、移交手续。三.乙方工作：1.指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、保进度，解决由乙方负责的该工程各项事宜。2.参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按图纸或作法说明进行施工

15、，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。4.该工程由乙方免费保修，保修期为一年，一年后维修、维护收取甲方材料成本费四.工程质量：1.本工程所选用材料质量都应符合国家有关标准，所选用材料都应事先由双方验收后封存样品，作为竣工验收的实物标准，并提供材料合格证。2.工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的合格标准。3.工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费由乙方承担，工期不予顺延。4.双方对工程质量有争议，按照职能分工由市(市区)建设行政主管部门进行裁决。因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。五.违约、争议或纠纷本合同未尽事宜按国家相关规

16、定执行。如双方发生争议，可争取协商解决，协商不成可申请有关仲裁部门仲裁或通过人民法院诉讼解决。六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份本合同自签订之日起生效，至合同约定的内容完成后自行终止。甲方(公章)： 乙方(公章)：法人代表： 法人代表：代理人： 代理人：签订地点： 签订地点：年 月 日 年 月 日2022年装修施工合同5甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑装饰、装修法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用德原则，双方酒本装饰施工事项协商一致，达成本合同。一、装修工程概况：1、装修地点：面积：164.75 平方米 ;户型：6室一厅两卫2、装修工程内容：按照

17、甲方要求进行装修工程施工。3、装修总价造价为：人民币壹拾捌万肆仟陆佰柒拾捌元整￥184678.00元。4、工程承包方式：包工包料。5、开工日期自20xx年 5月 1 日起计算;工程期限大约为90天，自开工之日算起二、甲方义务1、开工前7天，为乙方入场施工创造条件。2、提供施工期间的水源、电源。3、负责协调施工队与邻里关系。4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑德非承重结构或设备光线;负责到有部门办理相应的审批手续。5、施工期间甲方仍需要部分使用该居室的，负责好施工现场的保卫及消防等项工作。6、参与工程质量和施工进度的进度的监督及竣工验收。三、乙方义务1、施工中严格执行安全施工操作规范;防火规定

18、;施工规范及质量标准;按期保质量完成工程。2、严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境。3、保护好原居室的家具和陈设，保证居室内上下、水管畅通。4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。四、工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致;签订书面变更协议;同时调整相关工程费用及工期。五、工期延误1、对一下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期顺延：(1) 工程量变化和设计变更;(2) 不可抗力因素;(3) 甲方同意工期顺延的其他情况。2、因甲方按约定完成其应的工作影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料和质量不合格而影响质量的，返工费由甲方承担，工期顺延。3、甲方未按期支付

19、工程款，合同工期相应顺延。4、因乙方负责不能按期开工或无故中途停工影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在的问题返工费由乙方承担，工期不顺延。六、工程验收合格双方签字之日期保修为12个月，在保修期内乙方承担装修工程质量保修责任。七、甲方向乙方分四次进行付款1、开工后30日内根据乙方装修进度支付首期费用。2、开工90日内根据乙方装修进度支付二期费用。3、工程结束后 ，验收合格，扣登记总工费的3%做质量保证金外，全部结清工费。4、保修期满，如无质量问题，所扣3%保证金全部付清。八、违约责任1、合同双方当事人的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定;受到惩罚或给对方造成损

20、失均由责任方承担责任;并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前使用火擅自动用工程成品造成损失的，由甲方负责。3、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方修理工期不顺延。4、由于乙方原因致使工程延误，每延误一天应向对方支付￥50元违约金。九、合同争议，解决方式本合同履行过程中发生的争议，有当事人双方协商解决，也可以有有关部门调节，协商或调节不成的，按下列第2种解决。1、提交都匀市仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院提起诉讼。十、附则1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力，双方签字盖章后生效。甲方(签字)： 乙方(签字)：年 月 日2022年装修施工

21、合同6依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人综合楼的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1、1工程地点：_1、2工程承包方式：承包人包工、包料。1、3工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1、4合同价款：本合同工程暂定造价为(大写)_。第二条工程结算方式工程结算造价编制以_年_省建筑装饰工程预算定额及_年_月_省工程造价信息为依据，不能直接套用定额及信息价的，应提前通知甲方，由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结

22、算。第三条施工图纸发包人委托承包人设计施工图纸，图纸贰份，发包人、承包人各壹份(详见附表：家庭居室装饰装修工程设计图纸)。第四条发包人义务4、1开工前7天，为承包人入场施工创造条件。4、2提供施工期间的水源、电源。4、3派置_为甲方代表协调现场施工监理。4、4参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承包人义务5、1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。5、2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。5、3乙方在施工中发生的安全事故，一切责任均由乙方负责承担。5、4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，施工人员和设

23、备必须在7天内撤离施工现场。5、5乙方应对该单位工程的产品负责，应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。5、6乙方派项目经理_负责现场施工工作。第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。第七条材料的提供由承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程第八条工期延误8、1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1)工程量变化和设计变更。(2)不可抗力。(3)发包人同意工期顺延的其他情况。8、2因发包人未按约定完成其应负责的工

24、作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。8、3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8、4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准：建筑装饰施工质量验收规程以及相关的验收标准。施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条工程

25、验收和保修10、1双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收；承包人应提前两天通知发包人进行验收，验收合格后应填写工程验收单。10、2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人接到验收通知后七天内组织验收，经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。10、3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后，填写工程保修单。第十一条工程款支付方式11、1双方约定按以下方式支付工程款：(1)开工前按暂定价的20%预付施工备料款_元。(2)工程进度至50%时再付_元。(3)工程进度至80%时再付_元。(4)工程竣工验收后10天内付_元。(5)工程竣工结算后留5%作为工

26、程质量保证金，余款7天内一次性付清。11、2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11、3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任12、1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12、2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。12、3因一方原因，造成合同无法继续发行时，该方应及时

27、通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12、4发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。12、5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。12、6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。第十四条因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。第十五条附则15、1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。15、2本合同签订

28、后工程不得转包。15、3本合同一式肆份，双方各执贰份。15、4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人(签字)_承包人(盖章)_法定代表人_法定代表人_委托代理人_委托代理人_年_月_日_年_月_日2022年装修施工合同7委托方：(甲方)承接方：(乙方)甲、 乙双方经洽谈协商，甲方委托乙方进行宾馆装璜。根据有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。一、宾馆规格：施工总面积： 平方米二、施工内容三、工程价款1、材料款2、人工费3、设计费4、施工清运费5、搬卸费6、其它费用四、质量要求1、材料的品种、规格，经双方认可。2、验收参照榆林市宾馆装饰装修验收标准规定。五、材料供应：由

29、甲、乙双方协商处理。六、付款方式：合同一经签订，甲方应付 %，当工程进度过半，甲方二次给乙方施工工费的 %，剩余部分则待工程竣工后结算。七、工程工期乙方必须按预定工期完工，如遇特殊情况，双方协商处理。八、工程验收严格按照宾馆装璜工程质量验收表九、争议解决如出现任何意外事故，由乙方在担。双方如有争议，在不影响工程进度的前提下，应协商解决。如达不成一致意见时可向当地人民法院提起诉讼。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(签章)： 乙方(签章)：地 址： 地 址：电 话： 电 话：签约地址： 签约日期：2022年装修施工合同8甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，结合

30、住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的在关事宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：_2、工程内容及做法：详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。3、承包方式：双方商定采取下列_方式。4、工程期限及保修期：工程期限天。自_年_月_日起至_年_月_日止。保修期：_月。自工程竣工经甲方验收合格，双方签字之日起计算主。5、合同价款及付款方式：本合同决价为(大写)：_(小写)_元，合同生效后，甲方按以下约定向乙方支付工程款。开工前三天，支付(合同总价30%)_元。工程过半，支付(合同总价60%)_元。双方验收合格，支付工程余款

31、_元。工程验收合格后，如有增减项目按照工程变更单结算，并在签字同时结清工程余款。二、双方应尽的责任及义务甲方：1、开工前；2、提供施工期间的水源、电源，并承担相应费用；3、对工程质量、施工进度进行检查和监督；乙方：1、根据施工图纸(含效果图)，预算施工；2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程装修；3、负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复；4、文明施工，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。三、工程变更1、工程施工过程中，甲方提出修

32、改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系以，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，还应赔偿。四、材料、设备的供应1、由甲方提供的材料设备，应按乙方要求时间供应酬到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料设备的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责安装。2、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用；如已使用，其后果和损失均由乙方承担。五、质量标准及验收1、本工程质量标准按国家或陕西省住宅装饰质量标准执行。2、如未经验收，甲方自行搬入家具或居住，则视为验收合格

33、。3、甲方如有特殊施工项目和质量要求，双方应确认，并另签补充合同。六、工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延；工程质量变化和设计变更；不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担。工期顺延。3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。4、因乙方责任未按期开工或中无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。本工程不实行工程监理。八、违约责任1、合同双方中的任何一方因未履行合同

34、约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的直接经济损失。2、合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的5%作为违约金付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。3、甲方责任：未按合同规定的时间、要求提供材料、设备，应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工

35、程质量，其返工费用由甲方承担。工程未经验收。甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款1%的滞纳金。甲方未办理有关手续，要求乙方拆除原有建筑结构设备管线，乙方有权拒绝施工。4、乙方责任工程质量不符合合同规定，甲方有权要求无偿修理或返工，造成的损失由乙方负责。乙方擅自拆改原有建筑结构设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等，如有损坏，应予赔偿。九、合同争议的解决方式本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门进行调解，如调解不成的，可提交当地仲裁委员会仲裁。十、其

36、它约定事项施工期间，甲方将单元门，户门钥匙各1把，交乙方保管，工程竣工验收后，由乙方当场交还甲方。十一、附则1、双方另有约定，可签订补充合同。2、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。3、本合同和补充合同具有同等法律效力。4、本合同签订后工程不得非法转包。5、本合同一式份，双方各执份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2022年装修施工合同9发包方 （甲方）：承包方 （乙方）：合 同 编 号：大旗尚易装饰公司二零一零年一月修订北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）： 民族：住所

37、：身份证号： 联系电话： 手机号：承包方（以下简称乙方）： 法定代表人：联系电话： 本工程设计人： 联系电话： 施工队负责人： 联系电话：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：1.2工程装饰装修面积：1.3工程户型：1.4工程内容及做法（见报价和图纸）；1.5工程承包，采取下列第 种方式；（1）乙方包工，包全部材料。（2）乙方包工，包部分材料，甲方提供其余部分材料。1.6工程期限 日(以实际工作日计算

38、)；开工日期年 月日竣工日期年 月日1.7工程款和报价单（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）金额大写：第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经济建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条施工图纸3.1施工图纸采取下列第 种方式提供：（1）甲方自行设计的，需提供施工图纸一式二份，甲乙双方各执一份。（2）甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸一式二份，甲乙双方各执一份。3.2双方应当对施工图纸予以签收确认。3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以

39、外的项目。第四条甲方工作4.1开工三日前要为乙方入施工创造条件，以不影响施工为原则。4.2无偿提供施工期间的水源、电源、和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和办理装修手续时所有费用。4.4遵守物业管理部门的各项规章制度。4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.6不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。（5）强令乙方违章作业施工的其他行为，如出现意外情况由甲方全权负责。4.7凡必须涉及4

40、.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部批准。4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。4.9参与工程质量施工进度的监督，参与工程材料验收，隐蔽工程验收、竣工验收。5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道

41、设施。（2）不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪音的装饰装修的活动。（3）因进行装饰装修施工造成甲方住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，确认是乙方责任的由乙方承担修理，但不负责其他赔偿。（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。（5）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。（6）保证施工现场的清洁，每日完工后清扫施工现场。5.3通过告知网址、统一公式等方式为甲方提供本合同签定及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。5.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。第六条工程变更在施工期

42、间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期，工程变更协议，2022年装修施工合同10甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1、1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修。机房设备的提供安装调试。及其工程。1、2项目名称：1、3承包范围系统工程设计。施工。及设备材料供应。1、4施工地点1、5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1、6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。第二章甲乙双方的责任2、1甲方的责任：1)负责协调施工现场各工种间的配合。2)负责对工程施工进度及质量进行检查。监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正。3)向乙方提供满足施工用水