国内组团合同范本(完整资料).doc

《国内组团合同范本(完整资料).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国内组团合同范本(完整资料).doc（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、国内组团合同范本(完整资料）(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）国内旅游组团合同(张家界市旅游局监制) 合同编号： 甲方: （旅游者或单位) 住所或单位地址： 电话： 乙方: (组团旅行社） 地址: 电话: 甲、乙双方就甲方参加由乙方组织的本次旅游的有关事项经平等协商，自愿签订合同如下: 第一条旅游内容 本旅游团团号为: 。 旅游线路为： 。 旅游团出发时间为 年 月 日,结束时间为 年 月 日,共计 天 夜。 前款所列旅游线路、行程安排详见旅游行程表。旅游行程表经甲、乙双方签字作为本合同的组成部分。 第二条 服务标准 本旅游团服务质量执行国家旅游局颁布实施的旅行社国内旅游服务质量标

2、准（或由甲、乙双方约定）。 第三条 旅游费用 本旅游团旅游费用总额共计 元人民币。签订本合同之日,甲方应预付 元人民币,余款应于出发前 日付讫. 第四条项目费用 甲方依照本合同第三条约定支付的旅游费用，包含以下项目： 、代办证件的手续费:乙方代甲方办理所需旅行证件的手续费。 2、交通客票费：乙方代甲方向民航、铁路、长途客运公司、水运等公共交通部门购买交通客票的费用. 、餐饮住宿费：旅游行程表内所列应由乙方安排的餐饮、住宿费用。 4、游览费：旅游行程表内所列应由乙方安排的游览费用,包括住宿地至游览地交通费、非旅游者另行付费的旅游项目第一道门票费。 5、接送费：旅游期间从机场、港口、车站等至住宿旅

3、馆的接送费用。 、旅游服务费：乙方提供各项旅游服务收取的费用(含导游服务费）。 7、甲、乙双方约定的其他费用： 。 前款第2项的交通客票费，如遇政府调整票价，该费用的退、补依照合同法第六十三条办理.第项的餐饮住宿费,如甲方要求提高标准，经乙方同意安排的，甲方应补交所需差额。 第五条 非项目费用 甲方依照本合同第三条约定支付的旅游费用，不包含以下项目: 1、各地机场建设费。 2、旅途中发生的甲方个人费用：如交通工具上的个人餐饮费;个人伤病医疗费；行李超重费；旅途住宿期间的洗衣、电话、电报、饮料及酒类费；私人交通费;自由活动费用;寻回个人遗失物品的费用与报酬及在旅程中因个人行为造成的赔偿费用等。

4、3、甲方自行投保的保险费：航空人身意外保险费及甲方自行投保的其他保险的费用. 4、双方约定的由甲方自行选择的由其另行付费的游览项目费用。 5、其他非第四条所列项目的费用。 第六条 出发时间地点 甲方应于 年 月 日 时 分于 (地点)准时集合出发。甲方未准时到约定地点集合出发，也未能中途加入旅游团的，视为甲方解除合同,乙方可以按照本合同第八条的约定要求赔偿。 第七条 人数约定 本旅游团须有 人以上签约方能成团.如人数未达到，乙方可以于约定出发日前 日（不低于5日)通知到甲方，解除合同. 乙方解除合同后,按下列方式之一处理: 1、退还甲方已缴纳的全部费用，乙方对甲方不负违约责任。 2、订立另一旅

5、游合同，费用如有增减，由乙方退回或由甲方补足。 乙方未在约定的时间通知到甲方的,应按照本合同第九条约定赔偿甲方。 甲方提供的电话或传真须是经常使用或能够及时联系到的，否则乙方在本条及其他条款中需要通知但通知不到甲方的，不承担由此产生的赔偿责任。第八条 甲方退团 甲方可以在旅游活动开始前通知乙方解除本合同,但须承担乙方已经为办理本次旅游支出的必要费用，并按如下标准支付违约金: 1、在旅游开始前第5日以前通知到的，支付全部旅游费用扣除乙方已支出的必要费用后余额的10。 2、在旅游开始前第日至第3日通知到的，支付全部旅游费用扣除乙方已支出的必要费用后余额的0%。 3、在旅游开始前第3日至第日通知到的

6、，支付全部旅游费用扣除乙方已支出的必要费用后余额的30%。 、在旅游开始前日通知到的,支付全部旅游费用扣除乙方已支出的必要费用后余额的50. 5、在旅游开始日或开始后通知到或未通知不参团的，支付全部旅游费用扣除乙方已支出的必要费用后余额的00。 第九条 乙方取消 除本合同第七条约定的情形外，如因乙方原因,致使甲方的旅游活动不能成行而取消的,乙方应当立即通知甲方，并按如下标准支付违约金： 、在旅游开始前第5日以前通知到的,支付全部旅游费用的0%。 、在旅游开始前第5日至第日通知到的，支付全部旅游费用的2。 、在旅游开始前第3日至第1日通知到的,支付全部旅游费用的30%. 4、在旅游开始前1日通知

7、到的，支付全部旅游费用的50. 5、在旅游开始日及以后通知到的，支付全部旅游费用的100. 第十条合同转让经乙方同意,甲方可以将其在本旅游合同上的权利义务转让给具有参加本次旅游条件的第三人，但应当在约定的出发日前 日通知乙方.如有费用增加，由甲方负担. 第十一条甲方义务 甲方应当履行下列义务: 、甲方所提供的证件及相关资料必须真实有效。 2、甲方应确保自身身体条件适合参加旅游团旅游,并有义务在签订本合同时将自身健康状况告知乙方。 3、甲方应妥善保管随身携带的行李物品,未委托乙方代管而损坏或丢失的，责任自负。 4、甲方在旅游活动中应遵守团队纪律，配合导游完成本次旅游行程. 5、甲方应尊重目的地的

8、宗教信仰、民族习惯和风土人情。 第十二条乙方义务 乙方应当履行下列义务:1、乙方应当提醒甲方注意免除或限制其责任的条款，按照甲方的要求，对有关条款予以说明。 2、乙方应当按照有关规定购买保险,并在接受甲方报名时提示甲方自愿购买旅游期间的个人保险。3、乙方代理甲方办理旅游所需的手续,应妥善保管甲方的各项证件,如有遗失或毁损,应立即主动补办，并承担补办手续费，因此导致甲方的直接损失，乙方应承担赔偿责任。 4、乙方应为甲方提供导游服务;无全陪的旅游团体,乙方应告知甲方旅游目的地的具体接洽办法和应急措施。 5、甲方在旅游中发生人身伤害或财产损失事故时,乙方应做出必要的协助和处理。如因乙方原因导致甲方人

9、身伤害或财产损失，乙方应承担赔偿责任。 6、乙方应当按照旅游行程表安排甲方购物，不得强制甲方购物，不得擅自增加购物次数。当甲方发现所购物品系假冒伪劣商品，如购物为甲方要求的，乙方不承担任何责任;如购物为行程内安排的，乙方应当协助甲方退还或索赔;如购物为乙方在行程外擅自增加的,乙方应赔偿甲方全部损失。 7、非因乙方原因，导致甲方在旅游期间搭乘飞机、轮船、火车、长途汽车、地铁、索道、缆车等公共交通运输工具时受到人身伤害和财产损失的，乙方应协助甲方向提供上列服务的经营者索赔。 第十三条 合同变更 经甲、乙双方协商一致,可以以书面形式变更本合同旅游内容。由此增加的旅游费用应由提出变更的一方承担,由此减

10、少的旅游费用，乙方应退还甲方。如给对方造成损失的，由提出变更的一方承担损失。 第十四条 擅自变更合同 乙方擅自变更合同违反约定的，应当退还甲方直接损失或承担增加的旅游费用，并支付直接损失额或增加的旅游费用额一倍的违约金。 甲方擅自变更合同违反约定的，不得要求退还旅游费用.因此增加的旅游费用，由甲方承担。给乙方造成损失的,应当承担赔偿责任。 第十五条 旅游行程延误 因乙方原因，导致旅游开始后行程延误的，乙方应当征得甲方书面同意,继续履行本合同并支付旅游费用5%的违约金；甲方要求解除合同终止旅游的，乙方应当安排甲方返回并退还未完成的旅程费用,支付旅游费用5%的违约金。 甲方因延误旅游行程支出的食宿

11、和其他必要费用，由乙方承担。 第十六条 弃团 乙方在旅程中弃置甲方的，应当承担弃置期间甲方支出的食宿和其他必要费用，退还未完成的行程费用并支付旅游费用一倍的违约金. 第十七条中途离团甲方在旅程中未经乙方同意自行离团不归的,视为单方解除合同，不得要求乙方退还旅游费用。如给乙方造成损失，甲方应承担赔偿责任。 第十八条不可抗力 甲、乙双方因不可抗力不能履行合同的,部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。 乙方延迟履行本合同后发生不可抗力的,不能免除责任。 第十九条 扩大损失甲、乙一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。 甲、乙一方

12、因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。 第二十条 委托招徕 乙方委托其他旅行社代为招徕时，不得以未直接收取甲方费用为由免责. 第二十一条 其他本合同其他事项1、 2、 3、 第二十二条 争议解决本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,甲方可以向有管辖权的旅游质量监督管理所投诉,甲乙双方均可向法院起诉。 第二十三条 合同效力 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等效力。第二十四条 合同生效 本合同从签订之日起生效，至本次旅行结束甲方离开乙方安排的交通工具时为止。附：旅游行程表 甲 方： 乙方（盖章）： 身份证号码: 负责 人： 电话或传真： 电话或传真： 通讯 地 址： 通

13、讯 地址：年 月 日 年 月 日张家界市旅游局监制第1部分1般条款 定义第1条 （)在合同中,除合同内容另有要求外，下列词定义如下冒号（1）“业主”，名称将在第2部分中具体标明,指雇用承包人的方，或业 主的法定继承人,未经承包人同意,不包括业主的受让人。 （2）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司,包括承包人的私人 代表，继承人和经业主同意的受让人。 （）“工程师”指第2部分中确定的工程师人选，或经书面通知承包人，由 业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。 （）“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手，或由业主或工程师任 命履行第条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书

14、面通知承包人. （5）“工程”包括永久性工程和临时性工程。 （）“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价 格表、标书、接受证书和合同协议(如已完成）。 (）“合同价格指在接受证书中确定的数额,可按合同条款的规定增减。 (8)“建筑设备”包括施工和维修所需的全部设备，但不包括构造永久性工 程的材料。 (）“临时性工程”指施工和维修所需的各种临时工程。 (10）“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。 （11)“技术规范”指在标书或标书修正中确定的规范，也包括由工程师提 供或书面同意增加的部分。 （）“图纸”包括技术规范中包含的图纸,经工程师书面同意的对图纸的 修正，以

15、及由工程师提供或书面同意的其他图纸。 （3)“现场”指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他 场地,以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。 （4）“同意”指书面同意,包括随后对口头同意的书面确认。 （2)合同内容需要时，单数表示的词也包括复数的含义，反过来也是这样。（3）合同条款中的标题和边注不被视作合同的1部分,在解释合同不予考虑。 (4)“费用”1词包括现场内外发生的通常费用开支 工程师及工程师代表 第条 工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。如果在业 主对工程师的任命中要求工程师在履行其部分职责时需经业主特殊同意，应在第部分中予以规定

16、。 工程师可随时书面授权其代表代行其职权，但应向承包人和业主提交书面授权文件。在授权期间,工程师代表的决定对承包人和业主来说等同于工程师本人的决 定。 以下情况如此办理冒号 (）工程师代表未否定的工程、材料，工程师仍有权否定，并决定拆除相应 的建筑。 （2）若承包人对工程师代表的决定不满意，有权提请工程师亲自判定。 转让和分包 第3条未经业主书面同意，承包人不得将全部或部分合同，或合同收益(除 了向承包人的开户银行支付到期款项外)转让。 第4条承包人不得分包整个工程.除非合同另有规定，承包人未经工程师的 书面同意,不得将工程的任何部分分包出去。即使工程师同意分包，承包人仍将承 担合同义务。分包

17、人及其代理人、工人的行为、失误、失职将象承包人及其代理人、 工人的行为、失误、失职1样，由承包人承担责任。为某部分工程提供劳力将不被视作分包。 合同文件 第5条 (1)在第2部分将写明下列条件冒号合同文件使用的语言; 合同适用哪国的法律，按哪国法律解释; 如果文件用同种以上语言书就，文件按哪种语言解释,就在第2部分中将其定为以这种语言为准. ()除非合同另有规定，合同第1、2部分的条款比其他条款更具约束力。 构成合同的几个文件可互相解释，在发生歧义和不1致时,将由工程师向承包人作 出解释。 如果工程师对歧义进行解释时,导致承包人增加未预见的开支，经工程师证明,业主应支付相应的款额。 第条 （1

18、)工程图纸将由工程师保管，但需免费向承包商提供两份副本。 如果承包人需要更多副本,则自己承担费用。完成合同工程后，承包人将图纸全部 归还工程师. (2）承包人所在工程现场保留1份图纸副本,以便工程师及其代表,或工程师书面授权的人士随时审查。 (）如果工程师不在合理的时间内提供图纸或命令，导致工程延误或中断， 在此情况下承包人要书面通知工程师.通知中应详细描述所需图纸、命令，为什么 需要，何时需要,以及否则可能造成的延误和停工. （）如果因工程师没有或不能在合理时间内提供上述图纸和命令，而导致承 包人误工和/或增加开支，工程师将决定延长承包人的规定工期。且只要开支合理， 承包人将得到补偿。 第7

19、条在工程进行中，工程师有权随时向承包人提供正确施工所需的图纸和 指示。承包人应执行且受其约束。 1般义务 第8条 （1）根据合同条款,承包人要认真进行工程建设维护工程.只要合同规定需要，为了建设和维护工程承包人应暂时或长期提供劳力、材料、建设机械 等。 （）承包人将对施工现场操作和建筑方法的恰当、稳定、安全负全部责任。除非在合同中另有规定,承包人对工程师决定的永久性和临时性工程的设计、规格 不负责任。 第9条 如果修正需要承包人签订并执行的1个合同协议，协议由业主人准备并承担费用。第10条 为了执行合同，承包人在标书中应承诺按要求提供1份承包人和业主 共同同意的保险公司、银行或其它保障机构开出

20、的保函。保函数额不超过验收证书 中所要求的保函数额。除非合同中另有规定，承包人将负担全部费用. 第101条 业主应在招标文件中向投标者提供经过考察获得的有关工程的水文 及地层资料。标书正是以这些资料为基础的，但承包人对自己的理解负责。 承包人被视作在提交标书前，已检查了工程现场及周围环境，掌握了关于工程 性质的信息，包括地层情况，水文、气候状况,完成工程所需材料,到达现场的交 通和食宿问题等。总之,承包人被认为已掌握了可能影响投标的1切必要信息，包 括风险，偶发事件. 第02条 承包人被认为在其标书的工程量表和价目表中已规定好价格。除非 合同中另有规定,这1价格已被认为包含了其履行合同义务，正

21、确执行合同的全部所需。如果执行合同过程中，承包人遇到些他认为有经验的承包人也不能预见的 情况或人为障碍（天气状况除外),他将向工程师代表提交书面通知。如果工程师确认其不可预见性，将要求业主支付承包人在这种情况下增加的费用。包括冒号 (）为执行工程师相应指示的合理费用； （2)在没有工程师特别指示时，采取工程师同意的恰当措施的合理费用。 第103条承包人根据合同规定建设工程，要得到工程师满意的肯定.无论合 同中是否有规定，工程师有关工程的指示承包人必须执行.承包人只接受工程师的指示，或在第2条的情况下接受其代表的指示. 第14条（1）承包人中标后，应在第2部分条件中规定的时间内向工程师 提交1份

22、执行合同的顺序计划，待工程师肯定。承包人随时应工程师或其代表的要 求,提供详细叙述他进行工程安排的书面报告。 （2）1旦工程师发现工程实际进度与上述计划不符，将要求承包人提供份 修改的计划，保证在第4103条规定的期限内完成工程。 （3）承包人向工程师或其代表提供这样的计划，并不免除他的任何合同责任. 第105条 承包人在工程进行过程中或在工程师认为履行合同义务必要时，提 供监督管理。承包人或其位经工程师书面同意的全权代表应随时在现场，并负责 监督管理.工程师可随时撤销对全权代表的确认,如果这样，承包商应在接到书面通知后,撤销对其的授权，不再录用他,并提供替代人选.全权代表将代表承包人 接受工

23、程师的指示,或按第2条规定接受工程师代表的指示。 第1条（1）承包人在工程进行中，需在现场雇用如下人选冒号 （)在自己的专业范围内经验丰富的技术人员，能胜任监管工作的副代理人，工人领班和带头人。 （）为及时妥善地完成工程所需的熟练、半熟练和非熟练工人。 （2）工程师有权要求承包人立即解雇其雇用来执行合同的人员,这些人员在 工程师看来未履行职责或不称职。被解雇的人员未经工程师的书面同意,不得再被 雇用。被解雇人员的职位应立即由工程师同意的称职人选接替. 第107条承包人负责根据工程师的书面指示正确地开始工程,保证工程位置、面积、水平面及各部分组合的质量,提供工程所需工具、设备和劳力。如果在工 程

24、进行中，在这些方面发生错误,承包人应负担改正的费用，直至令工程师或其代 表满意，除非这些错误是由工程师或其代理提供的不准确的书面资料造成的,在这 种情况下,改正费用由业主承担。工程师或其代表对开工和任何水平面路线的检查 并不免除承包人保持其正确的义务，承包人应仔细保护保存开工中使用的水准基点、观测轨道、测标等。 第08条 如果在工程进行中，工程师要求承包人钻孔或挖深坑，应书面提出 要求。除非这1费用已包括在工程量表中，否则这1要求将被视作根据第51条 提的附加要求. 第1条承包人在需要的时间和地点，或应工程师或及代表的要求,或应权 威机构的要求，自己承担费用提供灯光，警卫等来保卫工程，保障公众

25、的安全和便 利.第21条 （1）从工程开始到按第4108条规定的竣工证书中规定的日期， 承包人负全部责任。如果工程师发出部分永久性工程的竣工证书。则承包人从证书 中规定的日期起不再对这部分工程负责,这部分工程的责任转至业主。承包人要对 尚未完成将在维护期内完成的工程负全部责任,除了“意外风险”以外任何原因造 成的对工程或部分工程的损害、损失，承包人要负责负担费用修理好，以确保永久 性工程完工时状态良好，符合合同的要求和工程师的指示.如果发生“意外风险”， 则承包人按工程师的要求和第05条的规定修复，费用由业主承担。承包人在 完成未竣工工程或履行第4、0条合同义务时，操作对工程造成损害,也要负责

26、任。 （2）“意外风险”包括战争、敌对（无论是否宣战）、侵略，反叛、革命、 骚乱或军事政变内战,或在工程进行中，由承包商的雇员、分包人制造的动乱、混 乱，或业主使用、占用部分永久性工程，或由于工程师工程设计的原因,由核燃料 燃烧或有毒爆炸物引起的辐射和污染，以及爆炸引起的各种后果，以音速、超音速 飞行的飞行物的声波压力，和其他有经验的承包不能预见的事件,所有这些被称作 “免除风险”。第20条不限制第10条规定的责任义务，承包人要以业主和承包人的联合名义，对按合同条款在第21条规定的时间内对除免除风险以外的任何损失投保， 同时还要对维护期前产生的原因在维护期内造成的损失和承包人为履行第109、

27、10条义务而采取行动引起的损失投保，应保险冒号（)工程及应放入工程中的材料、设备,或加上第部分相应条款规定的款 额； (2)承包商购买的替代建筑工具和其他物品.保险人和保险条款均需经业主同意,业主不得无缘由地不同意。承包人应要求随时向工程师或代表出示保险单和已付的保险金收据。 第2102条 （)除合同另有规定外，承包人应对建设和维护工程中人员伤 害、材料损失及财产损失对业主造成的损失和索赔进行补偿，及对有关的索赔、诉 讼、损失、费用开支等进行补偿，以下补偿和损失除外冒号 (）工程或部分工程永久使用或占用土地; (）业主在任何土地上建设工程或部分工程的权利；(3）为按合同规定建设和维护工程构成的

28、不可避免的人员和财产损失; （）由业主其代理人、或非承包人雇用的分包人的行为或失职造成的人员和财产损失,承包人认为由业主的代理人造成的损失,且可公正的认为是业主的责任, 由此引起的索赔、诉讼、损失、费用、开支等。 （2)业主应对按(）款规定导致承包人遭受的索赔、诉讼、损失、费用和 开支进行补偿. 第03条 (1)在开始建筑工程前，承包人在不限制其第2102条规定的 义务的情况下，应对非第2102条原因造成的，而由执行工程合同造成的财产（包 括业主的）损失或人员(包括业主的雇员）伤害,其所要承担的责任投保。 (2）保险人和保险条款均需业主的同意，业主不得无缘由的不同意。保险金 额不少于标书附件的

29、规定.承包人应要求随时向工程师或其代表出示保险单和已付 的保险费. （3）应有这样个条款,即发生承包人应得到补偿的损失时，而该保险受益人为业主，则保险人就这损失造成的开支、费用对业主进行补偿. 第21条（)业主不对由承包人或再承包人雇用的工人受伤或发生事故 造成的损害负赔偿责任，除非事故或伤害是由业主或其代理人的行为或过失引起的， 承包人应补偿业主，补偿由此引起的索赔、诉讼、费用、开支等。 （2）承包人应对发生这样的事故为自己所负的责任投保。保险人应经业主同意，但业主不得无缘由地不同意.承包人应在雇用工人完成工程的过程中继续保险， 应要求随时向工程师或其代表出示保险单和已付的保险费收据。如果再

30、承包人已 为其雇用的工人投保,但以业主为补偿对象,则承包人的投保义务被视作已履行。 承包人需要求再承包人随时应要求向工程师或其代表出示保险单和已付的保险费收 据。 第210条 如果承包人未履行第2101、2103、210条的保险义务，或 其他合同要求的保险义务,业主将进行相应投保，支付保险金，随时从应付给承包 人的款项中扣除，或认作承包人的负债. 第206条（1）承包人应注意所有国家、政府的法律、法规、条例、规章 制度及与执行工程合同有关的地方或其他权利机构的规章细则,以及财产和权利将 受到工程影响的公共团体和公司的规章，并交纳规定的费用. （2)承包人将遵守以上法规、制度,如因违反上述法规而

31、使业主受惩罚,将 保险业主得到补偿。 （3）如果工程师确认承包人应付这样的费用，则业主应再支付给承包人。第2107条 任何在工程现场发现的化石、钱币、有价物、或文物、建筑物和 其他具有地质、考古价值的物品均属业主的财产.承包人应采取恰当的措施,防止他的工人或其他人移走或损坏这些物品，并立即通知工程师代表，然后按代表的指 示处理这些物品，费用由业主承担。 第08条承包人应保证业主不受对工程施工中使用的建筑设备、机械材料 方面受保护权利和专利权,设计、商标等侵权行为引起的索赔和诉讼的损害,并对其所受损害、支付的费用、开支进行补偿.除另有规定外，如果要为工程建设需取 得石头、沙子、砂砾、泥土和其他材

32、料，承包人负责支付吨位费、使用费租金和其 他费用. 第210条凡是工程建设所需要的操作，只要符合合同的要求，均可进行，但不应在不恰当的情况下妨碍公众的便利,不应妨碍公共或私人道路的通行、使用 和占用,无论财产所有人是业主还是其他人,如果发生承包人负责的这类事件，承 包人应保证业主不受由此引起的索赔、诉讼、损失、费用、开支的损害，并对其进 行补偿。 第10条(1)承包人应采取各种必要的手段,防止与工程现场相通的公路、桥梁由于施工而遭受损害.承包人和再承包人应选择路线、车辆,限制分散卸货， 使因运输设备、材料到施工现场增加的运量被限制在合理范围内,从而避免对公 路、桥梁不必要的损害。 (）如果承包

33、人需要运送货物经过部分公路、桥梁，包括建筑设备、机械, 建成的部分工程，而这种运送极有可能损坏公路、桥梁，除非采取特殊保护和加固措施。承包人在运送货物前应通知工程师或其代表货物的重要及其他特殊事故，还 要告知他打算采取的保护、加固方法。除非工程师在接到通知14天内指示不必要 采取这样的方法,承包人将采取行动或按工程师的要求实施修改后的方案。除非承包人在工程量表中包含了保护加固公路、桥梁的任务，保护加固费用由业主向承包 人支付。 （3)如果在工程进行中或以后的时间里,承包人因工程损坏公路、桥梁而被 要求索赔，应立即告知工程师。业主将商洽解决办法并支付索赔款,并对承包人因 此受到的索赔、诉讼、损害

34、、费用、开支进行补偿.如果工程师认为造成索赔或部 分索赔的原因在于承包人未履行其上述(1）（)的义务，则经工程师确认的由 承包人造成的损失，由承包人补偿给业主. (）如果工程需要承包人使用水路运输,上述条款中的“公路”应包括船闸、 码头、防波堤或其他有关的水路设施，“运输工具”应包括船只,上述条款同样有效. 第301条 对不包括在合同中的工程和业主签订的其他与合同工程有关的辅 助合同项目，承包人按业主的要求，为其他业主雇用的承包人及其工人，业主雇用的工人和其他在工程现场可雇用的机构进行工作提供合理的机会。如果承包人应工 程师或其代表的要求,为其他承包人业主或其他机构使用他负责维护的路段提供便

35、利，或使用他施工现场的脚手架等其他设备，或提供类似的服务,则业主应向承包 人支付工程师认为合理的费用。 第310条在工程期间,承包人应保证工程现场没有不必要的障碍物，妥善 储存、处置建筑设备和多余的材料，从现场清理走残余物、垃圾和其他不再需要的 临时工程。 第313条工程完成后，承包人应把所有建筑设备、多余材料、垃圾和各种 临时工程从现场清理走,使其整洁，令工程师满意。 第314条（1）承包人自己安排雇用当地或其他来源的劳工，除合同另有 规定外，负责劳工的交通、食宿和工资。 （2）只要按当地情况可行，承包人应向工程现场的人员、工人提供适当饮用 水和其他用水,并令工程师代表满意. （）除非按照现

36、行的法律法规及政府规章，承包人不得进口、出售、给予、 易货或处置任何烈性酒和毒品,也不得允许再承包人、代理人或雇员进口、销售、 赠予和易货及处置。 （4)承包人不得也不允许向他人给予、易货,处置任何武器、弹药. （5）承包人在处理与雇用工人的关系中,应充分考虑公认的节假日及导致和其他习俗因素。 ()1旦爆发了传染病，承包人将遵守并执行政府或地方医疗卫生机构为治疗疾病所制定的规章、命令及要求。 （7）承包人应随时采取合理的预防措施,防止其雇员中发生非法骚乱或混乱 行为，并保证工程附近地区人员和财产的安全、和平。 ()承包人要对其再承包人遵守上述条款负责。 （9)其他有关劳工和工资的条款如有必要可

37、在第部分的第3104条作出规定。 第31条 承包人应工程师的要求，向工程师代表或其办公室，按要求的格式和时间提交1份详细报告,报告其在工程现场雇用的监督人员和不同等级工人的 情况.如工程师代表要求，还应报告建设设备的情况。 材料和工艺 第310条(1）各种工程材料和工艺均应符合合同的规定和工程师的指示， 且随时接受工程师的检验。检验可在制造、装配地、施工现场或合同规定的任何 地点.承包人要为检查、测量、检验工程及其质量，或材料的重量、数量提供所需的帮助、工具、机械、劳力和材料，如果工程师要求,承包人应将材料在应用于工 程前提供样品供检验. (）如果合同中有明确规定,则提供样品的费用由承包人承担

38、；否则费用由业主支付。 （)合同中明确要求的检验，其费用由承包人负担。对于那些货载检验和工 程设计是否符合要求的检验,在合同中均有列举，承包人可将其费用计入投标价格。 （4)如果是工程师要求的检验，而 （1）合同中没有规定，或 ()合同中未列举，或 （3）虽有规定,但工程师指示由独立的第3人在现场、制造、装配地以外的 地点进行检验,当检验表明工艺、材料不符合合同条款或工程师指示时，检验费用 由承包人承担。否则，费用由业主负担。第37条工程师和他授权的任何人随时可以去工厂、工程准备地或工程所 需材料、制成品、机械的来源地。承包人应为他们获得这种权利提供1切便利和帮 助。 第308条 （)未经工程

39、师或其代表的同意，任何工程不得被覆盖或遮掩，承包人要为工程师或其代表提供充分的机会，检验将被覆盖或遮掩的工程，并在 永久性工程开始前检查地基。承包人应及时通知工程师代表部分工程或地基待于检验。工程师代表不应拖延这样的检验，除非他认为检验没必要，并通知承包人。 （2）应工程师的指示承包人要随时打开已覆盖的工程部分，并负责再次施工 至工程师满意.如果被覆盖和遮掩的工程部分符合合同的要求，且满足（1）的条 件,则开盖和再施工费用由业主承担。否则，所有费用由承包人负担。 第3109条 （1）在工程施工中，工程师有权随时书面要求冒号 (1）按要求把工程师认为不合适的材料在指定的时间内从现场清理走； (2

40、）用合适的材料替换； (3）无论先前是否检验过或已支付中期付款，工程师认为不符合合同的材料 要换掉，不合格的工艺要重新施工。 （）如果承包人未执行工程师的上述命令，业主有权雇用其他人完成以上工 作.由此产生的费用和杂费业主可从承包人处取得，或由业主从该支付给承包商的 钱款中扣除。 第410条（1）承包人应工程师的书面要求,在工程师认为必要的时间内, 停止工程或部分工程的施工,如有必要在此期间要负责保证工程的完好，承包人按 工程师指示这样做所产生的额外费用，由业主承担。但以下情况除外冒号 (1)在合同中规定的停工；或 （）由承包人的错误而引起的必要停工；或 (3）由工程现场天气引起的必要停工；或

41、 （）非由工程师或业主的错误引起,或不由第21条“免除风险”引起的， 为正确施工或保证工程安全的停工。 如果承包人不在工程师提出要求后的2天内书面通知工程师其要求,则无权获得额外的费用.如果工程师认为承包人的要求是合理的，则由他来决定支付给承包人的款额和停工时间。 （2)如果按工程师的要求,工程或部分工程停工910天后仍未得到工程师重 新开工的命令,除了上述（1）中（）（2）（）（4）的情况外,承包人将 向工程师发出书面通知，要求其在收到通知后210天内决定重新开工。如果在此 期间仍未得到开工的决定,承包人可书面通知（但不1定这样做），视只影响部分 工程的停工为对这部分工程的省略，视影响整个工

42、程的停工为业主放弃合同。 开工时间和延误第4101条在接到工程师的书面通知后(除非在工程师命令或认可,或承包 人不能控制的情况下），承包人应在标书附录中规定的期限内开始工程施工,且迅速不拖延. 第402条（1）业主在工程师书面命令开工后,应授权承包人使用部分现 场，使承包人能开工和按第04条规定的进度计划施工。此后业主按施工计划的要 求，在书面通知工程师后，应授权承包人使用施工所需的其他现场部分。如果业主 不能按本条规定授权承包人使用现场，而导致承包人误工或增加费用，由工程师决定延长完工期,并确定应由业主承担的补偿承包人的合理费用开支。 (2）承包人将承担通向施工现场的特殊或临时道路通行费用.承包人将支付 为进行工程而在现场外膳宿供应费用. 第03条按合同要求，在整个工程完成前各部分工程要完工,整个工程应在合同第4108条规