管线拆除施工协议书合同【实用文档】doc.doc

《管线拆除施工协议书合同【实用文档】doc.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管线拆除施工协议书合同【实用文档】doc.doc（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、管线拆除施工协议书合同【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载管线拆除施工合同书甲方（委托方）湖北黄冈广电数字传媒乙方（承包方）黄冈市荣通网络科技根据中华人民共和国合同法，结合管线拆除具体情况，双方本着平等互利、协商一致的原则，为明确双方责任,分工协作，互相制约，发挥较好的经济效果.共同履行以下条款.一、项目名称：管线拆除施工二、项目性质及内容： 1、团黄路 （龙王小学农科所） 3.6公里 2、西湖二路(安居小区-结核医院)1。6公里 3、西湖一 路（党校台架堤边水工队)1.7公里 4、小东门路（人防大楼-中商百货）0.9公里 5、宝塔路 （南华台架西湖三组台架）2.7公里 6、新港大

2、道（二砖台架东源饭店门口)4。5公里 7、东门路 (农行-黄商台架） 3.1公里 8、赤壁路（报社后门旺达门口)4。7公里 9、连心桥路(学生街口工行门口台架）0.5公里 共计路程:23。3公里三、付款方式:甲方预付乙方一万元开工费，拆除结束后甲方按乙方上交光缆实际米数的结算施工费，结算金额为每公里2000元人民币，共计人名币肆万元整。四、工期：2021 年 8 月20日 至 2021 年 9月15日。五、要求：1、乙方施工过程中需保证光缆完整,拆除光缆每根需达到500米以上，因光缆断裂损坏造成的经济损失由乙方承担。2、乙方拆除的光缆交还甲方回收，甲方回收每根长度为500米以上光缆，低于500

3、米光缆不予结算.其他拆除的废旧电缆、电杆等由乙方负责处理。3、完工后，甲方若验收发现乙方施工要求不合格，一切问题由乙方负责并处理，造成的损失由乙方承担.4、因乙方人为因素推迟工期，造成的经济损失由乙方承担，每延期一天罚款1000元.不可抗力造成施工延期除外.六、安全工作：一切施工措施、工具等均由乙方自行解决，乙方确保施工安全，防止事故，若发生一切事故均由乙方负责，甲方概不负责。七、违约责任：若出现违约依据合同法解决八、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。协议生效期自签订之日起生效。 附件：回收旧光缆明细表甲方盖章: 乙方盖章：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：年 月 日 年 月

4、 日 3沥青砼路面施工合同协议书甲方：乙方：为了很好地维护甲乙双方的共同利益，甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成如下协议，望甲乙双方共同遵守.一、 承包方式本项目实行包工包料的形式.施工范围施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。单价及付款方式：1、单价：沥青混凝土铺筑厚度45cm，中粒式按每平方米60元进行工程量结算，2、付款方式：甲方预付沥青款叁拾万元整(300000。00元）给乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周内一次性付清。三、 质量要求1、 乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度，如因沥青面层翻砂等原因造成返工

5、或维修费用由乙方自行承担。2、 若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂，造成损失由甲方承担，乙方不负任何责任。四、 违约责任工程完工,若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款，超过合同规定日期，则视为违约，违约金按每日500元进行计算。五、 未尽事宜1、 未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。2、 本合同协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效.甲方（签字）： 乙方(签字）： ： :年 月 日 年 月 日协 议 书发包人：长沙天剑置业 （以下简称甲方）承包人：核工业零陵基础建设工程公司（以下简称：乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法

6、规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天剑华城施工场地内的排水沟改造；围墙、大门砌筑；临时发电机房砌筑；需拆除的建筑物、构筑物以及建筑垃圾外运等施工事项协商一致，签订本协议。一、承包范围：1、施工场地内原排水沟改造（具体工程量详附件一）。2、施工场地内临时围墙、大门、临时发电机房砌筑；需拆除的建、构筑物拆除；建筑垃圾外运等（具体工程量详附件二）。二、承包方式：按协商价款全包干（包人工、材料、机械、设备、施工排水、质量、工期、安全等一切费用）。三、承包工期：日历天数：7天（自2005年9月12日至2005年9月18日）。四、承包价款与支付：承包价款为人民币：伍万壹仟捌佰捌拾元整（小写：

7、51880元）。支付方式为：待乙方将所承包范围的工程全部完工，并经监理、甲方检查验收合格后，3天内由甲方一次性付清全部工程款。五、双方责任： 1、甲方责任、提供施工临时电源、水源（水、电费由乙方自己承担）。、提供施工场地内的地下管线埋设情况。 2、乙方责任、服从甲方和监理方（湖南长顺工程建设监理）项目监理部的监督管理。、安全施工。乙方应对在施工场地工作的人员进行安全教育，采取必要的安全防护措施，戴好安全帽，按规范要求进行安全管理和安全施工。如乙方在施工过程中造成任何安全事故，均由乙方承担全部责任。、文明施工。按规范要求和长沙市的文明施工要求进行施工，负责办理民工的有关证件，负责垃圾外运的一切有

8、关费用。六、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：2005年 月 日 2005 年 月 日附件一：施工场地内原排水沟改造工程量一览表序号项目名称单位数量备注11000混凝土排水管m77四通牌2混凝土排水管安装及密封m853排水沟底C15砼垫层m320.4含检查井垫层4人工开挖排水沟土方m3168含检查井土方5人工回填排水沟土方m31026砌筑130厚挡土墙51内抹水泥砂浆7木桩护壁根170木桩长2.5m8机械排木桩根1709砖砌240厚检查井个5内抹水泥砂浆19项协商费合计元34700附件二：砌筑

9、、拆除、垃圾外运等工程量一览表序号项目名称单位数量备注1拆除储气罐库房7.742拆除车库及小卖部41.63拆花坛27.424拆、移路灯杆及线套65拆除狗屋326拆发电机室、传达室、厕所2537拆车间大门及门柱项18破砼发电机座m31.359砌临时围墙及粉刷m32.5双面粉刷10围墙处电缆位置调整及安装m8511搭建临时发电机房15.75砌240厚砖12中意路新开施工大门并装铁门项1含砖砌门柱13吊装发电机到临时机房项114配电房墙、屋面等人工凿除21.6局部15配电房砌墙及粉刷（双面）项116建筑垃圾外运项1含全部垃圾116项协商费合计元17180注：施工拆除过程中，包含对拆下的门、窗等材料构

10、件按甲方要求堆放到指定地点。协议书项目名称：委 托 方：受 托 方：签订时间：签订地点：协议书甲 方：(以下称“甲方”)地址：邮箱：邮政编码:联系 :乙方：(以下称“乙方”)地址：注册地址：法定代表人（负责人）：邮政编码:联系 ：鉴于乙方希望就（电机）项目获得甲方的技术咨询服务，并同意支付相应的技术咨询服务报酬。鉴于甲方拥有提供上述项目技术咨询服务的能力，并同意向乙方提供这样的技术咨询服务。经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据中华人民共和国合同法等法律法规的规定，达成如下协议。第一条协议标的1.1 技术咨询的内容： 1.1.1提供完整的电磁方案（如：定、转子冲片，磁钢，绕组

11、相关设计）；1.1.2对于电机型式试验和出厂试验，提供所测相应数据值；1.1.3协助设计、搭建实验平台方案；1.1.4.提供完整的工艺生产流程及过程质量控制方法。1.1.5.产品流通到市场后，发现质量问题，甲方负责提供现场解决与后续的产品优化方案；1.1.6.如乙方要求，甲方应在必要时（如乙方的重要客户）提供技术支持以帮助乙方获得订单，此费用将另外结算。1.2 技术咨询的要求： 1.3 技术咨询的方式：乙方以 或是邮件的方式进行咨询，如需要甲方到现场进行技术指导的，一切技术费用由乙方负责，具体费用视实际情况而定。1.4 履行期限： 第二条协作事项2.1为保证甲方有效进行技术咨询工作，乙方应当向

12、甲方提供下列协作事项：2.1.1.另行设计结构外形，区别于国内现有伺服电机结构，与国内相同产品的相似率小于80%。2.1.2.由乙方负责采购和加工电机生产所需原料和零部件的所有费用；2.1.3.成立专班按照国标相关项目严格跟踪、控制电机生产制造，制定相应工艺流程；2.1.4.由乙方自费搭建试验平台，甲方不承担任何费用。2.1.5.货款到账，如果甲方提供相应的技术资料，乙方因在三日之内把货款交付甲方，如果乙方违约，将以三倍形式赔偿甲方。2.2 提供与项目相关资料（或信息）：2.2.1.乙方提供上述相关资料（或信息）和协作事项的时间及方式：2.2.2.乙方提供的工作条件：如果遇见不可预知的事情，需

13、要甲方到乙方所在地进行解决，所有的费用应由乙方负责承担。2.2.3.在本协议履行期间，如发生危及社会安全稳定的重大事件或遭遇不可抗力，甲方有权单方终止合同，且不承担因此给乙方造成的损失。 第三条 双方保证和陈述3.1乙方承诺如下：3.1.1 甲方具备委托乙方进行技术咨询的合法资格，乙方签订和履行本协议不会违反国家法律法规的强制性规定。3.1.2乙方具备相应的技术实力，有足够的履行本合同的能力。3.1.3乙方按照甲方符合约定要求的咨询报告和意见做出决策所造成的损失，由甲方承担。乙方对此不承担任何责任。3.2甲方承诺如下：3.2.1.提供完整的电磁方案（如：定、转子冲片，磁钢，绕组，试验数据值等相

14、关设计），(费用见协议第五条)3.2.2. 提供完整的工艺生产流程及过程质量控制方法。(费用见协议第五条)3.2.3.协助设计、搭建实验平台方案；(费用见协议第五条)3.2.4.产品流通到市场后，发现质量问题，甲方负责提供现场解决与后续的产品优化方案；3.2.5.如乙方要求，甲方应在必要时（如乙方的重要客户）提供技术支持以帮助乙方获得订单，这个费用双方另外协商。3.2.6.甲方具备接受乙方委托进行技术咨询的资格，乙方愿意签订和履行本协议。3.2.7.甲方具备满足项目技术咨询要求的人员、设施设备和技术实力，有足够的履行本协议的能力。第五条报酬及支付5.1电磁方案报酬支付：甲方提供完整的电磁方案(

15、协议要求)，乙方应向甲方支付报酬总额人民币1.5万元，大写壹万伍仟元，待产品试制合格，达到乙方技术指标后，乙方再向甲方支付报酬总额人民币1.5万元，大写壹万伍仟元，均为通过银行转账结算，并在签订本协议后3日内支付。工艺方案报酬支付：甲方提供完整的工艺方案(协议要求)，乙方应向甲方支付报酬总额人民币3万元，大写叁万元，支付方式均为通过银行转账结算，并在签订本协议后3日内支付。试验平台搭建报酬支付：甲方试验平台搭建技术资料，并组织人员调试试验平台，完成试验技术要求(协议要求)，乙方应向甲方支付报酬总额人民币20万元，大写贰拾万元，支付方式均为通过银行转账结算，并在签订本协议后3日内支付。5.2甲方

16、开户银行、地址和帐号为：开户银行： 地址： 账号：第六条咨询成果及验收6.1 甲方最终提交的技术咨询工作成果如下：6.2 双方确定以下列标准和方式对甲方的技术咨询工作成果进行验收：验收标准： 验收方法：验收时间：验收地点：6.3 验收不合格的处理：因甲方原因验收不合格的，甲方负责改进，乙方配合。乙方同意给予甲方30日的宽限期进行修正，在宽限期内验收合格的，不视为违约。改进后再验收，如仍不能达标，甲方应承担相应的违约责任。因乙方原因不合格的，乙方负责改进，甲方配合，如在 3个月内乙方仍不达标，视同验收。乙方应支付相应的额外咨询费，具体数额与支付方式双方另行约定。第七条知识产权归属7.1 本合同签

17、订前或合同有效期内，一方拥有或控制的、独立完成开发的知识产权归该拥有方或开发方。合作开发形成的知识产权归双方共有。7.2 乙方利用甲方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归乙方所有（或双方共有）。7.3甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。 7.4.甲方提供给乙方的各种技术资料，应确保具备自主知识产权，如甲方抄袭或盗用第三方的技术资料引起的各类纠纷，乙方不承担任何责任。7.5.如查实乙方确有超越本协议且未征得甲方同意，以乙方名义从事其他活动的行为，由单方终止协议，并追究乙方责任的权利； 第八条 保密条款8.1 甲方提供给乙方的电机技术参数、市场文件均为甲

18、乙双方共有的技术和商业秘密，甲乙双方保证不泄露文件给第三方。8.2.对这些“商业秘密”进行保密；8.2.1不得为本合同目的之外的其他目的使用这些“商业秘密”；8.2.2除为履行职务而必须知悉上述“商业秘密”的乙方雇员外，不向任何其他人披露。且上述人员应与乙方签订书面保密协议，其保密义务不得低于本协议规定。8.2.3本协议提及的“商业秘密”指，不为公众知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性,并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。技术信息包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、制作方法、操作方法、控制方法、测试方法、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、

19、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等等。经营信息包括但不限于：管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、生产成本、负债情况、重大诉讼、谈判底线、标底及标书内容、行销计划、发展战略、采购资料、定价政策、财务资料等等。本协议提及的“商业秘密”，既包括甲方及其关联公司所有或持有的商业秘密，也包括虽属于第三方所有或持有，但乙方负有保密义务的商业秘密。第九条 违约责任9.1乙方的违约责任：乙方拒付技术咨询报酬，甲方有权解除协议，乙方应赔偿其损失，并按协议金额的200%支付违约金。乙方逾期支付技术咨询报酬，应按逾期支付金额每日5%支付违约金；

20、逾期超15日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿其损失，并按协议金额的200%支付违约金。乙方违反本协议规定的保密义务的，甲方有权要求乙方立即停止违约行为，乙方应赔偿甲方相应的经济损失，并支付违约金50000元。乙方违反协议同第三条规定的协作义务，致使甲方无法完成技术咨询的，甲方有权解除本协议。甲方就此已开展工作或相应的准备工作的，乙方应支付相应报酬。给甲方造成其他损失的，乙方应赔偿所有损失。9.2 甲方的违约责任：甲方拒不提供本协议规定的技术咨询的，乙方有权解除协议，甲方应返还全部技术咨询报酬。甲方无正当理由，逾期向乙方提供技术咨询，应按协议金额每日100支付违约金。甲方违反本协议规定的保密义务

21、的，乙方有权要求甲方立即停止违约行为，甲方应赔偿乙方相应的经济损失，并支付违约金元。双方均应全面履行本协议约定，如任何一方有违约行为，应向守约方承担违约责任，同时守约方有权向同级政府监督管理部门反映情况。 违约行为发生后，守约方有义务向违约方发出具体说明违约情形及限期改正的书面通知，如实际存在违约行为，违约方应在守约方书面通知规定的期限内改正；如违约方有异议，应于接到该通知起3日内向守约方提交书面说明，在此前提下，双方可进行协商，订立补充协议。 如违约方实施严重违约行为，或实际违约行为发生后，违约方未于守约方书面通知规定的期限内改正的，守约方有权解除本协议，并可依法追究违约方责任，给守约方造成

22、经济损失的，由违约方支付与经济损失等额的赔偿金。 对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决。协商解决不成，由起诉方的当地人民法院裁决。第十条协议的变更和转让10.1 本协议的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定，且明确表示为本协议的一部分。10.2 未经双方书面同意，任何一方不得将本协议项目部分或全部工作转让第三人承担。第十一条禁止招揽对方雇员在协议期限内及协议终止后1年内，任何一方均不得向对方参与本协议执行的雇员发出招聘要约，也不得实际聘用上述雇员，但经对方书面同意的除外。第十二条通知和送达12.1 所有通知和通信都应是书面的，并亲自送达或以 、挂号邮寄发给如下地址

23、：致甲方（名称）：收件人（姓名）地址： ： ： ：致乙方（名称）：收件人（姓名）：地址： ： ： ：12.2 亲自送达或挂号邮寄的通知送达时生效， 送达时，以双方签订确认书时生效。任何一方变更上述地址、收件人和 号码应提前五日书面通知对方。第十三条不可抗力13.1 发生不可抗力事件，一方在本协议项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。13.2 如果发生不可抗力事件超过120天，致使不能实现协议目的的，双方均可以解除协议，自解除协议的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。13.3 提出受不

24、可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的十五日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽最大努力排除不可抗力。13.4 发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求一项公正的解决方案，并且要尽一切努力将不可抗力的影响降低到最小。第十四条争议的解决14.1本协议引起的任何纠纷，由双方友好协商解决。如果不能协商一致，双方确定按下列第种方式解决：A）提交仲裁委员会注：填写双方选择的仲裁委员会的名称在注：填写双方选择的城市名按其仲裁规则进行仲裁；B）向协议同签订地的人民法院起诉。14.2 上述约定不影响双方请求知识产权管理部门和其他行政管理部门对侵权行为进行行政处理。第十五条其他15.1协议附件是本协议的一部分，与协议正文具有同等法律效力。合协议附件与协议正文冲突时，以协议正文条款为准。15.2 本协议从即日起生效。15.3 本协议一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份。具有同等法律效力。甲方代表人（签字）：年 月 日乙方代表人（签字/盖章）：年 月 日一、三、四、五、1、2、3、4、5、一、二、三、四、五、