2023工程施工合同优秀8篇.docx

《2023工程施工合同优秀8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023工程施工合同优秀8篇.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023工程施工合同优秀8篇2023工程施工合同篇1建设单位：(简称甲方)施工单位：(简称乙方)根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：顶上雨棚及地面划线。二、工程承包方式：包工包料三、工程承包范围：见报价表中所示。四、工程日期：五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。六、工程造价：伍万伍仟元整七、工程验收方式：工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。八、付款期限和方式：签订合同后三

2、天内付总工程款的30%的工程款作为质保金。九、保修期限一年，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护)十、双方的其它义务：甲方义务1、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的60%，余下10%部工程验收。工程驻工地代表为。乙方的义务：1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。2、施工安全均由乙方负责，甲方不

3、负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。十一、违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款5%支付守约方违约金。十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式两份，双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2023工程施工合同篇2发包方（甲方）：贵阳金辉电力实业总公司。承包方（乙方）：贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司。第一条合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国合同法和建设安装工程合同及施工条例；工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限

4、责任公司设计的清镇寒坡岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地施工图为依据进行计算及核定。第二条工程名称、地点和范围及内容一、工程名称：清镇寒坡岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。二、工程地点:清镇寒坡岭110kv变电所内。三、工程范围及内容:1：清镇寒坡岭110kv变电所防雷接地安装。2：清镇寒坡岭110kv变电所全所照明安装。第三条承包方式本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。（结算定额采用20_年北京地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（20_年价）的通知；费用构成执行电力工业基本建设预算管理制度及规定（

5、20_年版）；根据贵州省电力公司电技经20_年。第四条双方协作事项甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。第五条违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第六条发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第七条施工工期本工程年月日前完工。第八条工程承包方式本工程合同价款是该工程的:人工

6、费、机械费、辅材费、主材费。第九条安全责任施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。第十条工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整（129760.00），本工程包工包料按实结算。第十一条合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。第十二条该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲方：（公章）乙方：负责人：（签章）负责人：（签章）日期：年月日日期：年月日2023工程施工合同篇3发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程施工事项协商一致，订立本合同。合同工期总日历天数

7、天。四、质量标准合格。五、合同价款金额（大写）：_元（人民币）（小写）：_元（人民币）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、招标文件及答疑澄清6、投标文件7、工程建设标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应

8、当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。甲方：_乙方：_年_月_日2023工程施工合同篇4甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。二、工程承包单价及结算方式1.人工挖土方：8.0元32.10垫层：23033.25砼基础地梁构造柱等：26034.砌砖：268元35.模

9、板制安：26元6.钢筋制安：4300吨7.粉刷：18元8.回填土：4.0元39.内外脚手架：6.5元10.灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。四、施工期限：自_年_月_日起至年_月_日止。五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。七、其它事项：甲

10、方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期：2023工程施工合同篇5甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例，结合本工程实际施工情况，在乙方承诺满足本工程要求的前提下，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。一、工程项目：_维修工程二、承包范围：甲方现场确认的所含工程量，具体见合同清单。三、承包方式及工作内容：本工程采取包工

11、包料的承包方式，乙方承包甲方现场确认的所含工程量；四、合同工期：施工总天数天，开工时间_年_月_日，竣工时间_年_月_日。如乙方中途不能按甲方的进度计划实施，则甲方有权要求乙方加强施工力量，并给予_元/天的经济处罚；必要时甲方可自行补充施工力量，更换新工队伍，由此造成的一切损失由乙方负责。五、合同价款：本工程按照优质优价的原则，在保证质量进度安全的前提下，执行合同所包含内容总价包死，不再另外计取费用。合同总价(大写)：_以上合同总价除造价外，还包含以下内容：a)现场材料二次转运；b)一般性缺陷消除及施工工艺现场调整修改用工；c)各施工交叉影响用工d)定额内容内计时工；e)安全文明施工用工及清退

12、场用工；f)政策性调整及市场价格调整；g)夜间施工增加费及赶工增加费；h)本工程质保期间的工程维修；i)配合同场测量放线、承包范围内的检验试验。j)项目施工用水用电费用。六、工程质量：工程质量必须达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。乙方在施工过程中应严格按照施工规范和操作规程精心组织施工，确保工程质量达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。如质量达不到合格标准，乙方应无偿返工修理直至达到合同要求，并承担由此造成的经济损失，甲方视情节轻重予以经济处罚。七、安全生产及文明施工：乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，采取措施确保施工安全，工伤频率控制为零，杜绝重大伤亡

13、事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指挥等原因造成安全事故，乙方承担全部经济和法律责任。工完场清，料具堆放整齐。八、付款方式：乙方在完成工程后通知甲方进行验收，验收合格后，由甲方在_个工作日内支付至合同价的_%工程款，剩余_%的保修金在保修期到期后如乙方无违约情形，_个工作日付清。九、双方职责：(一)甲方职责1、负责现场施工、生活用水电，按施工方案接至施工现场；2、全权管理质量、安全生产、进度、文明施工、结算考评；3、对编制施工组织设计，乙方进行技术指导，并于施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底，解决施工中遇到的技术难题，并配备相应机操工、电工等，满足施工要求；4、负责对乙方的工作过程和结算

14、实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程所需时，甲方有权要求乙方限期整改，直至满足要求；5、负责现场施工的协调工作；6、甲方向乙方提供必要的生产、生活临建设施。(二)乙方责任1、现场负责人：乙方负责人必须常住工地，亲临现场指导日常工作，保证电话24小时畅通。若发生遥控指挥，发号施令，不到工地的，每天罚款100元。2、乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、计划生育、文3、乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权单方解除本合同，一切损失由乙方承担。4、组织具有技术能力强、素质较高的青壮年工人，并配备专职技术、质量、安全、料具管理人员，采取相应的管理措施，确保工程质量

15、达到合同要求，若乙方未按合同第六条要求实现工程质量等级标准，甲方有权单方解除合同，令其退场，不予支付工程款。5、乙方人员必须按施工图纸及施工方案组织施工。爱护甲方提供的设备及工具，如发生损坏或丢失照价赔偿。施工用随手工具、劳动保护用品由乙方自备。6、各班组交叉作业时，必须做到文明施工，不得因材料或其他原因发生争吵或打架事件，若发生打架事件，除医药费由责任班组自理，每发生一次视情节轻重以罚款，不得少于_元。7、工作过程中，各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理施工现场、生活区，保证施工现场和生活区整洁规范。如未做到视情节轻重每次处以罚款_元。8、乙方对与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保

16、证不雇佣负案在逃人员，且身体素质和技术水平满足工程施工需要，工人年龄不得低于十八周岁及超过50周岁。乙方工作人员须持个人身份证，并将其并报甲方物业公司备案。乙方应遵守国家计划生育政策，严禁乙方家属滞留施工现场。9、甲方负责向乙方提供有偿临时用住房，乙方入场后应立即在甲方物业公司办理施工人员暂住证。10、人员进场后组织有关人员进入场教育，并进行监督、检查。十、保修条款：工程保修期：_年，_年后终生有偿保养服务。保修期间，如发现质量问题，甲方及时通知乙方，乙方必须在_天内进场进行维修和更换，若乙方不配合，甲方可委托其他单位完成，所需费用由乙方全额支付。十一、违约责任：任何一方无正当理由解除合同的，

17、必须向另一方支付_元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。十二、其它：1、双方在履行合同过程中发生争议时，首先应友好协商解决，协商不成时，可通过以下方式解决：可以向有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的，双方可以向甲方所在地的人民法院起诉。2、未尽事宜，双方协商解决。3、本合同一式_份，甲乙方各持_份，甲乙双方签字盖章后合同生效，付清全部工程款后自动失效。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。一.工程概况1.工程名称：2.工程地址：公园

18、道西侧3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万，共计约20万.4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。6.工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。二.承包范围及承包方式1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消

19、防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。三.付款方式乙方收到工程款同时提供正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果

20、甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95%。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。四.结算方法：1.工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。2.执行全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰

21、装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3.甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。4.采购价格的认定：

22、采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。五.工程设计变更1.工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工

23、程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。六.材料进场要求及计价1.及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团2.指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对

24、甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。七.工程管理1.甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。2.乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织

25、、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。3.乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4.工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方按照城建档案移交目录的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。5.乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)，由乙方承担全部违约责任;凡工程存

26、在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。2023工程施工合同篇7建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程二、施工地点及范围：本工程位于第一小学绿地总面积为280平方米三、工程内容：1.乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收;2.工程竣工后，乙方必须养护三个月(20xx年4月5日起算);3.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算

27、;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。四、工程造价：工程总造价为人民币(附苗木结算清单)，经过审计结算后按照实际支付。五、付款方式：1.第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。2.余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。八、养护期内遇自然灾害、人为引起的原因导致绿化死亡的由甲方负责。九、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表(签字)：代表(签字)：年月日：2023工程施工合同篇8甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合

28、同条例的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任义务，经双方协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守：第一条工程概况1、工程名称：施工变安装工程2、工程内容：（1）、配电房土建工程（由发包方按绿能设计图自行施工）：安装（规格）变压器台，在户外新做一组接地网并引接至。（2）、配电房内：安装高压柜三面（一进一计一出），安装低压（抽出式）馈电柜三面（一总二出），敷设（规格）高压电缆米及两个电缆头制作，对高低压变配电设备进行调试。第二条承包方式包工包料，如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的部分，甲乙双方另行签订补充协议。第三条工期1、合同工期总日历天数为日。工期从甲方自建配电房交付乙方进

29、场安装之日起算，同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日开始计算工期，此两项条件以最迟达到的条件开始计算工期，竣工日期以乙方完成安装并经供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书”之日止。2、施工期间如遇不可抗力的自然因素影响施工的，甲方应顺延工期。3、等待供电局高压线路安排停电计划时间不在本合同工期内。4、等待甲方向供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互感器的时间不在本合同工期内。第四条工程预算造价及工程款的结付方式：1、工程造价按照年全国统一安装工程预算定额目表和建筑工程费用定额计取，安装工程预算为人民币圆整（￥）（本预算书只作为拨款依据，不能作为结算依据，定额子目以实际发生计取）。2

30、、工程款的支付（1）本合同签订后，乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工程量的%时，甲方按预算总价的%向乙方支付工程进度款；（2）在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料，甲方在收到结算书及完善的资料之日起，十四个工作日内审核完毕（在此之间，乙方必须配合甲方审核工作，否则一切后果将由乙方承担），双方在结算书上签字确认后，并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款（须扣除1%的维修保证金，不计息）。（3）结付工程款前，乙方应按结算总额提供税务发票（含保修金）。施工用水电费由乙方支付。第五条保修期限在甲方正常使用的前提下（正常使用条件是指：按配置的负荷要求用电，不超负荷用电），乙方对本工程安装

31、质量承担保修责任，安装工程的保修期限为两年，从供电局验收合格之日起算，人为或不可抗力原因造成的除外。第六条材料的采购1、甲方所采购的主要设备及材料必须有相关的认证资质并按照甲方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必须是合格产品，否则必须清退出场，已施工的由乙方无条件返工。2、在甲方工地范围内施工，待施工完毕交付甲方使用后，如出现人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。第七条竣工验收工程竣工后，由供电局按有关供电技术规范进行初验收，甲方以本工程通过供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合供电局的有关技术规范及标准的，所造成的整改及返工费用由乙方负责，并负责整改至通过供电局的验收为止。第

32、八条安全责任乙方必须按国家有关供电安全操作规程进行施工，保证施工安全，在施工过程中，乙方应自行办理有关安全、保险等手续，如有因乙方自身的安全责任事故的由乙方承担。第九条关于隐蔽工程在乙方进行电缆或接地网等隐蔽施工前，乙方应通知甲方预算员及相关人员到现场确认工程量，乙方方可进行隐蔽施工，否则甲方对已发生的工程量不予确认；如在乙方书面通知甲方到场而甲方不到场的，乙方应推迟施工，并由甲方工程部向乙方签认“工期顺延”。第十条违约责任1、如甲方不能按照合同第三条如期付款的，逾期每日应按甲方应付款的万分之三支付违约金；2、若乙方不能按本合同工期完成施工及通过验收的，每超期一天，按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金。3、因乙方原因需返工而造成逾期交付的，乙方应承担逾期交付的违约责任。第十一条其他1、由于设计变更的费用另计，因设计变更及不可抗力的因素造成的工期延误相应顺延；2、本合同未尽事宜，由双方平等友好协商解决；3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。甲方：乙方：