2022建设工程施工合同(通用15篇).docx

《2022建设工程施工合同(通用15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程施工合同(通用15篇).docx（110页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建设工程施工合同(通用15篇)建设工程施工合同1发包人（全称）：承包人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程立项批准文号：4、金同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。二、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按

2、照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。三、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。四、签订时间本合同于_年_月_日签订。五、签订地点本合同在签订。六、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。七、合同生效本合同自生效。八、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其

3、委托代理人：法定代表人或其委托代理人：组织机构代码：地址：邮政编码：组织机构代码：地址：邮政编码：建设工程施工合同2发包人：承包人：经发、承包人协商就*“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工

4、程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（

5、钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第

6、五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余

7、款的支付。十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。十四、本工程计价依据只采用、20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。发包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日承包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日建设工程施工合同3甲方：(项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全

8、称)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表：2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误

9、，经甲方确认后，工期顺延：a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式

10、根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件b工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需人

11、工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。4.3税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安

12、全、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务：5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。5.2.2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。5.2.4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。

13、工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。5.2.5双方约定乙方应做的其他工作：6、施工辅助设施6.1施工供水6.2施工供电6.3施工用风6.4现场施工道路6.5施工住房6.6其它：7、材料供应7.1本合同工程施工所需的统供材料(，由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若采购时价格高于核销日市场价，则按照采购时价格计算)加计%费用收取材料款。7.2其他：8、施工设备8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方约定按时进场。

14、乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。8.2乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。8.3其它：。9、质量要求9.1质量目标与要求本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率%(优良率达%)以上，工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充具体工序的标准、要求)9.2质量检查与验收9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规

15、定填报资料)，费用由方承担(视工程项目具体情况约定)。9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方承担。9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。9.2.5其它：1、安全生产与文明施工1.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订安全生产责任书，见附件c，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。1.2其它要求：11、职业健康与环境保护11.1职业健康11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订职业健康安全责任书，见附件d，作为本合同的组成部分。11

16、.1.2其他要求：11.2环境保护11.2.1在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。11.2.12其他要求：11.3责任划分乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。12、技术条款对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。13、乙方人员工资保障措施13

17、.1乙方施工人员工资发放形式13.2工资保证金乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还(不计利息)。14、资源配置乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。14.1人力资源投入14.2机械设备资源投入15、施工协作15.1乙方应配合

18、甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。15.2其他要求：16、工程量确认16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量，则计量结果有效。16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照5。2。3条上报已完工程量报表，经甲方部门校核，经部门审核，经批准方作为结算依据。17、结算与支付18、竣工验收与完工结算19、违约责任19.1甲方违约责任19.1.1若由于甲方原因，未按照本

19、合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。19.1.2由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。19.1.3双方约定的甲方的其他违约责任。19.2乙方违约责任19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金元至元。19.2.2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。19.2

20、.8双方约定的乙方的其他违约责任：。2、违约金总额限制本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。21、不可抗力及免责条款21.1不可抗力不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。21.2免责条款若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。22、争议与仲裁2

21、2.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。22.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。23、其他本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙双方各1份，副本甲方份、乙方份。本合同签订地为甲方法人住所地：省市区(县)合同附件a法人授权书b工程量计价清单c技术条款d安全生产责任书e

22、职业健康安全责任书f保廉合同g双方认为应该补充的其他材料甲方：(项目部全称)乙方：(营业执照标注的单位名称)(公章) (公章)法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：建设工程施工合同4委托方： (简称甲方) 施工方： (简称乙方)新建住房工程，经双方协商决定由乙方施工，根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例规定，结合本工程的情况。为了明确工程项目的双方责任，确保施工项目能保质保量完成的原则，经协商签定本合同。一、工程地点：通州区四安镇庵东村。二、工程概况：新建别墅一栋、场地、围墙、下水坡;新建平房一栋、场地、围墙、下水坡以及车库。该

23、工程包括主体施工(不含水电施工)、木工制模、内外粉刷、屋面制作等(具体按图施工或按甲方指挥施工)。三、工程承包及付款方式：包清工(自带一系列施工工具，甲方该不提供。因甲方的条件因素导致不能提供伙食，自开伙食)别墅 元/平方米(场地、下水坡不作平方计算，楼梯间按两层算。);围墙元/米(包括门墩);车库元/平方米;一层平房 元/平方米(场地、下水坡不作平方计算);围墙元/米(包括门墩);车库/平方米。开工后一个星期付 工程款;主体结束后付 工程款;工程验收竣工后付 工程款;年前付 工程款;余款 作为质保金，一年后支付(应保证无任何质量问题，如有质量问题及时解决)。四、工程工期：经双方协商本工程共天

24、(雨天顺延)，从20xx年 月 日开工; 月 日竣工。(不得拖延，拖延一天扣除工程款二百元)。五、工程双方责任：1、甲方责任：提供施工图纸一份或口头交涉，提供水电，材料及时到场，按时支付工程款，做好监督工作。2、乙方责任：做好施工组织管理、精心施工、保质保量、按时完工、做到材料的合理使用、工完料净(如发现乙方浪费材料，甲方有权对乙方进行罚款处理，乙方必须无条件服从)。六、安全工作：甲方一次性支付给乙方安全费用 元，若发生安全问题与甲方无关。乙方必须给施工人员做好安全保险，并且每天做好施工安全防范措施以及宣传工作，确保施工安全。七、工程质量要求：砖砌要求满缝墙横平竖直，混凝土不允许出现蜂窝和露筋

25、现象(达到应有的保护层)，门窗洞过梁应在同一条水平线上，砖砌墙体垂直度(三米)允许误差八毫米，平整度(三米)允许误差八毫米，粉刷按规范施工，楼层水平允许误差一公分，卫生间止水带必须做到无任何渗漏，内外粉刷必须做到无渗水现象，刮糙分两天完成，内外墙地砖粘贴按国家室内装修验收规范标准施工。八、其他事项：1、本合同执行中若发生争议，双方应通过协商解决。如协商无效，可根据国家的有关法律提交仲裁机构解决。2、本合同未尽事项，经双方协商解决。九、合同效力：本合同一式 份，其中甲方 份，乙方 份。均有同等效力。经双方签字生效至工程竣工验收和结清工程款后失效。甲方(签字)：乙方(签字)：年 月 日建设工程施工

26、合同5发包人（全称） （简称甲方）承包人（全称） （简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）： （人民币）： 万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标

27、通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电 话： 电 话：传 真： 传

28、真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)年 月 日第二部分 通用条款此部分采用建设工程施工合同范本（GF-1999-0201）中第二部分 通用条款第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，不使用 语言文字。3.2适用法律和法规3.2.1需要明示的法律、行政法规：3.2.2本合同适用的法律和法规不限于上述明示的法律法规。本合同订立时国家及相应部门颁布的其它法律法规同样适用。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包

29、人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4.图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：4.2发包人对图纸的保密要求：4.3使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5.工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行驶的职权：5.2发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5.3不实行监理的，工程师职权：7.项目经理姓名： 职务： 证号：8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：将施工所需的水、电、线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程地质和地下管线资料的提供时间：由

30、发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：水准点与坐标控制点交验要求：图纸会审和设计交底时间：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：双方约定发包人应做的其它工作：8.2 发包人委托承包人办理的工作：9.承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：应提供计划、报表的名称及完成时间：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

31、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：施工场地清洁卫生的要求：双方约定承包人应做的其它工作：三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：监理工程师对施工方审核的时间：10.2群体工程中有关进度计划的要求：13.工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收16.工程验收：由招标人或招标人委托的单位，组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。16.1本工程质量要求达到 标准。17.1双方约定中间验收部位：五、安全施工：承包人在施工现场的安全教育和安全事故由

32、承包人承担。六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用 方式确定。采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法：采用可调价格合同，合同价款调整方法：23.3双方约定合同价款的其他调整因素：24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：25.工程量的确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：26.工程款（进度款）支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：七、材料设备供应27. 发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如

33、下：材料设备单价与一览表不符：材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：承包人可代为调剂串换的材料：到货地点与一览表不符：供应数量与一览表不符：到货时间与一览表不符：工程开工前根据施工组织方案、施工进度计划，及时报送甲供材供应时间计划表及要求。27.6发包人供应材料设备的结算方法：28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：八、工程变更1、发包人以书面形式提出工程变更要求，作为变更依据，通知监理和承包人，变更需经签字、加盖公章后生效。2、承包人以书面形式提出工程变更意见，经发包方、监理签署确认意见并加盖公章后生效。九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的

34、约定：32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方约定的发包人其他违约责任：35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任（工期违约）：本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：双方约定的承包人其他违约责任：37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采取第 种方式解决

35、。请双方主管部门调解；约定向 仲裁委员会提请仲裁。十一、其它38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：39. 不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容：承包人投保内容：41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 作为本合同附件。承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 作为本合同附件。双方约定的其他担保事项:46.合同份数46.1双方约定合同正副本份数：47.补充条款：第四部分 工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称)：为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承

36、包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为 ；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏屋面防水工程为 年；3、装修工程为 年；4、电气管线、上下水管线安装工程为 年；

37、5、供热及供冷系统为 个采暖期及供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7、其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采

38、取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、质量保修完成后，由发包人组织验收，发包人在质量保修期满后一个月内，将剩余保修金无息返还承包人。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 。五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后一个月内，将剩余保修金无息返还承包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附

39、件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：年 月 日 年 月 日建设工程施工合同6为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)进行了修订,制定了建设工程施工合同(示范文本)(GF-20xx-0201)(以下简称示范文本)。为了便于合同当事人使用示范文本,现就有关问题说明如下:一、示范文本的组成示范文本由合同协

40、议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书示范文本合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量

41、与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的

42、地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。二、示范文本的性质和适用范围示范文本为非强制性使用文本。示范文本适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据示范文本订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。建设工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201目录第一部分 合同协议书.1一、工程概况 . .1二、合同工期 . 1三、质量标准 . 2四、签约合同价与合同价格形式 . 2五、项目经理 . 2六、合同文件构成 .