湖北省建设工程施工合同Y【实用文档】doc.doc

《湖北省建设工程施工合同Y【实用文档】doc.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北省建设工程施工合同Y【实用文档】doc.doc（245页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、湖北省建设工程施工合同Y【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载工程编号:合同编号:建设工程施工合同工程名称：工程地点：发 包 人：承 包 人：第一部分 协 议 书发包人：（全称)承包人:（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同.一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模： （小写:）资金来源：二、工程承包范围投标预算的全部内容。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、工程质量工程质量标准:五、合同价款合同价款：(大写）：；（

2、小写)：。其它约定：六、组成合同的文件本合同以及第二部分专用条款.本合同一式陆份，发包人肆份,承包人贰份,具有同等法律效力。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、违约和合同解除承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务.九、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务.十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点:双方约定本合同自双方签字盖章之日起生效。十一、合同备案本合

3、同生效后必须送 工程建设主管部门备案。发包人：（公章)：承包人：(公章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年 月 日 年 月 日 第二部分 专用条款1 定义需要重新定义的词语和新定义的的词语：2 合同文件及解释2.1 合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：施工合同、中标通知书、投标书及附件、设计施工图及附件、招标文件。3 语言及适用的法律、标准与规范3。3 约定适用的标准、规范的名称： 设计文件明确的标准、规范,国家现行验收标准和施工规范。4 通讯联络4。2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。发

4、 包 人：通讯地址： 收 件 人:联系 : 邮政编码：传 真： 电子邮箱:开户银行: 账 号：承 包 人：通讯地址： 收 件 人:联系 ： 邮政编码:传 真: 电子邮箱:开户银行： 账 号：监理单位：通讯地址： 收 件 人:联系 ： 邮政编码:传 真： 电子邮箱:造价咨询单位：通讯地址： 收 件 人：联系 : 邮政编码：传 真： 电子邮箱：5 发包人5。1 发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间：开工前必须完成“三通一平”工作,及其它有关事项，确保顺利开工.（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:开工前.（3）开通施

5、工现场与城乡公共道路间的通道的约定:开工前. （4）提供资料的时间：开工前3天提供。（5）办理有关所需证件的约定：开工前办理完施工许可（6）组织现场交验的时间：开工前3天组织现场水准点与坐标控制点。（7）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前3天组织图纸审和设计交底。(8)协调保护工作的约定：配合承包人做好现场地下管线、临近建筑物、文物的保护工作。（9）发包人应做的其他工作及其约定:承包方所用水、电费用结算办法如下，电费按电力部门的计价标准据实收取，水费按发包人的成本价据实收取。委托给承包人负责的部分工作有：5。2 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：（1）提供的时间：合同签

6、订当日提供图纸。（2）提供的份数：免费提供贰套施工图纸及电子文档图纸壹份，若需增加另行计算。5。3 提供施工场地的标准：平整的场地，满足施工要求.提供施工场地的时间：开工前3天。6 承包人6.1 承包人有关工作的约定（1)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：向发包人提供临时办公室一间,并配齐相关办公设施。(2)承包人应做的其他工作及要求：7 发包人代表7.1 发包人任命的发包人代表是：联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系 ： 邮政编码：4450007.2 发包人代表职权范围:履行发包人代表的有关职权。8 承包人代表8.1 承包人任命的承包人代表是:联络通讯地址与方式如下：通

7、讯地址：联系 ： 邮政编码：445000 9不可抗力9。1 不可抗力的其他情形:按通用条款及国家有关规定执行。10质量目标10.1 合同质量的奖罚:按乙方投标文件承诺执行。11 安全防护和文明施工11.1 安全生产目标管理的奖罚:按乙方投标文件承诺执行。文明施工目标管理的奖罚：按乙方投标文件承诺执行.12合同价格调整方式合同价格调整内容：1、实施期间增加的工程量经发包人认何后作为结算依据；1、实施期间主要材料及价格经发包人认可后作为结算依据；3、政策性调整。合同价款的计算方式和范围：13 工程价款支付13.1 双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：按形象进度拨付工程款，工程开工支付给承包 方

8、元整工程预付款,装修工程主要内容进行完毕并自检完毕后,支付给承包方工程进度款元整;工程全部施工完毕，经建设单位验收合格，一个月内审计完毕，扣留5质量保证金，发包方一次性付清承包方全部工程款。14 竣工结算与结算款14.1 结算的程序和时限： 双方关于结算时间、程序的其它约定：工程全部施工完毕，经建设单位验收合格，施工单位在一个月内承报工程结算，建设单位一个月内审计完毕，扣留5%质量保证金，发包方一次性付清承包方全部工程款.15质量保证15。1质量缺陷责任期:（1)质量缺陷责任期： 二十四个月 约定的缺陷责任期:按通用条款执行。（2）质量缺陷责任期计算方式： 按照通用条款的约定. 其他计算方式：

9、15。2 质量保证的方式（1）质量保证金的金额： 按通用条款的约定,为工程价款结算总额的5。（2)质量保证金的扣留: 按照通用条款的约定,从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。 其他扣留方式：工程决算时按结算金额的5扣留.15.3质量保证金返还的其它约定：自竣工验收之日起,保修期满壹年后15内全额退还。16 合同争议16.1 争议或认定机构 向仲裁委员会申请仲裁. 向有管辖权的人民法院提起诉讼.17合同份数17.1 合同副本的份数：,其中发包人份，承包人份。发包人:（公章）： 承包人:（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人： 年 月 日

10、年 月 日 第11页 共10页EF2007- 3工程编号： 合同编号： 湖 北 省 建 设 工 程 施 工 合 同 湖北省工商行政管理局 监制 湖北省建设厅 二00七年九月目 录第一部分协议书一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、工程质量1五、合同价款1六、组成合同的文件2七、发包人承诺2八、承包人承诺2九、合同生效2十、合同备案2第二部分 通用条款一、总则1定义32合同文件及解释53语言及适用的法律、标准与规范54通讯联络65工程分包66现场考察77投标文件的完备性和义务78文物、化石和地下障碍物79安全事故处理810知识产权811联合体的责任812保障913财产9二、合同主体1

11、4发包人915承包人1016现场管理人员任命和更换1217发包人代表1218监理工程师1319造价工程师1420承包人代表1421分包人和另行发包1522承包人雇员15三、担保、保险与风险23工程担保1624发包人风险1825承包人风险1826不可抗力1827保险19四、工期28进度计划和报告2029开工2130暂停施工和复工2131工期延误2232加快进度2333竣工日期2434误期赔偿24五、质量与安全35质量的管理2436质量目标2437已完工程及设备材料保护2538安全防护和文明施工2539放线2640钻孔与勘探性开挖2741发包人供应材料设备2742承包人采购材料设备2843材料设备

12、的检验2944检查和返工3045隐蔽工程和中间验收3046重新检验和额外检验3147工程试车3148竣工资料3249竣工验收3250质量保修33六、造价51工程计量和计价3352预留金3453零星工作项目费3454提前竣工奖与误期赔偿费3555合同价款的约定与调整3556工程变更3657工程变更价款的确定3758工程价款支付3859索赔4060竣工结算与结算款4161质量保证42七、合同争议、解除与终止62合同争议4363合同解除4564合同解除的支付4665合同终止47八、其他66税费4767保密要求4768廉政建设4869合同份数4870补充条款48第三部分专用条款1 定义492 合同文件

13、及解释493 语言及适用的法律、标准与规范494 通讯联络4914 发包人5015 承包人5017 发包人代表5118 监理工程师5119 造价工程师5120 承包人代表5221 分包人5223 工程担保5226 不可抗力5227 保险5228 进度计划和报告5336 质量目标5338 安全防护和文明施工5341 发包供应材料设备5345 隐蔽工程和中间验收5347 工程试车5349 竣工验收5351 工程计量和计价5454 提前竣工奖与误期赔偿费5455 合同价款与调整5558 工程价款支付5560 竣工结算与结算款5661 质量保证5662 合同争议5767 保密要求5769 合同份数57

14、70 补充条款58第四部分附件与格式附件一59附件二61附件三62附件四-62附件五65附件六66228第一部分协议书发包人：（全称)承包人：(全称） 依照(（中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点：工程规模：工程立项批准或核准、备案文号：资金来源:二、工程承包范围三、合同工期开工日期:竣工日期：合同工期总日历天数：（日历）天.四、工程质量工程质量标准：五、合同价款合同价款： （大写）： 元 (小写): 元 其中：安全防护、文明

15、施工措施费: (大写)： 元 (小写）： 元其它约定:六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2。1款赋予的规定一致。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务.九、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：双方约定本合同自：十、合同备案本合同生效后必须送备案。发包人：(公章):承包人：(公章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人:委托代理人：第二部分通用

16、条款一、总则1定义下列词语除专用条款另有约定外，在本合同中均具有以下赋予的含义:1。1 合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修工程项目所确立权利和义务为内容的协议。合同由通用条款和专用条款2.1所列的文件组成.1.2 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工需要订立，通用于建设工程施工的条款。1。3 专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.4 协议书：指发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,向对方承诺履行合同而签署的书面协议。协议书与通用条款、专用条款共同构成合同文本内容。1

17、.5 中标通知书：指发包人正式接受中标人的投标文件并告知其中标的书面通知文件。1.6 承包人投标文件：指承包人根据招标文件编制的，对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，并为实施、完成并保修工程项目而向发包人提交的技术、经济文件。1。7 标准与规范:指本合同依法适用和专用条款中约定的有关工程的设计、施工方法、安全和质量的技术要求。1。8 图纸：指由发包人提供或按约定由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸，包括配套说明和有关资料.1.9 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.10 承包人:指在协议书中约

18、定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.11 分包人：指被承包人接受且具有分包本工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1。12 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.13 第三方:除发包人承包人双方（含双方雇员及代表其工作的人员）以外的任何其他人或组织。1.14 发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表.发包人代表由发包人任命,在专用条款中约定。1.15 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1。16

19、监理单位：指发包人委托的负责本工程监理且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人.1。17 监理工程师：指监理单位委派的总监理工程师。总监理工程师由监理单位提出，在专用款条款中约定。若发包人没有委托监理单位，监理工程师是指发包人现场管理人员中履行监理责任的工程师。1。18 造价咨询单位：指发包人委托的负责本工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1。19 造价工程师：指造价咨询单位委派的造价工程师。造价工程师负责合同造价的计量、工程价款的审核和确认等工作.若发包人没有委托造价咨询单位，造价工程师是指发包人现场管理人员中具有造价资格

20、并履行造价管理责任的工程师。1.20 承包人代表：指承包人指定的负责本工程施工管理和履行本合同的代表。承包人代表由承包人提出，在专用款条款中约定。1.21 工期：指发包人承包人在协议书中约定,按照总日历天数（包括法定节假日)计算的实施、完成本工程的天数。1.22 开工日期:指发包人承包人在合同中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1。23 竣工日期：指发包人承包人在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1。24 实际竣工日期：指承包人实际完成本工程或某单项工程并通过竣工验收的日期.1。25 小时或天：指本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；

21、约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。1。24 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内本工程并承担质量保修责任的款项.1。27 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.28 工程价款：指为实施、完成并保修本工程，发包人支付或应支付给承包人的各种价款，包括工程预付款、进度款、结算款等。1.29 永久工程：指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。1.30 临时工程：指实施、完成并保修永

22、久工程过程中所需要的各类临时性工程.1.31 分包工程：指由承包人和分包人依法在建设工程施工分包合同中约定的承包范围内的工程。1.32 施工场地：指由发包人提供的用于本工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.33 施工机械:指承包人用于本工程施工的仪器、机械设备、运输工具和其它物品.1。34 书面形式：指合同文书、信件和数据电文(包括电报、 、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1。35 变更:指经发包人批准的，由监理工程师发出的任何工程改变的指令。1。36 索赔：指合同履行期间,对于并非本方的过错，而应由对方承担责任的情况所造成的实际损失，

23、并向对方提出费用补偿和(或)工期顺延的要求。1。37 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容所应承担的责任。2合同文件及解释2。1 合同文件及优先顺序组成本合同的文件应能相互解释，互为说明.除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）承包人投标文件及其附件；（4）专用条款；（5)通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；(8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力

24、的文件或资料视为本合同的组成部分.2。2 监理或造价工程师作出解释当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,由发包人和承包人在不影响本工程正常实施的情况下协商解决。双方协商未成，由本合同约定的监理或造价工程师作出解释。如合同任何一方不同意本合同约定的监理或造价工程师作出的解释，按本合同第62条的合同争议的约定处理。3语言及适用的法律、标准与规范3。1 语言文字本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种或两种以上语言时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。3。2 适用法律和法规本合同适用现行的国家法律、法规和本工程所在地的地方性法规。履行合同期间，发包人承包人均应遵守适用的

25、法律、法规.3.3 适用标准与规范发包人承包人应遵守适用的标准与规范。发包人应提供标准与规范。发包人承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但省内有的,约定适用的省内地方标准、规范名称。发包人要求使用国外标准、规范的,应提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。发包人要求使用国外标准、规范的,不应违反国家强制性标准和规范。因使用国外标准、规范发生的购买、翻译标准、规范和制订施工工艺的费用，由发包人承担。发包人对施工技术有特殊要求的，应在招标文件中或在投标报价前说明要求。4通讯联络4.1 通讯形式本合同中无论何处所涉及各方之间

26、的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮寄、电子传输等)，均应采用书面形式.4。2 发送通讯合同中无论何处所涉及各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延.发包人承包人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按约定发送通讯.收件人应在通讯回执上签署姓名和时间.一方拒绝签收另一方通讯,另一方以公证送达、特快专递、挂号信等方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。5工程分包5。1 分包工程的批准工程分包应遵守有关法律、法规的规定,发包人不得直接指定分包人。承包人可依法进行工程分包，承包人的工程分包应告知监理工程师和发包人,但下列情况除外：（1）施工劳务作业

27、分包；（2）按照合同约定的标准购买材料设备；承包人将其承包范围内的部分工程进行分包，不应解除本合同中约定的由承包人应承担的责任和履行的义务。5.2 承建资质如果承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质要求，承包人必须根据51条约定将该专业工程进行分包分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。5.3 分包工程价款结算与支付分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人应将分包工程价款全部支付给承包人，除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。6现场考察6.1 发包人提供资料及双方对此的责任发包人应按约定向承包人提供有关资料，并作为招标文件的组成部分，与招标文件一

28、并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。6.2 现场考察和编制投标文件承包人应依据发包人提供的资料和自己对现场的考察来编制投标文件.承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：（1）现场的工程地质情况（发包人提供的资料不准确除外）及地形地貌特征;（2）水文和气候条件;（3）为实施、完成并保修本工程所需的临时工程和措施项目:（4）为实施、完成并保修本工程所需的材料采购和加工、设备的采购及所需的施工机械、周转性材料、人员和管理等；（5)场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件。7投标文件的完备性和义务承包人投标文件应被认为是正确的和完备的,

29、并已包括了合同中约定的承包人全部义务，包但不限于以下内容:（1)实施和完成本工程的义务；（2）工程质量保修的义务.8文物、化石和地下障碍物8。1 文物、化石等物品保护在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物、化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后指令承包人保护好现场，发包人应在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门.发包人承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，工期相应顺延。如发现后隐瞒不报或报告不及时,致使上述文物等遭受破坏，责任人依法承担相应责任。8.2 地下障碍物处

30、置本合同签订前已明确指出的地下障碍物,应视为承包人已预见其对施工的影响,并已在合同价款中考虑.本合同没有明确指出的地下障碍物，在施工受到影响时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，同时提出处置方案.监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令,承包人应按监理工程师指令进行施工。发包人承担由此发生的费用和支付承包人合理利润，延误的工期相应顺延。9安全事故处理9。1 安全事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按规定立即上报有关部门，通知监理工程师和发包人，并及时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用。9.2 安全事故争议认定发包人承

31、包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理.10知识产权10。1 工业产权承包人在实施、完成并保修本工程过程中所采用的施工工艺、施工机械和自身供应的材料设备等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯工业产权(包括专利权、商标权、商业秘密权等）的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的赔偿、诉讼费和其他开支，均由承包人承担。但因遵守发包人提供的设计图纸、标准与规范而造成的侵权,并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的赔偿、诉讼费和其他开支,均由发包人承担.10。2 著作权发包人承包人各自对属于自己的设计图纸及其他文件保留著作权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方为实施本工程而复制、使用

32、、传送上述图纸和文件。但未经对方同意,另一方不得将其另作他用或转给第三方.11联合体的责任11.1 共同的和各自的责任如果承包人是联合体,则联合体各方应在工程开工前签订联合体施工协议书,作为本合同的附件。该联合体的成员都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任.11。2 联合体文件签署联合体应有一个被授权的、对联合体成员单位有约束力的主办单位，并由主办单位指派专职代表负责,有关文件应由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成与结构不得随意变动。12保障12。1 合同双方相互保障合同一方应保障另一方不负责因自身的行为或疏忽所引起的一切损害、损失和索赔。但受保障方应积极采取合理保

33、护措施减少可能发生的损失或损害。因受保障方未采取合理措施而导致的损失扩大，则损失扩大部分由受保障方自己承担。12。2 承包人对发包人的保障承包人应保障发包人不负担因承包人的违约以及移动或使用施工场地外的施工机械和临时设施所造成的损害而引起的索赔。12。3 发包人对承包人的保障发包人应保障承包人不负担因发包人的违约以及与发包人相关的第三方所造成的损害而引起的索赔。13财产13。1 用于本工程材料设备和机械的要求用于本工程所需的材料设备和承包人的施工机械一经运至现场，均应视为专门用于实施本工程。没有经监理工程师同意并取得发包人批准，承包人不得将它们移出现场，但用于运送材料设备、施工机械和雇员的运输

34、工具除外。13。2 发包人财产及其使用如果本工程因承包人的原因解除合同,则现场的所有材料设备（周转性材料除外）和本工程以及临时工程，发包人已兑价的，均应认为是发包人的财产。13.3 承包人财产及其使用如果本工程因发包人的原因解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程价款，并赔偿因而造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止.二、合同主体14发包人14。1 发包人工作发包人应在合同的专用条款约定完成下列工作:（1)办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题

35、；（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地与城乡公共道路间的通道,以及专用条款约定的，施工场地内的主要道路，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要；（4）向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程等的有关资料；（5）办理施工许可证及其他所需证件、批准文件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；（6）确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形

36、式移交给承包人;(7）组织设计单位进行设计交底和承包人参加图纸会审；（8）协调处理施工场地周边环境和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；（9）在专用条款中约定的发包人应做的其他工作。发包人可以将其中部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，其费用由发包人承担。14。2 发包人提供资料发包人应按专用条款约定的日期和份数向承包人提供标准与规范、图纸、技术要求等有关资料.如承包人需要增加图纸或其他技术资料数量的，发包人可代为复制,复制费由承包人承担。14.3 发包人提供施工场地发包人应按专用条款约定的标准、时间提供施工场地。如果未注明时间，发包人应在能使承

37、包人可以按进度计划顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。但发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。14.4 发包人供应材料设备发包人供应材料设备的,发包人应按“发包人供应材料设备的一览表”(以下简称“一览表”)的要求向承包人提供材料设备.14。5 发包人未尽义务的责任发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或)增加了费用,其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。15承包人15。1 承包人工作承包人应按合同约定完成下列工作：（1）按合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修本工程；（2）按合同的约定和监

38、理工程师的要示提交工程进度和进度计划;（3）承担施工场地安全保卫工作,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的费用除外;（6）本工程或其某单项工程已竣工未交付发包人之前,负责已完工程的保护工作.保护期间发生损坏的,应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的,由发包人承担相应费用;(7）做好施工场地地下管线

39、和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，发包人承担由此发生的费用；（8)遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款；（9）双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。15。2 承包人实施工作承包人应按合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修本工程。如果承包人不按合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或者指派第三方进行补救，因此发生的费用和损失由承包人承担.15.3 承包人工程资料的提交与签证承包人应按专用条款中发包人授予监理单

40、位和造价咨询单位履行合同约定职责的权力,提交工程资料给造价或监理工程师，并要求造价或监理工程师对相关资料签证.15。4 承包人实施施工组织设计和工作安排承包人对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责，并应向监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计和工作安排的说明，并经监理工程师审定。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改,应事先征得监理工程师同意。15.5 对承包人使用设计图纸的要求未经发包人同意，承包人不得将本工程设计图纸另作他用或转给第三方。施工期间，承包人应在施工现场保留一份合同、一套完整图纸、适用的标准与规范、变更资料等供监理工程师、造价工程师及有关人员进行工程检查、检验时使用。

41、15。6 承包人提供设计图纸及其责任在承包人设计资质的允许范围内，如果合同约定由承包人设计，或为了配合施工,经发包人批准并由监理工程师指令承包人完成设计，则承包人应按专用条款约定的时间将此类设计图纸提交监理工程师审批。即使监理工程师批准，承包人仍应对其设计图纸负责。15.7 承包人为发包人的人员提供配合承包人应按合同约定或监理工程师的指令，为发包人的工作人员、发包人的雇员、相关监督管理机构的执法人员从事其工作提供配合和协助,由此增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等,构成工程变更,按工程变更价款的确定调整合同价款。15.8 承包人未尽义务的责任承包人未能正确完成

42、本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用,其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿.16现场管理人员任命和更换16。1 发包人现场管理人员任命和更换发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，发包人现场管理人员可包括发包人代表、具有监理和造价责任的工程师等.发包人如需更换任何现场管理人员,应提前7天以书面形式通知承包人。在未将有关文件送交承包人之前，更换无效。后任管理人员应继续行使合同约定的发包人现场管理人员的职权和履行相应的义务.16.2 承包人代表任命和更换承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，承包人代表的人选由承包人依法提出，经发包人同意。

43、建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定.招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选.承包人代表如需更换，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，否则更换无效.承包人更换承包人代表的,应提前7天以书面形式通知发包人，发包人应在收到通知后7天内予以答复,否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同约定的承包人代表的职权和履行相应的义务.16.3 监理工程师代表任命和撤回除合同约定或依法应由监理工程师履行的职权外，监理工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回均应得到发包人同意并提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命和撤回均为无效。16。4 承包人代表授权人选任命和撤回除合同约定或依法应由承包人代表履行的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其临时任命的一名合适人选，亦可将其授权撤回.任何此类任命和撤回均应提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师,并征得发包人同意。未将有关文件送交发包人和监理工程师之前,任何此类任命和撤回均为无效。17发包人代表17。1 发包人对其代表授权发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命发包人代表并将有关文件送交承包人,授予其代表发包人履行合同约定职责所需的一切权力.除专用条款另有约定或经承包人同意外，发包人不应对发包人代