2022建设工程施工合同集锦15篇.docx

《2022建设工程施工合同集锦15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程施工合同集锦15篇.docx（113页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建设工程施工合同集锦15篇建设工程施工合同1发包人：承包人：经发、承包人协商就*“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万

2、元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体

3、（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款

4、总款10%。此款按合同约定支付不计利息。七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数

5、据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。十四、本工程计价依据只采用、20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。发包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日承包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日建设工程施工合同2发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿

6、、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_第二条 工程承包范围承包范围：_第三条 合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天第四条 质量标准工程质量标准：_第五条 合同价款金额（大写）：_元（人民币）￥：_元。第六条 组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标XX知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同XX条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、

7、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分XX条款中分别赋予它们的定义相同。第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条 合同生效合同订立时间：_ 年_ 月_ 日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发 包 人：（公章）： 承包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银 行： 开 户 银 行：账 号： 账 号：邮 政 编 码： 邮

8、 政 编 码：建设工程施工合同3发包人（甲方）：_承包人（乙方）：_按照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和政府规章，遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就_工程的有关事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1. 1工程名称：_1.2工程地点：_1.3承包范围：_（群体工程应附工程项目一览表见附件）1.4承包方式：_1.5工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。1.6工程质量：_1.7合同价款（人民币大写）：_。本价款为包干价，除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调整。第二条 甲方工作2. 1开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。清除

9、影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。2.4协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。2.7_。第三条 乙方工作3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底

10、，需要乙方二次设计的工程，由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 份，并拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，二次设计费已包含在合同价款中。3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住

11、户）的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.7_。第四条 关于工期的约定4. 1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，如果乙方能够做到的，不应拒绝。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5. 1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更

12、和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到本合同约定的质量标准，达不到约定标准的，乙方应承担违约责任。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6工程竣工后，

13、乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条 工程价款支付6. 1本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款。序号 付款次序 付款金额 占合同价款 百分比 付款时间或付款条件说明：若第一次付款为定金或预付款，应在付款时间或付款条件栏中注明6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。第七条 关于材料供应的约定7. 1 本工程甲方负责采购供应或由甲方指定的材料、设备（

14、见附表件二甲供材料设备一览表和附件三甲控材料设备一览表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，保管费已包含在合同价款中。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关安全生产和防火的约定8. 1甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计

15、规范，否则，由此导致的有关部门不批准、不验收或造成安全事故，由责任方承担。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。第九条 奖励和违约责任9. 1甲方不按本合同约定的时间支付工程款，每逾期一天，按应付工程款总额的千分之三向乙方支付违约金。9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同价款千分之三的违约金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。9.

16、3工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应无偿返工或修复，因此而延误的工期不予顺延，乙方承担9. 条逾期交工的责任。9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不变损害，否则应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由

17、此造成的经济损失。第十条 争议的处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。第十一条 其他约定_。第十二条 附则12.1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件（1）工程项目一览表（2）甲供材料设备一览表（3）甲控材料设备一览表（4）施工图纸或作法说明（5）会议纪要（6）设计变更（7）工程预算书（8）其他甲方（盖章）： 乙方（盖章）

18、：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：邮编： 邮编：开户银行： 开户银行：户名：建设工程施工合同4甲方（发包方）：乙方（承包方）：地址：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿 、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称： 建设工程2、工程地点：3、资金来源：4、工程建设内容：二、工程承包方式及范围1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。2、承包范围：（1）乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。（2）砌体部

19、分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑；（3）门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门；（4）梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采用水泥砂浆粉刷。（6）屋面部分：隔热层及防水层；（7）水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户（

20、到配电箱、水表箱）。（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。（9）外墙架：由乙方来定。（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。三、合同期限本工程合同工期总日历天数 天，即开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日。四、质量标准工程质量标准：承建分部分项工程质量合格五、合同价款本房屋由乙方承建：（1100元/）。六、工程质量和技术要求l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关控

21、制措施的情况。3、工程建设使用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可使用。乙方需提供原材料的产品。4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验提供便利条件。所有分部、分项工程必须由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并及时做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方自行隐蔽未办理手续，则未签证部分在工程决算中不予确认。关键部位未经签证乙方自行隐蔽，甲方有权要求复验，由此产生的所有费用由乙方自行承担。5、本工程施工前，甲方必须保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不能影响施工。七、安全施工在施工期间，乙方应遵守安全生产的有

22、关规定；严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须办理好有关的保险业务，参与工程建设的施工人员必须投保人身意外伤害险。因乙方采取安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。八、工程变更工程原设计需要变更时，应征得甲方同意，并由原设计单位提供变更后的相应图纸与说明。因变更导致合同价款的增加，由甲方承担，延误的工期相应顺延。未经甲方同意擅自增减项目、规模、更改设计方案，由此造成的工程造价增加，浪费或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。九、工程竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请工程竣工验收，递交竣工验收报告提供完整的竣工资料。对符合验收要求的工程，甲

23、方收到竣工报告后将进行初步验收，同时将向甲方申请验收。甲方收到乙方申请验收时，需在十五天之内组织验收。十、工程价款的支付与结算1、本工程合同签订后，甲方付给乙方进场费十万元，浇筑到三层楼板，甲方及时付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第三层至第六层浇筑完，甲方及时付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第七层至第八层浇筑完，甲方及时付给乙方工程进度款391000元整。2、工程在结算后的三个月内甲方无法付清剩余款项的，按中华人民共和国合同法第二百八十六条执行。甲方住建房每平方米按1600元抵押给乙方换臵。十一、违约责任1、甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无

24、法进行时，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。2、因甲方原因造成工程延误所造成的经济损失由甲方负责，若因乙方原因造成工程延误造成的经济损失由乙方负责，并由此承担相应的经济责任。若遇有人力不可抗拒的自然灾害而发生的损失，按国家有关规定处理。十二、合同争议解决办法合同执行过程中出现争议应双方协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。十三、附则1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。2、本合同经甲乙双方签字及签证单位盖章后生效。3、乙方施工范围不包括管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致并经签证单位同意且签订补充协议，作为本合同的补

25、充款。5、主楼全部完工后，三个月内甲方无能力支付工程款时，甲方必须以楼房三层和五层抵押给乙方。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）单位账户名称： 单位账户名称：开户银行：开户银行：账号： 账号：签订时间： 年月日建设工程施工合同5建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：婺源县香田小区新增施工便桥工程，根据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。第一条 工程项目(一)工程地点：香田小区(二)工程内容：贝雷架钢便桥(三)承包方式：包工包料第二条 工程造价为人

26、民币： 19.91万元整第三条 合同工期1.双方商定总工期30天。开工日期：20xx年06月 20 日，竣工日期：20xx年 07 月 20 日2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等情况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条 工程质量标准和保修期(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收(二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算

27、，(三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。第五条 材料设备供应(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。(二) 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条 付款方式完工后一个月内一次性付清。第七条 责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、及时组织工程竣工验收工作;3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。(二)乙方责任：1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施

28、工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条 其它事项(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：1、经双方充分协商，发出设计变更通知单2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;3、增加或变更内容所需材料必须落实;(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自

29、负;(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条 本合同一式 叁份，均具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同6发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有

30、关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_工程协商签订合同，共同信守。第一条、工程事项1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：_1.4工程开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日。第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工，包料。第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。4.4乙方保证按图施工，不

31、得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方_元为预付款。5.3乙方材料及工人进场再付工程款_%大写_元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。第七条、违约责任7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。7

32、.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。第八条、争议解决方式8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。第九条、其他9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。第十条、合同份数及生效日期10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日建设工程施工合同7第一章 词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件（以下简 称合同条件和

33、电力建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款） 组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1.发包方（简称甲方）；协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付 工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在协议条款中指定的代表人。3.承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管 理办法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。5.社会监理：受甲方委托、具备电力工程建设监理单位资质管理办法规 定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负

34、责人。7.设计单位：甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管理办法规定 的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构。9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监 督机构。10.工程：协议条款约定具体内容的电力建设永久工程。11.合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格， 通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额。12.经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形

35、式支付的合同价 款。13.费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。14.工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款 中约定的合同工期。15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图 纸（包括配套说明和有关资料）。18.施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用 以施工的场地。19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、 委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。20.不可抗力：因战

36、争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成 的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损 害的自然灾害。21.赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。22.质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合 同对质量的要求。23.协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。第二条 合同文件及解释顺序1.合同文件应能互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序 如下：

37、（1）协议条款；（2）合同条件；（3）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（4）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（6）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（7）构成合同一部分的其它文件。2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由 双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不 一致的，按第三十条约定的办法解决。第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1.合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译 本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普

38、通话。2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的 其它行业规章、工程所在地地方法规。3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没 有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。 甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。4.国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提 出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力 行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。第四条 图纸1.甲方在开工日期之前按协

39、议条款约定的日期和份数（包括竣工图和现 场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要 求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。2.甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提 供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。3.甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费 用。4.乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交 付，费用由乙方承担。5.乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、 理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复， 按

40、第七条第二款约定处理。6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。 应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对 于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四 款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。第二章 双方一般责任第五条 甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同 约定的职责：（1）甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何 时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。（2）甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书 面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时， 甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指 令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后 48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复， 即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时 内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指 令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令 或乙方虽有异议，但甲方代表决