2022建筑施工劳务合同_3.docx
《2022建筑施工劳务合同_3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑施工劳务合同_3.docx(77页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建筑施工劳务合同建筑施工劳务合同1发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要,现将该工程部分分项承包给乙方,双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。一、工程项目:二、工程地点:1、承包方式及范围:2、劳务大包,含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备,如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械,各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具,配电箱,所有工人的人身意外伤害保险,特殊工种上岗证的费制。3、承包范围
2、:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱,粉刷工程如(内端粉刷,外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。4、乙方不包括:钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商,外墙保温材料及人工费,室内外油漆涂料,地板砖,厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖XX装、楼梯扶手。室内外回填土方等。5、甲方应负责提供水电到位,道路通畅、硬化及施工场区XX全围护和住房,排除外部干扰。三、合同期处罚条款:1、年月_年_月_日完工。2、由于乙方原凶造成工期延误,甲方给予乙方每延误一天,按壹仟元人民币的处罚,南于气候和不可抗力原因造成工期延
3、误,工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时,水电XX装跟不上,误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。四、XX伞生产,文明施工。(一)XX全生产1、乙方在施工过程中,必须健全自己内部的XX全保证体系、严格按照施工现场XX全检查评分G59-99、建筑工程XX全生产管理条例等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方XX全生产部门组织的XX全检查中,施工现场XX全生产文明施工达标,进行整改直到合格标准。2、甲方对乙方承担的劳务项目做XX全生产总交底,提出明确要求并监督执行,乙方应严格提供的XX全生产
4、设施、XX全帽、XX全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理,如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。3、乙方应加强对职工遵纪守法教育,对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象,甲方每次给予乙方伍佰元罚款,并写出书面检查,情节严重的移送当地司法部门处理。五、付款方式1、承包单价:不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位:按工元工日;普工元工日。3、面积计算方式:(1)基础筏板按其建筑面积的计算。(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。(3)有柱子的阳台按全面积计算。(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。(5)不增减建筑面积的工程变更,劳动报酬不予
5、增减。(6)每层楼的彩光井按全面积计算。4、结算方式:生栋楼乙方垫资至层完,甲方应付乙方已完成工程量的,以后主体封顶应付已完成工程量的%,二次结构砌砖至元,粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后_日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金_年后十个工作日付清。六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作,制定整个工程的生产计划,资金闭幕,劳动力计划等,以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本,并对乙方进行质量、XX全、技术交底,负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方根据施工需要,及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料,提供的材料必须保
6、证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度,并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育,处罚,情节严重的清退出场。5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、XX全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。七、乙方的权利和义务1、进场人员必须是年满18周岁以上,身体健康、遵纪守法、有身份证的公民,技术工人占80%以上,乙方应将进场人员名单,技能操作资格证、XX全合格证、身份证复印件及时报甲方备案,乙方对备案人员过去和将来的行为负责,对未备案的人员,不得进入现场。2、乙方必须是有资质的,成建制的法人企业,乙方按要求设立组织机构。3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项
7、管理制度,乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行,对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。5、乙方负责适时提供材料计划,按月上报工程费完成情况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的建设工程施工协议对甲方的约束,两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时,甲、乙方必须具备以下条件:(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效),劳务承包的资质证书。(2)进场人员花名册:3、乙方委派代表,负责乙方现场及住宿管理工作,施工人员如中途变动,应及时通知甲方。九、违约责任:甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务,任何一方违约须承担对方因此而造成
8、的所有损失。十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决;2、甲乙双方协商不能解决时,可通过仲裁委员会仲裁解决。十一、本合同相关的招竟标文件、劳务投标书、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件,具有同等法律效力,内容如与本合同冲突的,以本合同为准。十二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,签字盖章后即可生效,合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜,双方协商解决,并可另行补充协议,享有本合同同等法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑施工劳务合同2发包
9、方(全称): _(以下简称甲方)承包方(全称):_(以下简称乙方)为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就“_”水电工程项目发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。一、 工程概况:1、 工程名称:_(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、 工程地点:_3、 设计单位:_4、 监理单位:_二、 工程承包范围:1、 甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。2、与有关部门的施工界限:若以上承包范围与电信、有线电
10、视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分,由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件配合,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。三、 合同工期:1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。合同签订后_天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。2、 安装过程中,如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔:a、 因甲方原因,需设计修改确实影响施工进度。b、 因不可抗力造成的工期延误。c、 1周内连续停水停电累计超
11、过_小时且确实影响施工。3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款。如因乙方原因延误交房的,乙方还应承担延误交房的责任。四、 工程承包方式及计价方式:1、 水电项目按以下计价条款进行计价:a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b) 安装定额套用_;c) 市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用_ ;d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补_%,然后由乙方负责采购、安装、保管;e) 辅
12、助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;i) 按以上计价条款进行计价后下浮_ %(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价;2、 因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工,该部分按以下要求进行计价: a)、 工
13、程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)、 土建定额套用_;c)、 市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(_ (_);d)、材料因土建部分均为甲方提供,考虑到甲方管理上的方便,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用;e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;g)、本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费
14、、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;h)、 按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;3、 以上计价模式均为定额计价模式,不采用清单计价模式;工程款审批时乙方均应提供采用“_”版软件套价的电子版预算及“_”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;4、 按以上结算条款进行结算,除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担;5、 临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护,材料由甲方提供或签认乙方提供的材料,乙方不计取任何费用;6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组按造价比例进行分摊,从工程款中扣除;五、 付
15、款方式:1、 单体不低于_栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。2、乙方根据工程进度于每月_日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在_个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程量的_%支付该月工程进度款。3、工程竣工验收合格后,乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的_%。自办理交付使用之日起_个月内办理完结算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的_%。余款_%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起_年后完成全部保修工作_天内付清余款。4、 工程款的_以现金支付,但乙方应提供工资册,余下的_
16、以公司户头转账至材料商的方式支付。六、 工程质量标准及验收:1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承担。七、 材料、设备管理要求:1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。2、本合同签订后_个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含
17、变更工程量及定额损耗量)偏差不超过_%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前_个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前_个月进行审批。4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以_倍以上的罚款。八、 保修和售后服务1、 本工程自验收合格之日起乙方提供_个月免费保修服务。2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后_小时内赶到现场并于_小时内完成维修
18、。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后_小时内赶到现场,并于赶到现场之日起_日内完成通知所涉及之保修、维修项目。3、 每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。4、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。九、 甲、乙双方责任1、 甲方的责任(1)提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆
19、放材料及办公使用,不允许住人。(2) 参与工程质量、施工进度、施工安全的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。(3) 按合同约定支付工程款。(4) 协议签订后,甲方提供完整的水电施工图纸_套。2、 乙方责任:(1) 在施工期间,乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联系人:),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款_元。(2)乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定,严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。(3) 做好施工场地地下
20、管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承担损害修复的费用。(4)水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前_小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次_元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。(5) 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。(6)乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费
21、用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承担费用。(7)相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完整的备案用竣工图_套,提供结算用竣工图_套和结算资料_份,有关格式要求按_档案室标准执行。(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。十、 违约责任1、 合同签订后_日内,乙方应交纳合同履约保证金_万元整。履约保证金在乙方第 一次付进度款时无违反合同条款的情况下无息退还。2、 当发生下列情况时视作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建筑 施工 劳务 合同 _3
限制150内