新版的施工合同范本5篇.docx

《新版的施工合同范本5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版的施工合同范本5篇.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、新版的施工合同范本5篇新版的施工合同范本篇1发包方(以下称甲方)：_承包方(以下称乙方)：_根据中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程内容：_四、承包形式：_第二条工程期限一、合同工期总日历天数10天开工日期：20_年8月25日竣工日期：20_年8月27日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他

2、因素而延误工期。第三条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程第四条工程验收和付款经核算，建设工程总价为：陆仟圆整(6000元)，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。第五条附则一、甲方代表：_乙方代表：_二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日_年_月_日新版的施工合同范本篇2甲方：_法定地址：_乙方：_法定地址：_依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_信息网施工协议（以下称协议）。1、合作

3、内容甲方受乙方委托为第三方提供接入_信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。2、双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。3、收益来源及向使用_信息网的用户收取开户费，开户费定为_户。开户费收入由甲、乙方依照_：_的比例进行分配。双方各自缴纳各自应缴税费。4、合作期限甲乙双方合作期限暂定为_年。5、财务结算_。6、日常维护在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。7、法律责任甲方应对所施工的工程质

4、量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。8、协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。9、其它本协议未尽事宜，双方另行协商解决。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_授权代表（签字）：_授权代表（签字）：_年_月_日_年_月_日新版的施工合同范本篇3甲方：_乙方：_甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协商，承包给乙方施工建设。依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合房屋具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订

5、立本合同。第一条：承建项目1.工程名称：_。2.工程结构：底框砖混结构房屋一栋，一楼一底共两层。3.建筑面积：约310(最后以实际建筑面积为准)。4.工程内容：乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。第二条：承包方式及费用1.工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。2.施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每平方米_元(大写_元整)，浇灌好一层合格后预付_万元，工程结束验收合格后全部结算付清。第三条：工程质量要求1.整个工程应按照甲方实地、内

6、部结构草图及甲方提出的要求施工，达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过1.5cm。2.房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，具体尺寸需要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。第四条：工程工期1.经双方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工(日期为_年_月_日_年_月_日)2.在保证工程质量的前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日期可顺延;若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费_元(大写_元整)。第五条：安全责任甲、乙方共同提高安全意识，乙方必须严格按照安全生法，劳保措施，施

7、工防护措施到位，安全规范施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。第六条：双方责任1.甲方负责在_月_日前完成地基开挖，石脚支砌，地基回填，准备好水路电路，确保乙方按时施工。2.乙方在施工工程中，必须听从甲方提出的意见和建议，在保证工程质量的前提下，坚持节省、不浪费的原则，不能随意带走甲方的任何建材。3.施工前，乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及时采购;施工中，工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用，乙方不得

8、长期停工或提出多加工钱等无理要求，否则本合同终止。5.施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双方各保存一份。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日新版的施工合同范本篇4发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）根据中华人民共和国合同法，建筑安装工程承包合同条例，以及其他有关法律规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条概况1、甲方工程项目系合法审批。2、工程施工地点：3、工程承包方式：4、总价款：元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。5、

9、工期：天。即自_年_月_日开工至_年_月_日竣工；第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。五、因乙方原因，工期每延误_日，乙方应按工程总造价的3向甲方支付违约金，甲方有权直接在工程款中扣除。第三条关于工程质量及验收的约定一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验

10、收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。第四条关于工程质量及验收的约定一、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。二、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。三、材料在使用前，乙方应提供

11、给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受用户监督，严格按照装修设计方案施工，装饰材料应严格按照预算表中规定的材质及价格采购，保质保量，装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规定价格购进并使用。如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工，如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必须在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。五、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成装修任务，如甲方在装修期间对原

12、方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。六、乙方施工过程中的所有施工图，需经甲方签字认可后，方可施工。七、乙方在施工过程中，由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。第五条付款方式1、签订合同七天内，支付工程款总额x%，计为xxx元整；2、工程进展到，支付工程款总额xx%，计为xxx元整；3、工程进展到，支付工程款总额x%，计为xxx元整；4、工程验收合格一周内支付工程总额的x%，计为xxx元整；5、按工程总额的.x%为质保金，计为xxxx元整；第六条其它一、乙方施工完毕后，做到人走场清，让客户满意。二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和

13、项目进行工程结算。三、甲方如不按合同的约定付款，乙方有权按工程总价的5每日收取滞纳金。第七条保修的约定一、保修期限为天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日新版的施工合同范本篇5甲方（建设单位）：_

14、乙方（施工单位）：_依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_。二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：工料全包。2、如遇下列情况，工期相应顺延。（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。（3）、由于政府安全部门及电力系统要求统

15、一停产整顿时，乙方工期可以顺延。四、图纸资料1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。3、工程预算书壹份。五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。六、工程质量1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款以上两台_变压器及配电安装工程包干总价为人民币_万_仟元整（小写：_元整）。含正规发票。八、工程费用结

16、算方式1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）。2、开户银行及帐号_。乙方：_开户银行：_账号：_九、甲方应承担的主要工作及责任1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定

17、予以顺延。7、甲方驻工地代表：_。十、乙方承担的主要工作及责任1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程_及以下架空电力线路施工及验收规范（g

18、b5017392）相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方驻工地代表：_联系电话：_十一、工程变更1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标

19、准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。十四、附件1、建设工程造价预（结）算书。2、安装图。3、线路施工图。