2022投标承诺书例文.docx

《2022投标承诺书例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022投标承诺书例文.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022投标承诺书投标承诺书1致：XXX本投标人已详细阅读了XXX招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、本投标人自愿在XXX个日历天内按照招标文件及合同条件的要求完成项目任务，按时竣工验收并向招标人移交项目。项目质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任

2、何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格，并接受行政管理部门依法进行的严厉处罚。6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。7、保证中标之后密切配合招标单位开展工作，服从招标单位项目监管人员的监督管理。8、保证不参与陪标、围标行为，否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述投标单位：XXX(盖章)单位地址：XXXXXX法人代表或授权代表：XXX(盖章或签字)投标联系人：XXX办公电话：XXX移动电话

3、：XXX传真：XXX投标承诺书2本公司全面响沛县人民医院新城分院1300t/d废水处理 工程的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺：1、工程质量：保证达到 合格 等级；若竣工验收未达到 合格 等级，自愿扣取该工程结算价的 2 %作为违约金。2、工期：保证 个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 0.1/天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的，贵方报经上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换施工单位。3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工，达到沛县

4、规定文明工地的 合格 标准。4、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。5、如我公司中标，保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。特此承诺承诺单位（公章）：法定代表人（签名）：年月日投标承诺书3致：荆门市工商局本投标单位认真研究招标内容后，自愿接受招标书的邀约条件，本投标单位承诺如下：1、在仔细研究了荆门市工商局新办公楼地下车道入口装饰项目竞争性谈判文件的各项条款后，本投标单位愿意以投标报价书中确定的单位，招标文件和投标

5、书的条款实施、完成并维护全部招标内容。2、本投标单位提供的质保期为3、本投标单位对贵单位招标文件中所提出合同条款清楚明了，愿意接受。4、本投标单位同意在招标文件约定的投标书效期之前，本投标书将始终对本投标单位具有约束力并随时被招标单位接受。投标单位代表人签字：投标单位（盖章）：20年11月30日投标承诺书4污水处理厂投标承诺书项目名称：xxxx有限公司污水处理厂工程。本单位已了解湖北省嘉鱼盛宇家纺有限公司的投标工程有关要求，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位着重承诺如下：一、 工程完成时间我方需于XX年8月30日之前完成污水处理厂工程，土建面积约41000平方米，确保工程完成，并制定施

6、工进度规划表。二、 工程质量要求我方按照国家相关质量规定要求，按图施工，按图规定材料建造，确保工程的质量，并达到优良工程。三、 工程价格要求1、我方愿意接受委托方工程承包造价10%c 以内利润率，按图规定材料建造，按照目前市场价格核算报价，确保工程的造价。2、工程预算承包方式：包工不包料，单项包工包料，包工包料价格优惠)四、 工程安全要求我方按照国家相关安全规定的要求，在工程现场施工时做好安全系数，确保工程人身安全，并强调承诺所有安全责任与费用都由施工方承担。五、 和谐团队要求我方以人为本，以厂如家，组建一支和谐团队，确保工程圆满成功。六、 工程招标情况1、我方愿意接受委托方图纸一份作出工程预

7、算报价，无论招标如何，我方愿意免费提供委托方图纸工程预算报价方案，提交时间XX年3月5日17点止，此时没有提交我方愿意自动放弃。2、委托方收到招标时，经集团董事会审核董事长审批在7个工作日内通知承诺方承包工程承建。3、中标方式符合盛宇集团董事会内定的价格、资质、建筑工程成功案例、施工团队的实力要求等录取施工单位。七、 委托方对图纸更改后的预算方按说明：1、配套设施框架结构房如：加药间、污泥脱水间、臭氧设备间、配电间等等均改为钢架结构，不于在此预算之内。2、本次预算包括打桩工程、挖土方及运输工程，还有包括其他相关配套设施工程。3、施工方自设工棚、住宿、食堂、办公室及施工前所有配套设施。施工中所有

8、电费、水费、人工保险费、办证设施费、安全管理配套设施管理费、材料检测费等均有施工方自行安排。八、 其它事项本承诺书正本一式二份，双方各执一份，具有法律效力，经承诺方同意签盖章后生效。投标承诺单位：承诺人(签名盖章)：日期：XX年2月26日投标承诺书5工程名称：xxxx工程致招标人：xxxx1、经分析研究贵方提供的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及所有招标文件补遗和招标答疑文件并经考察工程现场后，现根据招标文件、工程量清单、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我公司愿以人民币（大写）：xxxx（小写）：xxxx元的投标报价竞投承包

9、上述工程。我司愿意承担上述工程的施工、建成和修复缺陷工作。2、我公司已清楚知道本次投标的所有文件都是我公司对该工程投标文件的组成部分。3、如果贵方接受我公司投标，我公司保证在接到监理工程师开工指令后，在投标书附件规定的期限内开工，并在投标书附件规定的期限内完成并交付合同规定的全部工程，质量达到招标文件规定的要求。4、如果贵方接受我公司中标，我公司保证按投标文件中的管理班子进场管理及按施工组织设计施工，如有变更，必须征得招标人和监理工程师的同意。5、我公司同意自规定的投标截止日起60天内，本投标文件对我公司始终有约束力，并可随时被接受查询。6、在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充

10、通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。7、我公司于递交本标书前已递交一份投标保证金，如果我公司在上述投标有效期内撤回标书或者在收到招标人发出的书面中标通知书后，未能按投标人须知的规定签署合同协议书，或未能提供履约银行保证金，贵方有权没收此投标保证金的全部金额。8、我公司理解，贵方不一定接受最低标价的中标或贵方可能接受其他任何中标；同时也理解，贵方不负担我公司的任何投标费用。9、本工程投标最高限价为xxxx（小写）：xxxx，投标报价对比投标最高限价的下浮率为x%。投标人名称（盖法人公章）：xxx法人代表或受权委托人（签或盖章）：xxx日期：xx

11、xx年x月x日投标承诺书6投标保密承诺书范文致：XXX集团XXX项目部为参与XXX科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程项目的招投标，XX控股集团XXX项目部同意向我公司提供有关XXX科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程的相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。我公司同意并进一步做出以下承诺:一、相关信息和资料的定义本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于XX科技有限公司一期改造工程净化工程安装项目系统工程项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部

12、未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。二、保密义务1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。3、未经xxxx控股集团xxxx项目部书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。由于法律、法规、判决、裁定的要求，或者审核审批的需要，我公司必须透露的，我公司应当事先尽快通知xxxx控股集团xxxx项目部拟进行透露及拟透露的内容，其透露内容必须经xx

13、xx控股集团xxxx项目部事先认可。同时，我公司应当尽最大的努力帮助xxxx控股集团xxxx项目部有效地防止或限制该等透露带来的不利影响。三、使用方式和不使用的义务1、本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料用于其它任何目的。2、除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料透露给其它任何人;未经xxxx控股集团xxxx项目部的事先书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

14、3、我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了xxxx控股集团xxxx项目部所提供的工程相关信息和资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。四、相关信息和资料的交回1、当xxxx控股集团xxxx项目部以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经xxxx控

15、股集团xxxx项目部的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。2、没有xxxx控股集团xxxx项目部的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。五、违约责任1、我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料，应当按照xxxx控股集团xxxx项目部的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。2、我公司应当赔偿xxxx控股集团xxxx项目部因我公司违约而造成的所有损失。六、保密期限1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。2、除非xxxx控股集团xxxx项目部通过书

16、面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。七、其他1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。法定代表人或委托代理人签字：单位盖章：年月日投标保密承诺书致：XXX股份有限公司(以下简称“我司”)希望参与XXXX股份有限公司(以下简称“贵司”)的“XXX项目”(以下简称“本项目”)建设。在本

17、项目投标过程中，贵司同意向我公司提供有关本项目的相关信息和技术资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。 为了对保密信息予以有效保护，我公司同意做出以下承诺：一、 相关信息和资料的定义本承诺书所称的“相关信息和技术资料”是指基于xxxx有限公司同城灾备建设总集成与服务器类产品采购项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。二、 保密义务1. 我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。2.

18、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。3. 未经贵司书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。三、 使用方式和不使用的义务本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料用于其它任何目的。除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人;未经贵司书面同意，我公司不得将本次

19、项目招投标所提供的相关信息和技术资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了贵司所提供的相关信息和技术资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。四、 相关信息和资料的交回当贵司以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前

20、未经贵司的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料没有贵司的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。五、 违约责任我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料，应当按照贵司的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。我公司应当赔偿贵司因我公司违约而造成的所有损失。六、 保密期限自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定，除非贵司通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所

21、收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。七、 其他1. 本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。2. 由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3. 本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。姓名： 身份证号： 联系电话：承诺单位(公章)：承诺单位代表人(签字)：日 期： 年 月 日 我司方信息接口人：投标保密承诺书范文致：_局为参加_局的_项目招投标，_局向我公司提供有关_相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅对本项目的招投标项目之实施之目的而使用，

22、我公司同意进一步做出以下承诺： 本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于_局_招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息。一、保密义务1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标提供的工程相关信息和资料进行保密，严格非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和资料。3、未经_局书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标提供的工程相关信息和资料，在服务期间，因特殊情况_局需收回本次项目招投标提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信

23、息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件，我公司在交回以上有关材料前未经_局的允许不得采取抄写、复印、拷贝等方式留存相关信息和资料。4、没有_局书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。二、相关信息和资料的交回当贵局以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵局的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。没有贵局的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。三、违约责任1、

24、我公司如违约泄露本次项目招投标提供的工程相关信息和资料，应当按照_局的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取一切方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。2、我公司应当赔偿_局因我公司违约而造成的所有损失。四、保密期限1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。2、除非_局书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有限期限的限制。五、其他1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。2、由本承诺书产生

25、的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。法定代表人或委托代理人签字：_单位公章日期：_投标保密承诺书范文鉴于_物资采购招投标过程中，涉及到贵公司的商业或技术秘密，为保证秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺：1.此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息(包括口头、书面信息及资料)。2.我方获得的保密信息只用于本次招标工作，绝不用于其它用途。3.我方将对从贵公司处得到的信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。4.我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信

26、息，防止其泄露信息，如果发生泄密，我方承担一切相关责任。5.我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。6.如我方有幸中标，此承诺书将持续生效。投标人(盖章)：法定代表人或委托代理人：XXXX年XX月XX日投标承诺书7本公司中电国际新能源控股有限公司，就上海临港海上风电一期示范项目业主招标(以下简称“本项目”)事宜，承诺自购买招标文件之日起遵守下列保密条款：1、所有因本项目获知的上海临港海上风电一期示范项目相关资料和信息均为上海市发展和改革委员会和上海投资咨询公司专有信息(以下简称“保密信息”)，本公司对于保密信息的使用不视为对该保密信息的任何权利的占有、许可、转让。2

27、、除为编制本项目投标文件目的外，未经上海市发展和改革委员会或上海投资咨询公司书面同意，本公司不以任何方式、为任何目的向他人披露、泄露以及公开保密信息，且本公司不以任何形式运用前述信息。3、上述保密承诺本公司已经仔细阅读，对其中的所有内容没有疑义。本公司愿意履行保密信息义务，也愿意承担因本公司未履行上述承诺而产生的全部损失和法律责任。4、本保密承诺书自签字之日起生效，直到保密信息成为公开信息为止。5、本保密承诺书一式三份，承诺方留存一份，上海市发展和改革委员会留存一份，上海投资咨询公司留存一份。承 诺 方(盖章)：授权代表(盖章或签字)：日 期： 20xx年xx月xx日投标承诺书8致: XXX：

28、本公司在认真研究招标书内容后，自愿接受招标书的要约条件。本公司承诺如下：1.本公司对贵司招标文件中提出的条件已明了，并完全同意。2.本公司同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标单位具有约束力。3.我公司此次投标总价为：人民币XXX元(RMB：XXX)(详见投标报价预算表)。4.我公司要求的付款方式为：XXX。5.我公司的施工工期为：XXX。6.我公司提供的保修期限为：XXX。7.一旦我方中标，我方保证本工程达到招标文件规定的质量标准XXX 。8.本投标单位知道并同意：如果接到中标通知后未按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵司有权另选其他中标单位。9.本投标

29、单位理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且无权要求你方解释选择或拒绝任何投标方的原因。10.本投标单位接受贵司向本投标单位已经或可能发出的关于招标文件的修改通知，否则，贵司有权取消本投标单位的中标资格，另选其他中标单位。 11.我们将不会把本投标价格告知其他投标方。投标单位名称：XXX法定代表人：XXX授权代表人：XXX地址：XXX电话：XXX联系人：XXX注：由委托代理人签署的，需附法定代表人签署的“授权委托证明书”。附：授权委托证明书本人作为XXX法定代表人，在此授权我公司XXX作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理XXX投标的以下事宜：投标文件的准备

30、，包括参加各种标前会议、投标文件的签署、参加开标会议、进行合同及谈判价格、签订指定的承包合同、执行指定的承包合同。在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书期限自XXX年月日起至XXX_止。公司：(盖章)法定代表人(签字)：XXX日期：XXX年月日投标承诺书9鉴于本人于 年 月 日签订的个间借贷合同，约定归还欠款本息的日期为 年 月 日，我郑重承诺如下：一、本人于 年 月 日之前将所有欠款全部还给出借人。二、在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。三、对由于借款人未

31、按期僖付贷款而引起的一切相关损失及经济赔偿责任，承担连带偿还责任。四、若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。五、本承诺书一经本人签字即对本人具有法律效力。承诺还款人(签字及手印)：签署时间： 年 月 日投标承诺书10致：本公司 （公司名称）参加 (招标编号：)的投标活动，现承诺：我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）由依法缴纳税收和

32、社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。投标人名称：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：投标日期：年 月日投标承诺书11中油长城钻探工程公司钻井液公司 ：1、我单位对贵方的 油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备 项目招标文件进行了研究，决定申请承担项目任务，并愿意承担招标文件中规定的所有义务。2、我单位的投标总金额为人民币大写 （￥ 万元）。一旦通知我单位中标，我单位保证按

33、照招标方要求着手准备，在规定的开工时间内开工，并按规定工期完成本项目的相关任务。3、我单位投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效并对我单位有约束力（若中标，则投标文件有效期随合同有效期）。在签署合同协议之前，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的契约。4、如果我单位在本投标书有效期间内撤回投标书；或在接到中标通知书后的 天内未能或拒绝签定合同协议书，贵方有权另选中标单位。投标单位：（公章）法定代表人：（签字） 日 期：20xx年9月25日地 址： 乌鲁木齐市友好路190号邮政编码：联 系 人：宫保墙 电 话：电子邮件：传 真：开户银行：银行帐号：承诺书致： 长城钻探工程有限公司钻井液公

34、司通过对贵方提供的招标文件、招标文件附件仔细阅读和理解，并结合我单位所承担任务的实际情况，我单位对 油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备 项目的中标做出如下承诺。1、对合同条件的承诺：遵守国家、地方法律、法规，承认并接受招标方招标文件的要求和合同条件的约束。2、工期承诺：如果我单位中标，我单位保证于 年 月 日至 年 月 日完成全部任务。3、质量承诺：保证按照合同及相关标准、规范要求实施，确保完成本项目的任务。同时，我们接受招标方规定的质量责任界面，并不因此要求增加任何费用。4、我单位承诺在项目实施期间与甲方积极配合、紧密协作，共同做好项目的各项工作。单位名称（盖章）：法定代表人（签字）：日

35、期： 年 月 日投标承诺书12本公司承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加常德路370号房屋结构加固大修工程项目的投标。一、不提供有违真实的材料。二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。三、不向招标人或评标委员会或相关人员行贿、以谋取中标。四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。九

36、、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。十三、其他承诺：投标单位：(盖章)法定代表人（签章）拟任项目负责人（签名、盖执业章）：拟任项目负责人手机：20xx年4月1日投标函致：上海康定物业管理有限公司（招标人名称）在考察现场并充分研究常德路370号房屋结构加固大修工程（项目名称）xx02ja0007c01（报建编号及标段号）（以下简称

37、“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：（大写）：柒仟伍佰肆拾叁万壹仟柒佰柒佰柒拾陆角rmb￥:75431777.60元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。在我方的上述投标报价中，包括：安全文明施工费：1383000.00元暂列金额（不包括计日工部分）：xx元专业工程暂估价：24950000.00元如果我方中标，我方保证在20xx年4月15日或按照合同约定的开工日期开始本工程施工，540天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到一次性验收合格率100%标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文

38、件规定的投标有效期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投标函提交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：捌拾万元（800000元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。投标人（盖公章）：法人代表或其授权委托人（签字或盖章）：日期：20xx年4月1日投标承诺书13致招标人：xx-xxx-xxx我单位在参加组织的xx-xxx-xxx-xx工程项目的招投标活动中，郑重承诺如下：1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的;2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情

39、形，项目经理或建造师，无其他中标(尚未开工)或在建工程;3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;4、 若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同;5、 若我方中标，将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、建造师等内容组织实施;若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受萧山区招投标管理办公室作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。承诺人：XXX日期：20xx年XX月XX日投标承诺书14XXXX发展有限公司：本投标人已详细阅读了XXXXX工程招

40、标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。2、服从招标议程工作安排，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。3、接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。4、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。5、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。6、保证按照招标文件及中标通知书规

41、定签定施工合同并提交覆约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。7、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。8、保证中标之后不转包、不分包、不用挂靠施工队伍。9、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证。10、保证中标之后密切配合招标人及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。11、保证不拖欠工人工资，如有违反，同意按招标文定接受处罚。12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工

42、合同之后恶意提高造价的行为。13、保证工程资料整理符合建设工程文件归档整理规范(GA50328-20xx)。14、中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件规定的招标范围内的全部内容。我公司承诺，若我公司中标，则按施工图纸、招标文件、答疑文件及中标预算工程量的内容签署施工承包合同。若中标预算存在错项、漏项，一切责任由我公司承担。15、质量承诺：保证工程竣工验收达到合格。保证工程的施工质量达到并符合国家和行业现行规范和标准，且保证政府部门验收通过。若未通过验收备案，我司同意由招标人从工程款中扣减工程总额的0.5%作为罚金。16、A区工期：由年 月日到 年月 日止（共 个日历天），B区工期：

43、由年月日到年月日止（共 个日历天）；如因我方原因导致工期延误，愿接受 元/天的处罚，罚款总额不超过中标金额的XX %。17、施工安全：杜绝一切大小事故发生。18、文明施工：达到中山市规定的安全文明工地标准。19、工程保修按建设工程质量管理条例（国务院令第279号）的规定执行。投标人（公章）：法定代表人签名：日期：年月日投标承诺书15本公司中电国际新能源控股有限公司，就上海临港海上风电一期示范项目业主招标(以下简称“本项目”)事宜，承诺自购买招标文件之日起遵守下列保密条款：1、所有因本项目获知的上海临港海上风电一期示范项目相关资料和信息均为上海市发展和改革委员会和上海投资咨询公司专有信息(以下简

44、称“保密信息”)，本公司对于保密信息的使用不视为对该保密信息的任何权利的占有、许可、转让。2、除为编制本项目投标文件目的外，未经上海市发展和改革委员会或上海投资咨询公司书面同意，本公司不以任何方式、为任何目的向他人披露、泄露以及公开保密信息，且本公司不以任何形式运用前述信息。3、上述保密承诺本公司已经仔细阅读，对其中的所有内容没有疑义。本公司愿意履行保密信息义务，也愿意承担因本公司未履行上述承诺而产生的全部损失和法律责任。4、本保密承诺书自签字之日起生效，直到保密信息成为息为止。5、本保密承诺书一式三份，承诺方留存一份，上海市发展和改革委员会留存一份，上海投资咨询公司留存一份。承 诺 方(盖章)：授权代表(盖章或签字)：日 期： 年 月 日第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页