乳胶漆采购及施工合同范本(通用6篇).docx

《乳胶漆采购及施工合同范本(通用6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乳胶漆采购及施工合同范本(通用6篇).docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、乳胶漆采购及施工合同范本(通用6篇)甲方：乙方：甲方位于洪水塘房屋外墙装修由乙方包工，为明确双方职责，特订立如下合同，双方共同遵守:一、甲方的义务：1、甲方为乙方的施工准备好原材料，根据工程进度补充所需原材料。2、甲方为乙方提供装修所需的水电及附属设施。3、甲方为乙方的施工场地打好竹排架子。4、甲方负责协调施工过程中的各种关系。二、乙方的施工范围2、外墙按图纸贴文化砖，瓷砖。3、斜面和坡屋面贴波纹瓦或S瓦。4、天花板贴马赛克5、阳台安葫芦三、乙方的义务1、下班或下雨前负责盖好水泥、石灰等，收好易丢易损物品、关好水电。2、砂将配比符合质量要求，节约原料，现配现用，不留过夜砂浆和水泥浆。3、注意安

2、全施工和文明施工，乙方对自已和雇请人员的安全负完全责任，甲方概不负责。四、工程造价：粉刷和贴瓷砖、马赛克和琉璃瓦等等，合并按每平方米42元结帐。五、付款方式：完工后结帐、付款。六、其它约定：1、施工过程中若有变更，双方互相沟通，达成一致意见，再施工。2、合同有未尽事宜，双方协商解决。3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。双方签字生效。甲方：乙方：承包人：依照v合同法、v建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：。

3、5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：点击下载a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造

4、成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保

5、函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责

6、任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；点击下载失，应由发包人承担；4、工

7、程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可

8、根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：甲方：乙方：甲乙双方根据v建筑法及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将办公楼的外装饰工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利和义务，就有关事项协商一致，达成如下条款，望双方共同遵守：二、承包方式：包工、包料、包质量、包工期。三、工程单价：每平方壹拾陆元整(16元/)四、工程计量

9、：按实际展开面积计算，门窗面积扣除，门窗洞口侧面展开面积计算，外脚手架由甲方提供，脚手架的铺垫由乙方自备。五、付款方式：本工程采取按进度方式付款。外墙基层处理并上好底渿后付工程款的25%，全部完工后付总工程的50%，待验收合格后付工程款20%，余款5%作为保修金，待一年后付清。六、合同工期：施工日期为天。自年月日至年月日止竣工。七、工程质量：按国家现行的有关工程竣工验收标准。质量等级不低于合格。所用材料必须符合质量要求的合格产品，颜色、图案符合设计要求，涂饰均匀粘结牢固，无漏涂、透底、起皮、掉粉的现象，基层处理采用抗碱底漆，涂层与其它装修材料衔接处吻合、界面清晰、颜色要均匀一致。质量保证五年。

10、八、安全问题：乙方在施工操作过程中，应注意施工安全，如有施工安全措施不力造成安全事故的由乙方负责，甲方不付任何法律责任。九、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，全部竣工验收结清尾款后失效。本协议为一式两分，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜，可本着诚信友好的态度协商解决。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日二、工程地点：镇海化工区油污水处理厂三、工程内容：管道安装；阀门安装，电动机维修等。四、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）壹拾贰万元整，即￥元，详见预算书，结算按实。第二条工程价款结算与支付一、工程承包方式：包工包料。二、工程结算方式：工程直接费单价参照20xx

11、版浙江省建筑工程预算定额和浙江省安装工程预算定额。取费统一参照20xx版浙江省建筑安装工程取费定额，民用三类收费标准，费率取中间值，工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的依据。本次工程总价下浮率为10%。三、工程款支付方式：本工程不支付备料款；工程完成80%时支付进度款元（玖万元整），竣工验收合格后支付至结算价的95%；余款一年保修期满后无息支付。第四条物资供应二、所有材料、设备进场均应符合有关规定。第五条施工准备一、甲方1、负责接通施工现场三通一平。2、本合同签订后/天内提供完整的建筑安装施工图/份。3、甲方现场代表：王海

12、二、乙方1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。2、编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。3、乙方现场代表：陈英妙第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中，必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。如必须变更设计，应按下列程序办理：有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在3天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可继续施工。2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双

13、方对在建工程应商定做到合理部位。4、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方，全部工程必须由乙方自行完成。否则按乙方违约处理，并责令施工单位退出工地。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方书面通知甲方，共同进行验收，并办理验收手续；届时如甲方未参加，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求其检查费由甲方负担。第七条竣工验收与保修一、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修，保修

14、期1年。第八条经济责任一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工（按国家现行规范），每逾期一天，须付甲方500元逾期违约金；质量达不到一次性验收合格的一次罚款5000元，并整改至验收合格。第九条其他约定一、甲方提供施工现场的水电接口，但水电费由施工方承担。二、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。三、甲乙双方必须同时签订廉政合同和安全生产合同。本文文档一、本合同共陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。二、本合同自签定之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失效。三、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件以便共同遵守。四、有关承包合

15、同的其他问题，均按照v合同法v建筑法及建筑安装工程承包合同条例的规定执行。五、本合同有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表（签字）代表（签字）年月日工程施工合同道路工程施工合同工程施工合同示范文本甲方（总包方）：同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。一、施工工程概况工程名称：工程地点：建筑面积：结构类型及层次：安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产

16、的组织与实施。3、承包施工企业应当根据施工组织设计，工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应按专项安全方案，并采取措施严格执行。4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”建筑施工安全检查标准（JG59-99），建

17、设工程供电安全规范（GB50194-93）。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。点击下载8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门本文文

18、档报告。9、施工企业应根据v建筑法第五章四十八条的规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。三、发包方责任1、发包单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。2、根据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。3、工程开工前，发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。四、建设工程承包方安全生产目标承诺本工

19、程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。重伤事故率控制_%。轻伤事故率控制_%。2、安全管理（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%，经费保证率100%。（2）施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。（3）施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率100%。（6）施工现场各类机械，机电设备完好率100%。3、安全教育工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗100%；施工管理人员安全培训率100%。四、本表一式_份，建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量安全监督站各执_份。五、本协议一经甲、乙双方签字盖章，长期有效。甲方：法定代表人：_年_月_日

20、乙方：法定代表人：_年_月_日甲方：乙方：为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照v合同法和v建筑法的有关规定本文文档，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。施工工期：自年月月日（自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延）第四条：工程质量1、甲方保证在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第五条：竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范JG73-91标准进行验收。第六条：甲方、乙方责任用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。2、按第三条款支付乙方进度款。3、负责提供与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方委派3、负责提供内墙工程验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第七条：违约责任及争议1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。