简易道路施工合同范本【实用文档】doc.doc

《简易道路施工合同范本【实用文档】doc.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易道路施工合同范本【实用文档】doc.doc（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简易道路施工合同范本【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载施 工 合 同甲方：乙方: 甲方工程由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保工程顺利完成，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商签订本合同如下：一、 工程概况1、 工程名称：2、 工程内容:二、 工程合同造价:本工程共计，单价元/，合计元。三、 施工期限本工程工期自年月日至年月日。四、 工程价款的支付与结算在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清工程款.五、 甲乙双方责任（一） 甲方1、 配合乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮助乙方协调所需用土、沙方。2、 待工程结束后，负责组织有关人员进行验收。

2、3、 定期不定期对工程施工进行质量检测.（二） 乙方1、 严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工.2、 工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准,如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。3、 施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管.4、 保证所有施工机械符合施工要求。六、 安全施工与检查乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用,由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工，因甲方导致的安全事故，由甲方承担相应责任。七、 本合同未尽事宜,甲乙双方应本着相互谅解的原则,随时协商解决。因协商无效，提交新野县人民法院解决。八、 本

3、合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效.项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。甲方：（签章）乙方：（签章） 年 月 日建设工程施工合同（GF-1999- 1）建设单位：施工单位：项目名称：国家工商行政管理局制定中华人民共和国建设部第一部分 协议书发包人（全称）：（简称甲方）承包人（全称）：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模： 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：具体以承包人报价或

4、工程预算书的工程量范围为准。承包方式：包工包料。三、合同工期1）、计划开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日（实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准）。2）、合同实际施工工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准： 合格。五、合同价款金额（大写）： 暂定 （人民币）。￥：元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）投标文件；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）工程报价单或预算书；（8）工程量清单；（9）图纸。双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文

5、件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同约定由双方 盖章或授权代表签字 后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：或委托代理人：（签字） 或委托代理人：（签字）电 话： 电 话：传

6、真： 传 真：开户银行： 开户银行: 帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款按建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的建设工程施工合同（建建1999313号）通用条款执行。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件 3语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。3.2 适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建筑工程施工发包与承包计价管理办法、建设工程质量管理条例、建设工程价款结算暂行办法等现行相关法律法规。 3.3 适用标准、规范 适用标准、规范的名称：

7、 现行国家相关标准和规范 。发包人提供标准、规范的时间： 开工前 。国内没有相应标准、规范时的约定： / 。4 图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前的3日内提供完整施工图纸叁套 。发包人对图纸的保密要求： / 。使用国外图纸的要求及费用承担： / 。5. 通讯联络5.1 发包人的地址： ：5.2 承包人的地址： ：5.3 如一方拒绝签收另一方资料，另一方以邮寄方式将文件资料送至上述指定的地址，视为送达。二、双方一般权利和义务5工程师 5.2 监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人委托的职权：对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理，审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验

8、及材料报验等相关文件，及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。发包人应在开工前向承包人提供一份监理合同及监理工程师授权文件，并明确相应的权力，如发包人没有提供的，监理工程师的所有签认行为视为得到发包人的授权。 5.3 发包人派驻的工程师姓名： 职务： 项目负责人 电子邮件： ：职权：代表发包人负责合同权利和义务的履行，负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作。5.6 不实行监理的，工程师职权： 代表甲方承担和行使与工程有关的全部责权。 7项目经理姓名： 职务： 项目经理、执行项目经理 电子邮件： ：职权：代表承包人负责合同权利和义务的履行；接收工程款、确认最终结算价及签署补充协议或出具承

9、诺文件，须加盖承包人公章后有效或承包人另行书面授权。8发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1）、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工日期的七日以前，清理完毕施工区域内的所有与工程无关的设施和障碍物，交付施工作业面。2）、将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工日之前负责接至施工区域内，并保证施工期间的负载需要。 3）、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工日之前施工区域与公共主要道路接通，能够满足施工期间运料的需要。4）、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工日之前。 5）、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工日之

10、前办理完施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续。6）、水准点与坐标控制点交验要求： 进场后以书面形式办理，并进行现场交验。7）、图纸会审和设计交底时间： 开工日期以前另行安排。8）、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款的约定执行 。9）、双方约定发包人应做的其他工作： 协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配合，定期召开各方参加的工程例会，及时办理工程报验等。8.3 按通用条款8.2执行。9承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：1）、需由设计资质等级和业务范围允许的

11、承包人完成的设计文件提交时间：如需承包人完成的，则按照通用条款约定的原则另行协商。2）、应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日提供施工进度或形象进度工作量报表，并一式二份报发包人、监理。 3）、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款执行。4）、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 。5）、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用： 按通用条款约定执行。 6）、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，由双方另行协商确定。7）、施工场地周围地下管线和邻近建筑物

12、、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 具体事宜由双方协商解决，发包人承担费用。 8）、施工场地清洁卫生的要求： 承包人必须做到工完场清，并符合有关行政法规规定的要求。 三、施工组织设计和工期10进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工日期以前7日内提供。 工程师确定的时间：收到后三天内 。10.2 群体工程中有关进度计划的要求： 按通用条款的约定执行 13. 工期顺延 13.1双方约定工期顺延的其他情况：1）、发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。2）、工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。3）、其他施工单位未在规定时间

13、内完成有关衔接配合工序，导致承包方无法进行下道施工工序以及发包方原因等造成的延误、障碍、阻止。4）、发包方自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。5）、监理或发包人未及时答复、批复、确认有关签证单、工作联系单等，逾期批复的时间作为顺延的时间。6）、发包方和监理同意予以顺延的其他情况。承包方在发生合同约定可顺延的情况后，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方或监理提出报告。发包方或监理在收到报告后四十八小时内予以确认答复，逾期不予答复，视为承包方的延期要求已被确认。 四、质量与验收17隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位： 按通用条款约定执行。19工程试车19.5 试车费用的承担

14、： 无 。六、合同价款与支付23合同价款及调整23.1 本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。23.2 因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：1）、发包人提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求提高由现场监理工程师或发包人现场项目负责人确认的单价、工程量签证单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已进场的原材料等均作为合同价款调整的依据；2）、因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失；监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的措施费的变更；3）、主要材料价格涨跌超过有经验的的承包商可以遇见的

15、范围时，材料单价可以调整。调整方法为：在按合同约定支付工程款时，若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨或下跌超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由承包人承担或受益，5%以外部分由发包人承担或受益；4）、行政法规和国家有关政策变化、造价管理部门有关规定影响合同价款。23.3承包人在上述情况发生后将调整原因、工程量、材料价格或点工工日以书面形式通知监理或发包人，监理或发包人在三日内给予书面答复，逾期不回复或无正当理由拒绝，视为对承包人的要求已认可，直接计入决算。24工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 本合同签订后七日内支付合同价的 % 。 25工程量的

16、确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提供当月已完工工程量的统计报表及增减内容一式三份，发包人及监理在收到后5日内核准已完成的工程量，逾期未批复的，视为承包人在统计报表中所开列的工程量已被确认，并作为工程款支付的依据。承包人需后场加工完成的成品材料记入当月工程量并作为付款依据（如木饰面、大理石加工、成品家具、玻璃加工等）26工程款（进度款）支付1）、进度款按月支付，发包人于收到月完工量报告后的次月10日前向承包人支付工程进度款，每月支付完成工程价款的%。2）、工程完工前支付至工程总价的。3）、工程竣工验收合格或交付后7日内付至工程总价的。4）、发包人与承包人确认结算价

17、款后7日内付至结算价的95%，留结算价的5%作为保修金。5）、因设计变更及工程量增加产生的追加工程价款同期同比例付款。七、材料设备供应27发包人供应材料设备：27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人按通用条款27.4条(1)-(6)项承担责任。27.6发包人供应及发包人指定供应商材料设备的结算方法： 按实际发生数和实际价格结算，发包人按材料设备价款的15%向承包人支付配合费 。由于甲供材质量原因造成承包人返工时，承包方不承担责任，承包方得以请求工期顺延和费用的索赔。28承包人采购材料设备28.1承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请确认的材料品牌、规格、型

18、号、价格等，发包人应在收到相关书面申请后3日内予以批复，逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场24小时前通知发包人、监理单位给予验收。监理或发包人不到场验收的，视为已验收确认合格。发包人或监理对到场材料完成验收确认后视为该部分材料符合合同要求，材料价款按合同价格结算。28.2若发包人、监理单位要求降低材料等级或要求以其他材料代用或因指定供应商供应的材料或发包人及监理工程师（包括其指定人员）的不正确指令等非承包人原因,而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到合同标准，则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担。对于暂定材料或其他双方就价格无法达成一致意见改为甲供的，甲方应向乙

19、方支付该部分材料价15%的配合费。 28.3承包方购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包方及监理要求承包方二次检测的，检测试验合格由发包方承担费用，测试不合格的检测费用由承包方承担。如需做室内整体空气质量检测的，费用由发包方承担。八、工程变更 按通用条款29、30、31执行九、竣工验收与竣工结算32竣工验收按通用条款约定执行 。32.1承包人提供竣工图的约定： 叁套。33结算 33.1结算方式: 综合单价及材料价格按承包人报价书中的单价为准，报价书中没有包含的材料或未定部分，按市场价格或双方签价执行。有变更或签证材料，按双方签证确认价格结算。费率和人工单价按照预算书所报为准计算，如无相应参照

20、双方另行协商确认的费率及人工单价计算，其他价款调整按合同约定执行。33.3发包人批准结算报告的时间：发包人可自行或委托社会第三方进行审价，从签收竣工结算报告及结算资料之日起日内完成结算审价工作并出具审价报告；若在前述期限内未答复的，双方同意按建设部、财政部颁布的建设工程价款结算暂行办法的有关规定执行；发包人和承包人对工程结算价完成确认，则除工程款支付和质量保修事项外，双方对施工合同履行再无任何争议。十、违约、索赔和争议35违约 35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：1）本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按应付款额的万分之五/日支付违约金；每逾期一天，整体工期相应顺

21、延一天；逾期超过15日，承包人可暂停施工，发包人向承包人支付窝工等损失。2）本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按本条第一款约定执行。3）未按合同约定支付结算价款时发包人应承担的违约责任： 参照本条第一款约定执行 。双方约定的发包人其他违约责任：未按合同约定履行其他义务，支付因违约导致承包人增加的经济支出，相应顺延工期，支付违约金等。35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 返工维修，并承担维修费用 。36.索赔按通用条款执行37.

22、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请上级主管部门进行调解,或向原告所在地人民法院提起诉讼。十一、其他38工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：。分包施工单位为：。39不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气；政府指令停工；政府指令导致道路不通无法施工；突发传染性流行疾病及公共卫生事件等。40保险40.1 本工程双方约定投保内容如下：按通用条款执行。41担保41.1 本工程双方约定担保事项如下：1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 。2) 承包人向发包人提供

23、履约担保，担保方式为： 无 。3) 双方约定的其他担保事项： 无 。46合同份数46.1 双方约定合同副本份数： 本合同正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份，合同备案部分根据需要自行解决。 47. 其它条款 ： 47.1所有工程款由发包人支付至承包人账户，如需支付给第三方或个人，须由承包人另行书面授权。47.2本工程施工过程中，承包人将使用部分自有高新技术和专利技术，其知识产权归承包人所有，请相关各方予以保护。47.3 其他未尽事宜，由双方另行协商。附件清单：附件1：工程质量保修书附件2：工程预算书（以下无正文）附件1工 程 质 量 保 修 书发包人(全称)：承包人(全称): 为保证

24、（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容具体质量保修内容双方约定如下：合同条款中承包人所进行的工程项目、内容，由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏，工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的（如灯泡、灯管、玻璃等）损坏，不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外，若发包人委托承包人修理，其修理费用由发包人承担。二、质量保修期本工程的质量保修期为年，质量保修期从工程实际竣工之日算起（工程未验收的，以工程交付使用之日起计算）。分单项竣工验

25、收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5% 。本工程双方约定承包

26、人向发包人支付工程质量保修金金额为 / （大写）。质量保修金银行利率为 / 。五、质量保修金的返还双方约定按以下第种方式返还质保金：（1）、发包人在第一年质量保修期满后14天内，返还质量保修金的60%;第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。（2）、在双方确认工程结算价后，由承包人提供结算价5%的质量保修保函，发包人在收到后14天内，将全部质保金支付承包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： / 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日江苑支路道路改

27、造工程施工合同发包方（以下简称甲方）： 承包方(以下简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，承包方经发包人同意，将工程委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务，经充分协商，特意签订本合同,以供各方共同遵照执行。一、工程概况 1、工程名称：.工程 2、工程地点: 。. 3、合同总价款:按照造价预(结)算书总金额:.元（大写：壹佰柒拾捌万陆仟捌佰捌拾伍元柒角三分）. 4、工程工期：.。 5、工程质量：合格 二、甲方责任 1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等； 2、负责协调做好道路交通和安全等工作

28、。 三、乙方责任 1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量,按期完成工程. 2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施. 四、工程质量及验收 1、本工程应达到现场验收合格标准. 2、工程完工后,乙方应通知甲方验收，并办理验收,工程款结算等手续。 五、工程款及结算 1、工程预付款：合同签订支付合同总价款的30 2、工程竣工验收后,支付到合同价款的95% 六、违约责任 1、甲方责任: 、甲方确定乙方本次维修工程完工后。 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 2、乙方责任: 、工程质量不符

29、合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担. 除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金七、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款,乙方将维修工程交付甲方后条款终止。八、合同份数 本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份.其它由甲乙双方分送有关部门存档。九、本合同未经事宜,双方协商解决。 十、甲方：xxx 乙方:北海市工业园区开发代表人：代表人：盖章： 盖章:代表人: 年 月 日 年 月 日工程施工合同（二）合同编号：工程名称：发 包 方：承 包 方

30、：签订日期：年月日公路工程施工合同甲方(发包人):代表人: :乙方(承包人):代表人: :为了明确双方职责,确保工程质量和工期,根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，结合本工程具体情况，经双方协商同意，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称: 1.2 工程地点:1.3工程内容:1.4 承包范围:1.5 承包方式:本合同采用(单价或总价)承包方式. 承包价是乙方为本合同工程达到验交成品的所有工序作业费及材料费用等直接和间接费用及税金,以及其他为完成合同内容的所有费用总和。采用单价承包的,单价的计价范围同甲方与业主所订合同中的计价范围相同,即:乙

31、方所承包工程一切费用均已包含在合同附件1中有关工程细目的单价中,不再另行单独支付。本工程单价一经确定，不再调整。采用总价承包的，合同价格包含乙方为完成本工程所需的全部费用。除工作量变更、设计变更以外，各种自然、人为潜在风险、市场变化等因素造成的乙方损失，乙方不得以任何理由提出任何额外支付要求。1.6 质量标准: 按照交通部现行公路工程施工技术规范及质量检验评定标准和本工程设计规范、施工图纸、监理要求、甲方要求组织施工及进行质量检查验收，一次验交合格，达到优良工程。1.7 合同工期: 开工日期: 2007年月1日完工日期:2007年 7月1日总日历工期:天。第二条 工程价款的确定与结算2.1 工

32、程价款的确定: 本合同实行单价(单价或总价)承包。合同价款万元(暂定)。实行单价承包的，工程价款的确定以乙方实际完成的并经甲方、监理工程师认可计量的工程量与工程细目单价乘积以及发包人上级审计部门的审计结果作为最终工程价款。实行总价承包的，即合同价包干工程，则合同价款在经甲方上级审计部门审计后,以审计结果作为工程价款。发包人不再进行其它任何形式的支付(设计变更、工作量变更除外)。第三条 工程预付款与工程进度款的支付3.1 本工程不支付工程预付款。3.2 工程进度款以乙方实际完成并经甲方和监理验收合格的成品工程量逐月付款至实际进度的百分之八十(特殊情况下可付至百分之九十)。第四条 设备材料供应4.

33、1 甲方提供的材料设备包括水泥,其费用由甲方逐月扣回或在最终结算时从工程款中一次性扣回。 4.2 乙方为本工程提供的材料设备包括钢筋、片石、碎石、砂等,其费用由乙方自行承担.4.3 乙方用于本工程的所有材料与设备必须经过国家认证检测机构的检验,乙方应当出具检测合格报告单及出厂合格证后才能进场使用,检测费用由乙方自行承担。第五条 工程质量5.1 本工程质量执行国家和行业的质量检验评定标准,因承包方原因达不到约定的质量标准,承包方承担违约责任。5.2 为保证本工程质量等级的实现,乙方必须接受建设单位的质量监督部门监督,同时服从甲方驻工地代表的质量监督与检查。第六条 双方权利与义务6.1甲方权利与义

34、务 工程开工前向乙方提交施工图纸壹份,并组织现场技术交底。 按合同要求及时向乙方拨付有关工程款。组织审查承包方的施工组织设计和施工技术措施,并审定承包方提出的安全防护措施。 委托同志为甲方工地代表,负责工程质量监督检查和现场施工协调并办理隐蔽工程的验收和有关签证手续。 在工程质量监督检查中发现不符合设计和规范要求等质量问题,甲方有权责令乙方停工或返工,因此造成的经济损失均由乙方承担。 负责组织预验收和竣工验收,并及时办理结算手续。6.2 乙方权利与义务 严格按图纸和规范要求,甲方及监理指定的施工工艺施工,未经甲方及监理工程师许可不得擅自更改设计或降低工程质量标准,否则甲方不予认可已完工程量,乙

35、方无条件返工,其责任和经济损失由乙方自负,同时承担由此引起的甲方所有损失。 乙方在开工前三日内向甲方送交开工报告,提交切实可行的施工组织设计、质量、安全防卫、环境保护、防火、综合治理措施、工地出入管理制度、工程安全措施各壹份并自行组织实施，并承担因上述措施不力造成的全部后果。 每七日向甲方报送施工项目的施工进度表壹份并经甲方审查认可后作为施工进度控制依据。同时，每月20日前向甲方报送当月进度报表和下月工作安排计划。所承担分项工程完工验交七天内，按甲方、监理及建设单位要求向甲方提交完整的竣工资料一式两份，由甲方负责统一装订。乙方应当使用甲方统一资料表格，费用由乙方承担。 乙方在施工中要严格执行甲

36、方规定的工序报验制度,每道工序完成后在取得甲方和监理工程师的签认后,方能转入下道工序施工。若发现设计图纸有误或与实际不符时，乙方必须立即报告甲方，甲方同监理工程师协商确定方案后组织人员进行处理。 对隐蔽工程的中间验收,必须在具备条件后,乙方自检合格和中间验收48小时前通知甲方代表现场验收,否则视为不合格工程,不予验收。 运输中的一切交通事故责任及经济损失乙方自负。 施工中不能破坏甲方上道工序成型的工程内容,否则承担因此给甲方造成的所有损失。 施工中材料堆放场地、预制场地、水源、电、材料、取土土源、石料开采及一切附属设施条件、施工便道、施工及施工场地中的地方关系协调乙方自行处理，费用自负。 乙方

37、应做到文明施工、安全生产、在施工现场两头设立安全标志，施工中由于承包方原因和非甲方原因造成的人身伤亡均由乙方负责，甲方不承担任何责任。挂牌及安全标志发生的费用由乙方承担。 搞好施工中的环境保护和综合治理,遵守工程所在地政府和有关部门对施工水土保持、环境保护和施工噪音等方面的管理规定，施工期间发生的一切地方关系和群众纠纷，乙方自行调解处理。 工地食宿、工具、灶具和工程用的材料，施工机具、车辆等，由乙方自行解决，费用自理。 施工中严禁中断交通,要确保道路通畅。 明确工地常住负责人一人为乙方工地代表,代表乙方履行合同规定有关事宜,负责授权外重要问题的请示汇报,必须坚守工地,亲自指挥生产,未经甲方许可

38、,不能离开工地。按时参加甲方的生产会,如缺席,按每次支付1000元违约金处理。 施工垃圾乙方自行选择合适场地弃运并掩埋,不能乱弃,破坏环境,或引起其它纠纷,否则引起的后果乙方自负。 乙方不能有损害甲方企业形象的行为,否则,在事实存在的情况下,甲方有权随时清退乙方,一切后果均由乙方承担。 施工中乙方注意保护好地下及地上一切公用设施(如地下管网、光缆、电视线等)、民房、构筑物等，否则，由此引起的一切损失由乙方自行负担。施工中发现有地下文物时,乙方必须采取措施注意保护好现场,等国家有关部门接收,否则因乙方措施不力造成文物流失,乙方承担一切后果。施工中注意保护附近文物，造成文物损坏或灭失时，乙方承担全

39、部责任。 施工中注意不能破坏公路沿线植被、草场、林场、耕地、水土保持，否则全部责任及经济损失均由乙方承担。 乙方在施工期间应严格遵守国家及地方的法律法规,遵守地方群众的生活风俗,否则,引起的一切纠纷、民族矛盾由乙方自行解决，并承担由此引起的一切经济损失、政治及其他后果。 在竣工验交前，负责对已完工工程进行保管，完成场地清理工作，在此期间已完工程发生损坏或丢失现象，负责无偿修理。 负责甲方提供设备的工地安全看护，并承担费用。 凡是施工范围内与已建铁路、公路等有交叉、干扰的地段，乙方应在不干扰铁路、公路工程运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通和水流，其

40、费用已计入合同价款中。 施工段落内与农田交界处,注意保护农田,不能损坏农田,在征地范围施工,否则,引起的纠纷乙方自行解决处理并承担有关费用。 乙方施工过程中及施工完毕后搞好和相临施工项目或后续施工项目的协调交接工作,保证不影响后续施工单位或相临施工单位施工。第七条 工程进度乙方施工能力及进度不能满足甲方工期及进度要求时,甲方在向乙方提出警告后,乙方七日内仍不能达到甲方工期、进度要求时，甲方有权另行指定其他施工队伍。为保证甲方工程工期的需要，另行指定施工队伍的施工费用由甲方与指定队伍直接协商，所完工作量直接从乙方总工程款中扣除，无需乙方同意。对此，乙方应当谅解并同意。对因此给甲方造成的工期延误，

41、乙方承担有关责任。第八条 暂时停工若乙方施工的工程质量、安全、环保、防护等措施不能满足规范要求，甲方或监理人员或业主有权下达暂时停工指令。同时，当乙方的施工影响到甲方的正常施工或整体施工的合理部署时，甲方也有权下达暂时停工指令。在暂时停工期间，乙方应当妥善保护停工工程，并保障其安全。暂时停工所造成的一切损失由乙方自行承担。第九条 竣工验收9.1乙方在工程全部竣工验收前10日,应将验收日期以书面形式报告甲方届时验收,并向甲方送交完整的竣工资料,一式两份。9.2 甲方在接到乙方竣工验收报告及竣工资料后,应按业主要求组织竣工验收,如因业主原因而不能按时组织验收时,甲方提前通知乙方并与乙方另行商定验收

42、日期。9.3 本工程验收合格,从验收之日10日内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管工程,应由乙方负责看护。在此期间若已验收工程发生损坏，责任应由乙方承担。9.4 工程最终结算待甲方上级审计部门审计完毕并按本合同第十二条规定扣除工程总价款5%的保修金后,及时付清。第十条 变更及违约责任10.1 本工程在施工中,如遇到下列情况之一者,工期顺延,双方及时协商并通过书面形式确定顺延后的最终工期:A:因重大自然灾害或其它不可抗力的原因而被迫停工。B:因建设单位重大设计方案变更。10.2 无正当理由,甲乙双方任何一方,未按本合同规定履行自己的职责或执行有关条款,按照公平的原则,双方约定按如下方法处理:

43、A:因发包方原因,没有及时拨付进度款,致使工程停工的,在得到发包方书面确认后工期顺延。B:因承包方原因导致工程质量达不到约定标准,优良率达不到85%,每降低一个百分点,扣减工程款的1%,不能达到建设单位(业主)的验收标准,乙方负责按照建设单位(业主)要求进行整改,直至符合验收标准,如无法整改时,乙方应无条件返工,并承担返工的所有损失。C：无正当理由竣工日期每延误一天,应向甲方支付结算工程总价款5的违约金。D：因建设单位设计方案变更造成工程量减少或增加,合同价款相应减少或增加。E：因不可抗力造成的工期延误乙方可不承担违约责任。但乙方有义务采取必要的措施防止损失的进一步扩大，有义务及时通知甲方，以

44、便甲方采取必要的措施。F：在本工程完工前,除非乙方违约甲方进行清退,否则乙方的设备、人员不能以任何借口离开现场，否则即视为违约，乙方承担由此给甲方造成的所有损失。第十一条 工程保修本工程保修期两年。保修期自双方验收移交之日起计算。保修金为工程结算总价款的5%，在工程结算款中扣除。在保修期内，如有质量问题，乙方应按甲方通知的时间与要求及时进行维修，维修发生的费用，由甲方视乙方维修费用来源予以全额返还或直接从保修金中扣除。对乙方未在规定时间内到场维修或拒绝维修的,甲方有权另行指定施工队伍维修,因此发生的费用,由甲方直接在保修金中支付,对此乙方不得有任何异议。第十二条 其它12.1 本工程所适用的各种规范以甲方或业主明示的为准。12.2 为保证工程质量及工程进度,工程款必须专款专用,不得挪作它用。否则,甲方有权随时清退乙方,不与认可所完全工程量,损失由乙方自行承担。12.3 乙方必须为其施工人员按国家及建设单位（业主）有关规定与要求购买保险。包括：建筑工程一切险、人身意外伤害险、第三方责任险等国家规定的与工程有关的所有保险，费用自负。12.4 本工程乙方不得再次分包或转包