烟囱施工合同范本【实用文档】doc.doc

《烟囱施工合同范本【实用文档】doc.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟囱施工合同范本【实用文档】doc.doc（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 烟囱施工合同范本【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载烟囱施工合同范本业主 (以下简称甲方）_联系 ：_施工队(以下简称乙方）_联系 ：_甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同:一、 工程概况工程地址:_。二、 价格清包工费: ￥_元，大写：_整其中 水电工_元木工_元瓦工_元油漆工_元垃圾清运费_元三、 付款方式1。施工队进场，预支生活费：_元2.木工完成,付_元3.瓦工完成，付_元4.工程竣工，付_元5.保修金_元，从竣工之日起_年后支付四、 设计1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.2.甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要

2、求,乙方施工前须画草图让甲方认可.五、 材料1。乙方应提前_天向甲方提供需购材料清单，甲方应在_天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。2.未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。3。乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。4。乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。5.乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。6。乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。7.乙方应保证在本小区内没有双包和

3、半包的工程。8.乙方应做好对施工完成的成品保护工作.9。未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、 工期从_年_月_日起至 _年_月_日止,工期为 天，因甲方因素拖延,工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费_元/天。七、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。八、 垃圾清运1。垃圾袋装化。2.垃圾应日日清。3.垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所.九、 劳动力管理1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2.未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3。甲方应及时替乙方办理小区出入证件并

4、支付相关费用.4。乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。5。乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6。在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。7.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员.8。未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。十、 施工机具1.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。2.因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等）由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1.现场禁止使用明火.2.现场禁止吸烟。3.油漆材料必须和其他

5、材料分开放置。十二、维修1。因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2。普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修。3。若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除.十三、合同附件1.施工项目清单.2。双方认可的报价单。3。乙方开出的材料采购清单。十四、合同争议1.出现争议甲乙双方先协商。2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼.十五、装修要求a.装修工艺“电路安装工艺要求：1.电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。2。三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色

6、、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标,黑色，黄绿彩线为接地色标.3。所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题,不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4.所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布.pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。5。预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的,空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。6.所有

7、预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜,其合口要略低于墙面0。5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。7。所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。8。安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定43cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子

8、上,严禁切在扣板上（此木楞可事先请木工安装好）9。 线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。“水路工艺安装要求：1。使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格产品。2。在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。3.通阳台的水管,必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。4.管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。5.所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子

9、联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。6.如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想（不就位）时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。“刷墙1.刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理。2.一遍108胶 两遍腻子 一遍底漆 两遍面漆 天花板一样.3。注意乳胶漆要求的对水量。4。墙

10、面每刷遍漆都需要户主验收一下。包门套1.拆除原门框，大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。2.油漆：聚酯清漆3遍。3。墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包。包门套、哑口的验收标准1.要求横平竖直,2米内1mm，每工件外露部分倒角145，所有阴阳角都要靠角尺。2.铅垂贴在门套上检查垂直度。包门1。多层板压制，封边，平板有造型(门尺寸不大于1000mmXXmm)2.油漆：聚酯清漆3遍。3。门套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍,直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆.门验收标准1.做门要开木

11、门防裂槽。2.门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反。3.注意所有的门要等高等宽。储物柜数量： 大芯板底架,榉木板饰面,榉木实木线收口,外开门有木线造型，内部有隔断。油漆：外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍）；内部清漆2遍.壁柜验收要求1.要求横平竖直，2米内1mm，每工件外露部分倒角145，所有阴阳角都要靠角尺铺墙砖(大阳台、厨房、卫生间）2。对原基层进行处理.3.水泥沙子界面剂粘贴.瓷砖磨边碰角.4。贴墙砖验收标准 贴装石材及磁砖不平整度要求为1mm、空鼓率为百分之0。5，所有阴阳角都要靠角尺。铺地砖1.对原基层进行处理。2.水泥沙子界面剂粘贴.瓷砖磨边碰角。3。铺地砖验收标准。贴装石材及磁砖不

12、平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小，地砖铺后12小时应一块块敲,一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。特别注意：检查卫生间地漏,放水时间水是否流向地漏.电路改造 全部都要穿管走线。布线要求1。防止破坏铺设的管线。2.弯头要套上了专门的pvc接头.3。内线进开关，零线进灯头，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。4.所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上.做防水1.要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水，沐浴墙做到1。8m。2。防水验收标准 一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥

13、。卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”.用手指勾一下(或者用专用工具）就可以了。还要注意,防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好，淋浴处全做。防水材料干透以后,需要进行24小时的闭水试验.到楼下观察是否还存在漏水现象。铺木地板 先基层清理，放置樟脑丸，为了确保每个房间协调统一，不留接缝，地板铺设前先弹基准线,特别是漆板,应确保水平缝，垂直缝在同一根线上。1.注意地板厂家提供的安装说明。2。木制地板安装验收标准：材料应符合住户要求及现行产品标准；地板安装(粘结）应牢固、无声响，无松动；木地板表面应刨平磨光，无刨痕、刨渣和毛刺等现象，涂清漆的地板其图案

14、（木纹)应清晰；拼花地板接缝应对齐，缝隙宽度一致，表面洁净,无溢胶现象；踢脚板与地板连接紧密；踢脚板上沿平直,全长高差应不大于3毫米与墙面紧贴，无缝隙。3。搁栅与搁栅的轴线间距一般为300mm.4.固定搁栅一般用一钉一锣和一米1只膨胀钉，木榫的轴线间距为300mm.5.在安装搁栅时应用母线放样,确保整体水平。6.搁栅的平整不得用夹板，而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。7。铺设地板前，应根据地板色差进行挑选.8.铺设地板时,应在两侧面留有810mm的伸缩缝。固定地板时,应用手枪钻开孔(注意不得钻透企口）,然后,用地板钉固定。铺设完毕，在地板表面涂刷一至二度封固底漆。另： 墙体和门

15、套之间要用绷带或牛皮纸包。厨房橱柜1.吊柜安装方式应该采用选用abs金属组合挂件。吊柜内左右上角有两只abs件，吊柜后背没有其它破损。其固定方法是，在墙上先测定水平，然后根据膨胀原理，将挂片固定，将吊码安装在吊柜的侧板，吊挂上去后，再进行上下、前后定位调整,最后，再加装“柜身组合器”即可确保固定质量和使用效果。同时，这一组合固定方法不但使柜内整洁美观，且强度可靠,当柜体承重后发生倾斜错位时，还可以微调复原.2.提前咨询柜体内水管布置。3.地柜高0。8m，吊柜高2。1米。特别注意厨房水槽要做防臭弯管。洁具安装1.注意做防臭弯管。2。软管质量要保证，不要拧着劲安装。3。注意马桶冲水噪音。 线和电源

16、线应分别开槽走线，否则会有信号干扰。贴瓷砖前瓦工应用水平尺拉线。-为防裂缝，石膏板的接缝处应找平后再刮腻子.b.装修内容一、主卧:地板铺设打磨油漆（含基面平整、搁栅,以下同），墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定），护角线，木质踢脚板（颜色和门套相同）照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个（安装双控），空调电源和插座, 线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装（材质待定）,房门油漆安装，安装窗帘杆。二、次卧:地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定）,护角线，木质踢脚板（颜色和门套相同）照明电源及开关铺设安装至

17、合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控),空调电源和插座， 线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个.门套制作油漆安装(材质待定），房门油漆安装，安装窗帘杆。三、卫生间：制作入墙移门和安装，门套制作油漆安装(材质待定)，门的油漆安装.洁具三件套（含龙头上下水）安装，盥洗用具五金件安装，照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台，水泥瓷砖台面，镜子及镜前灯安装，开关插座安装，镜边防水插座2个安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖,地漏安装,上下水管道预埋，热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。四、厨房：制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶,贴墙砖、铺地砖，

18、照明安装。橱柜制作和安装（下柜水泥贴瓷砖，里面木制框架）上柜木工制作柜体，门板定做安装。电源线路预埋，开关插座安装（冰箱、微波炉，脱排油烟机，电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜，热水器等插座共记不少于7个)双槽水斗及笼头的安装，净水器的安装。上下水管道安装，煤气管道预埋，热水器冷热水管的铺设,增压泵安装热水器煤气管用6分管.脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装，小五金的安装.开墙打洞做门（尺寸待定）五、客厅:地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定）,护角线，木质踢脚板（颜色和门套相同)壁橱的制作安装（样式待定)照明电源及开关铺设安装至合适位置，灯的安装,有线宽带线，有线电视终端插

19、座, 线路及终端插座,空调插座,三眼两眼插座数量待定.防盗门安装及门套的制作安装油漆，窗帘杆的安装。六、室内阳台兼书房:地板铺设打磨油漆（含基面平整、搁栅,以下同）,墙面、顶面乳胶漆（品牌颜色待定），护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同）照明电源及开关铺设安装至合适位置，顶灯及其开关安装，电脑电源和插座4个， 线路及终端插座,有线电视终端插座，有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装（材质待定），安装窗帘杆。制作吊橱一个(尺寸待定）七、室外阳台清理阳台上的烟囱，砖块等杂物,在阳台架空利于排水，然后铺地砖，阳台边缘做花坛（贴墙砖），花架。照明电源及开关铺设安装至合适位置，安装电源和插座

20、，电源线路预埋，开关插座安装(洗衣机等插座共记不少于3个）水管的铺设，拖把池，洗衣池安装。搭建洗衣房.配合安装太阳能热水器。八、其它说明和要求：1.空调用电须单独由配电箱分路。2。配电箱内需排三只空调,插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排，电线要分红、蓝、双色线且均要用6分pvc套管。3。为今后维修的便利，通往各房间的电源分路要清楚,各分路负载要均衡，配电箱内应有漏电断路器,电源线和弱电线不得安装在同一管道中,开关插座的接地保护要牢靠。4.须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业,竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图.5。施工承包人应按上海市地方标db31/t301999“住宅

21、装饰装修验收标准”进行施工。6。业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7.保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。8。业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备（如厨房橱柜门、卫星电视、护角线、铜水管、复旦水管家净水器、门、太阳能热水器等），在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作（包括所购的材料、设备等协助搬运至现场）9。所有要油漆的均在三遍。10.除上述装潢要求外,如有增加工作,不超过工程的

22、25，不增加工资.11.工程为清包，业主只提供材料.施工工具等设备由施工承包人自备自理。13。施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正.如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费.14.施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上,重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在浴缸里浸砖，不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要

23、求掉换，承包人不得拖延。15。施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。16.承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十六、附加条款_.甲方：_签章：_签约日期:_乙方：_签章：_签约日期：_建设工程施工合同（GF-1999- 1）建设单位：施工单位：项目名称：国家工商行政管理局制定中华人民共和国建设部第一部分 协议书发包人（全称）：（简称甲方）承包人（全称）：（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

24、的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模： 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：具体以承包人报价或工程预算书的工程量范围为准。承包方式：包工包料。三、合同工期1）、计划开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日（实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准）。2）、合同实际施工工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准： 合格。五、合同价款金额（大写）： 暂定 （人民币）。￥：元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）

25、投标文件；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）工程报价单或预算书；（8）工程量清单；（9）图纸。双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同约定由双方 盖

26、章或授权代表签字 后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：或委托代理人：（签字） 或委托代理人：（签字）电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行: 帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款按建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的建设工程施工合同（建建1999313号）通用条款执行。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件 3语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。3.2 适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑

27、法、中华人民共和国招标投标法、建筑工程施工发包与承包计价管理办法、建设工程质量管理条例、建设工程价款结算暂行办法等现行相关法律法规。 3.3 适用标准、规范 适用标准、规范的名称： 现行国家相关标准和规范 。发包人提供标准、规范的时间： 开工前 。国内没有相应标准、规范时的约定： / 。4 图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前的3日内提供完整施工图纸叁套 。发包人对图纸的保密要求： / 。使用国外图纸的要求及费用承担： / 。5. 通讯联络5.1 发包人的地址： ：5.2 承包人的地址： ：5.3 如一方拒绝签收另一方资料，另一方以邮寄方式将文件资料送至上述指定的地址，视为送达。二

28、、双方一般权利和义务5工程师 5.2 监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人委托的职权：对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理，审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文件，及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。发包人应在开工前向承包人提供一份监理合同及监理工程师授权文件，并明确相应的权力，如发包人没有提供的，监理工程师的所有签认行为视为得到发包人的授权。 5.3 发包人派驻的工程师姓名： 职务： 项目负责人 电子邮件： ：职权：代表发包人负责合同权利和义务的履行，负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作。5.6 不实行监理的，工程师职权： 代表甲方承担和行

29、使与工程有关的全部责权。 7项目经理姓名： 职务： 项目经理、执行项目经理 电子邮件： ：职权：代表承包人负责合同权利和义务的履行；接收工程款、确认最终结算价及签署补充协议或出具承诺文件，须加盖承包人公章后有效或承包人另行书面授权。8发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1）、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工日期的七日以前，清理完毕施工区域内的所有与工程无关的设施和障碍物，交付施工作业面。2）、将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工日之前负责接至施工区域内，并保证施工期间的负载需要。 3）、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工日

30、之前施工区域与公共主要道路接通，能够满足施工期间运料的需要。4）、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工日之前。 5）、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工日之前办理完施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续。6）、水准点与坐标控制点交验要求： 进场后以书面形式办理，并进行现场交验。7）、图纸会审和设计交底时间： 开工日期以前另行安排。8）、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款的约定执行 。9）、双方约定发包人应做的其他工作： 协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配

31、合，定期召开各方参加的工程例会，及时办理工程报验等。8.3 按通用条款8.2执行。9承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：1）、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如需承包人完成的，则按照通用条款约定的原则另行协商。2）、应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日提供施工进度或形象进度工作量报表，并一式二份报发包人、监理。 3）、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款执行。4）、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 。5）、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用： 按通用条款约定执行。 6

32、）、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，由双方另行协商确定。7）、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 具体事宜由双方协商解决，发包人承担费用。 8）、施工场地清洁卫生的要求： 承包人必须做到工完场清，并符合有关行政法规规定的要求。 三、施工组织设计和工期10进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工日期以前7日内提供。 工程师确定的时间：收到后三天内 。10.2 群体工程中有关进度计划的要求： 按通用条款的约定执行 13. 工

33、期顺延 13.1双方约定工期顺延的其他情况：1）、发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。2）、工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。3）、其他施工单位未在规定时间内完成有关衔接配合工序，导致承包方无法进行下道施工工序以及发包方原因等造成的延误、障碍、阻止。4）、发包方自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。5）、监理或发包人未及时答复、批复、确认有关签证单、工作联系单等，逾期批复的时间作为顺延的时间。6）、发包方和监理同意予以顺延的其他情况。承包方在发生合同约定可顺延的情况后，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方或监理提出报告。发包方或监理在收到报告后四十八小时内予以确

34、认答复，逾期不予答复，视为承包方的延期要求已被确认。 四、质量与验收17隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位： 按通用条款约定执行。19工程试车19.5 试车费用的承担： 无 。六、合同价款与支付23合同价款及调整23.1 本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。23.2 因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：1）、发包人提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求提高由现场监理工程师或发包人现场项目负责人确认的单价、工程量签证单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已进场的原材料等均作为合同价款调整的依据；2）、因发包人

35、原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失；监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的措施费的变更；3）、主要材料价格涨跌超过有经验的的承包商可以遇见的范围时，材料单价可以调整。调整方法为：在按合同约定支付工程款时，若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨或下跌超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由承包人承担或受益，5%以外部分由发包人承担或受益；4）、行政法规和国家有关政策变化、造价管理部门有关规定影响合同价款。23.3承包人在上述情况发生后将调整原因、工程量、材料价格或点工工日以书面形式通知监理或发包人，监理或发包人在三日内给予书面答复，逾期不回复或无正

36、当理由拒绝，视为对承包人的要求已认可，直接计入决算。24工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 本合同签订后七日内支付合同价的 % 。 25工程量的确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提供当月已完工工程量的统计报表及增减内容一式三份，发包人及监理在收到后5日内核准已完成的工程量，逾期未批复的，视为承包人在统计报表中所开列的工程量已被确认，并作为工程款支付的依据。承包人需后场加工完成的成品材料记入当月工程量并作为付款依据（如木饰面、大理石加工、成品家具、玻璃加工等）26工程款（进度款）支付1）、进度款按月支付，发包人于收到月完工量报告后

37、的次月10日前向承包人支付工程进度款，每月支付完成工程价款的%。2）、工程完工前支付至工程总价的。3）、工程竣工验收合格或交付后7日内付至工程总价的。4）、发包人与承包人确认结算价款后7日内付至结算价的95%，留结算价的5%作为保修金。5）、因设计变更及工程量增加产生的追加工程价款同期同比例付款。七、材料设备供应27发包人供应材料设备：27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人按通用条款27.4条(1)-(6)项承担责任。27.6发包人供应及发包人指定供应商材料设备的结算方法： 按实际发生数和实际价格结算，发包人按材料设备价款的15%向承包人支付配合费 。由于甲供材质量原因造成

38、承包人返工时，承包方不承担责任，承包方得以请求工期顺延和费用的索赔。28承包人采购材料设备28.1承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请确认的材料品牌、规格、型号、价格等，发包人应在收到相关书面申请后3日内予以批复，逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场24小时前通知发包人、监理单位给予验收。监理或发包人不到场验收的，视为已验收确认合格。发包人或监理对到场材料完成验收确认后视为该部分材料符合合同要求，材料价款按合同价格结算。28.2若发包人、监理单位要求降低材料等级或要求以其他材料代用或因指定供应商供应的材料或发包人及监理工程师（包括其指定人员）的不正确指令等非承包人

39、原因,而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到合同标准，则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担。对于暂定材料或其他双方就价格无法达成一致意见改为甲供的，甲方应向乙方支付该部分材料价15%的配合费。 28.3承包方购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包方及监理要求承包方二次检测的，检测试验合格由发包方承担费用，测试不合格的检测费用由承包方承担。如需做室内整体空气质量检测的，费用由发包方承担。八、工程变更 按通用条款29、30、31执行九、竣工验收与竣工结算32竣工验收按通用条款约定执行 。32.1承包人提供竣工图的约定： 叁套。33结算 33.1结算方式: 综合单价及材料价格

40、按承包人报价书中的单价为准，报价书中没有包含的材料或未定部分，按市场价格或双方签价执行。有变更或签证材料，按双方签证确认价格结算。费率和人工单价按照预算书所报为准计算，如无相应参照双方另行协商确认的费率及人工单价计算，其他价款调整按合同约定执行。33.3发包人批准结算报告的时间：发包人可自行或委托社会第三方进行审价，从签收竣工结算报告及结算资料之日起日内完成结算审价工作并出具审价报告；若在前述期限内未答复的，双方同意按建设部、财政部颁布的建设工程价款结算暂行办法的有关规定执行；发包人和承包人对工程结算价完成确认，则除工程款支付和质量保修事项外，双方对施工合同履行再无任何争议。十、违约、索赔和争

41、议35违约 35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：1）本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按应付款额的万分之五/日支付违约金；每逾期一天，整体工期相应顺延一天；逾期超过15日，承包人可暂停施工，发包人向承包人支付窝工等损失。2）本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按本条第一款约定执行。3）未按合同约定支付结算价款时发包人应承担的违约责任： 参照本条第一款约定执行 。双方约定的发包人其他违约责任：未按合同约定履行其他义务，支付因违约导致承包人增加的经济支出，相应顺延工期，支付违约金等。35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款

42、第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 返工维修，并承担维修费用 。36.索赔按通用条款执行37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请上级主管部门进行调解,或向原告所在地人民法院提起诉讼。十一、其他38工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：。分包施工单位为：。39不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气；政府指令停工；政府指令导致道路不通无法施工；突发传染性流行疾病及公共卫生事件等。40保

43、险40.1 本工程双方约定投保内容如下：按通用条款执行。41担保41.1 本工程双方约定担保事项如下：1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 。2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无 。3) 双方约定的其他担保事项： 无 。46合同份数46.1 双方约定合同副本份数： 本合同正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份，合同备案部分根据需要自行解决。 47. 其它条款 ： 47.1所有工程款由发包人支付至承包人账户，如需支付给第三方或个人，须由承包人另行书面授权。47.2本工程施工过程中，承包人将使用部分自有高新技术和专利技术，其知识产权归承包人所有，请相关各方予以保护。47.3 其他未尽事宜，由双