2022施工合同范本通用15篇.docx

《2022施工合同范本通用15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范本通用15篇.docx（53页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同范本通用15篇施工合同范本1甲方：乙方：XXXX根据中华人民共和国合同法和公路建设施工承包合同条例及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。一、工程名称和地点1、工程名称：XXX镇XXX村村级道路2、工程地点：蓬溪县XXX镇XXX村水泥路面途经该村五、六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。二、工程承包范围及内容该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥;铺垫连沙石厚度10公分

2、、宽度4.5米，需要连沙石400方;路基以有效路面4.5米为准;涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分;邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离;刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张菊生田坎处;张菊生傲田和唐秀华垭口田两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。三、承包方式本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。四、工程造价根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整(小写： 元)五、工程施工工期本合同施工工期为 天，(雨天除外)，200 年 月 日开工，于200 年 月 日竣工。六、甲、乙双方的权

3、利，义务1、甲方的主要权力、义务。(1)甲方的主要权利乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。(2)甲方的主要义务严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。2、乙方的主要权力、义务(1)乙方的主要权利。有权自行采购所需材料及施工人员的调度。(2)乙方的主要义务甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。(3)制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。七、违约责任本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(

4、违约方赔偿对方总造价 %的违约金)，并按照中华人民共和国合同法的有关条款追究违约方的责任。八、附则1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲 方：乙 方：社员代表签字：年 月 日施工合同范本2发包方(甲方)：承包方(乙方) ：兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：4、承包范围：5、承包方式：6、质量要求：GB502

5、10-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。二、甲方工作：1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作：1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定：1、乙方须

6、严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中

7、途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：1、双方商定本工程合同承包价格_ 元(人民币)。2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式：a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定：1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因

8、乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定：1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定：1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方

9、赔付违约金XXX元。3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(签章)： 乙方(签字)：年 月 日 年 月 日施工合同范本3甲方（总包方）：乙方（劳务承包方）：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。一、施工工程概况工程名称：工程地点：建筑面

10、积：结构类型及层次：二、工程劳务承包方责任1、劳务承包施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。3、承包施工企业应当根据施工组织设计，工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应按专项安全方案，并采取措施严格执行。4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制

11、度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”建筑施工安全检查标准（JG59-99），建设工程供电安全规范（GB50194-93）。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证

12、过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。9、施工企业应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。三、发包方责任1、发包单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。2、根据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。3、工

13、程开工前，发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。四、建设工程承包方安全生产目标（一）安全管理目标承诺1、事故管理本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。重伤事故率控制_%。轻伤事故率控制_%。2、安全管理（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%，经费保证率100%。（2）施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。（3）施工现场各级职能人员岗位责任制，目标

14、责任书执行率100%。（4）施工现场设专职安全员_人。（5）施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。（6）施工现场各类机械，机电设备完好率100%。3、安全教育工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗100%；施工管理人员安全培训率100%。四、本表一式_份，建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量安全监督站各执_份。五、本协议一经甲、乙双方签字盖章，长期有效。甲方：法定代表人：_年_月_日乙方：法定代表人：_年_月_日施工合同范本4甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则

15、，双方就本建筑分包工程外墙瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，外墙采用 S 西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：建设工程质量检验规定及建筑装饰工程验收规范。四、 承包方式合同价格：本工程由甲方提供材料及外墙瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程外墙瓦人工费按实际铺贴面积计算，计￥ 元/平方米。四、承包范围：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、

16、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的安排。4、材料搬运由乙方负责。五、付款方式：乙方施工完成一栋外墙瓦后，铺第二栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后30日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。六、工期要求：每栋铺贴时间 天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。七、双方遵守责任：(一)甲方责任：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。2、按合同约定支付分包工程款。3

17、、甲方给乙方提供住宿及水电。(二)乙方责任：1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。八、违约责任：甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，

18、签字或盖章生效。十、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同四、2条执行。甲方签字：乙方签字：签订日期： 年 月 日施工合同范本5发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;(3)解决好

19、工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。六、乙方职责：(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川省建设工程工程量清单计价定额20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx

20、年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：或其授权代理人： 或其授权代理人：地址： 地址：电话： 电话：订立日期：施工合同范本6甲方：_乙方：_经甲乙双方协商，甲方将_承包给乙方施工，为使工

21、程能够顺利进行，特订立此施工责任书，双方共同遵守。一、承包方式：本工程采取大包干做法（发放乙方工程量由甲方安排为准）。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，二、工期从_年_月_日-_年_月_日，共计_天。三、甲方责任：派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：项目负责：_联系电话：_业务负责：_联系电话：_施工负责：_联系电话：_四、乙方责任：1、派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：项目负责：_联系电话：_业务负责：_联系电话：_施工负责：_联系

22、电话：_2、服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作；3、对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任；4、遵守法纪，文明施工；5、负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理；6、负责乙方施工用水电的水电费；7、负责乙方所有人员的吃、住、交通安排；8、负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理；9、道路起点接_公司路口便道，终点在一号中。10、路面结构采用0-5mm碎石面层（15cm厚），级配开山石基层（50cm厚），路面宽6米。11、临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。12、路面的密实度达到90%。13、临时路两边

23、各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。14、负责（_）年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后（_）年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。五、处罚责任1、因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。2、因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款_元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。3、因乙方未能遵守安全文

24、明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款_元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款_元/次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。4、因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款_元/天，造成甲方总工期延误超过_天的，甲方有权终止本责任书。5、保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款_元/次。6、工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。六、工作内容及单价1、临时便道长度暂定_m，总价_圆，结算时按实际长度按比例多除少补。2、乙方负责k

25、1040处砼排水管的安装（管材由甲方提供），不再给乙方增加费用。工程款_八、付款方式乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方_日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成_%后支付_万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。九、其他1、该施工责任书一式四份，甲乙双方各执二份。2、未尽事宜双方可另行协商解决；3、该责任书自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。甲方（签字）：_乙方（签字）：_甲方代表（签字）：_乙方代表（签字）：_联系电话：_联系电话：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日施工合同范本7甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿

26、共同遵守。一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。3、放线、拉线及相关工作量。二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。2、以上工价包括二次搬运费。3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。五、工资结算办法：1、工程完工验收

27、合格后，一次性付清。2、中途不预支工资。六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）年 月 日 年 月 日施工合同范本8甲方： 身份证号码：乙方： 身份证号码：乙方为甲方在 负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。3、甲方供应材料，按时抵达现场后，

28、由乙方负责保管第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金)，实际施工面积 平方米，总工程款 元。2、付款方式：甲方按工程进度分 次付款，主体工程分 次付款，当乙方施工 楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款，当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工

29、费 %，余款 %作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。(二)乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，

30、便于甲方及时采购材料。2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份， 存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。第七条：补充事项甲方签字： 乙方签字：年 月 日 年 月 日施工合同范本9(以下简称甲方)(以下简称乙方)为维护甲乙双方合法权益，经甲乙双方协商一致，特定立如下合同条款，共同遵守。一、甲方将位于XXX的私房建设承包给乙方，乙方按甲方提供的图纸和建设部门要求的建筑式样和标准，将该房建成质量合格砖混结构建筑(该事

31、项以下简称工程)。二、工程内容为除水、电、门、窗、正立面涂料粉刷外的建工程。包括：(一)地脚圈楔及以上的上建主体工程，底层水泥地的浇灌及狗头石的铺筑;(二)一至四层楼各厅、室、厨房、卫生间地板砖的铺贴;(三)楼梯间侧面墙壁贴1.2米高的墙砖和楼梯踩面瓷砖的粘贴;(四)厨房、卫生间四面墙壁瓷砖粘贴2米高;(五)房屋内除粘贴地板砖、墙壁瓷砖外的部分均刮二度双飞粉或钢化粉;(六)正房背立面和后进房正立面瓷砖的粘贴;(七)房屋正立面、右侧面和围墙水泥浆的抿刮;(八)厨房操作台、化粪池、水池的制作和操作台瓷砖的粘贴;(九)天井狗头石的铺筑和水泥地浇灌。三、工程为包工不包料，即建筑所需材料由甲方按工程进度

32、供给乙方。四、工程建筑总面积约为370平方米，实际面积为房屋建成后按建设部门的规定测量计算。五、工程20xx年10月1日开工，20xx年6月30日全部竣工。六、工程技术要求：(一)板面浇灌水平平整，厚度为12厘米，不露筋、无蜂窝、无裂缝、不漏水;(二)砌砖水平平整、垂直达标;(三)粉墙阴阳角线条清晰，墙面光滑平整，无裂缝、无响壳;(四)地板砖粘贴平整、缝孝线直、无响壳;(五)围水设施(即女儿墙)不漏水，墙高8090厘米，内外墙抿水泥浆;(六)水池平整垂直、无裂缝、不漏水。七、甲方按实际建筑面积以每平方米人民币XX元付给乙方工时费。八、甲方按工程进度分次支付70%的工时费。工程竣工后甲方暂从乙方

33、的工时费中预留1,500元作为工程质量保证金，待一年的保修期满工程无遗留问题后才付给乙方。九、甲方负责将施工用水、用电接到施工王地，并负责水电费。十、施工中所需的劳动工具由乙方负责解决，包括拌浆机、振动器、切割机、模板、铁皮、顶木，各种锄、铲、锤、刀等。十一、乙方按甲方提供的图纸和要求施工，确保工程质量合格。若出现质量问题需反王的，工时费和损坏的材料均由乙方负责。图纸如需改动须与甲方协商一致。十二、乙方要严格管理，规范施工、文明施工、道德施工，不浪费材料。如有浪费现象，甲方有权按所浪费材料2倍的价款从工时费中扣除。十三、乙方要严格注重施工安全，施工安全问题由乙方负全责，甲方不负任何责任。十四、

34、乙方负责抿、粉墙、顶板搭脚架的搭建和拆除，包括正立面粉刷涂料所需搭脚架的搭建和拆除。十五、乙方负责建房形成的建筑废弃物的及时清除。十六、围墙、天井、水池、雨蓬等附属设施和各搭脚架的建拆，建筑废弃物的清运费用，砖、砂石料等建筑材料从施工工地到施工现场的搬运费用均含在总工时费内，不再单独计付工时费。十七、保修期内出现需修理的质量问题，乙方必须及时无条件进行维修，属非技术因素的质量问题，修理所需材料由甲方提供;属技术因素的质量问题，修理所需材料和工时费由乙方自理。如不按时修理，甲方另请他人维修，所需费用从乙方的质量保证金中支付。十八、乙方未按工程质量和工期完成给甲方造成的损失，由乙方等值赔偿甲方。十

35、九、甲方未按工程进度供给建筑材料和工时费而影响工期造成的损失由甲方负责。二十、本合同未尽事宜按中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法规定和国家有关专业标准执行。二十一、本合同经甲乙双方签字后生效，至履行完毕终上。二十二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：XX年XX月XX日施工合同范本10甲方:地址:乙方:地址:甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备 壹 台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。一、项目概况1、工程项目名称： 。2、安装地点： 。3、设备名称： 施工升降机 。4、设备型号、规格： 。5、设备制造单位： 。6、安装总高度： 69 米。二、承包方式;

36、由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。三、承包费用1、安装的费用为每台 ￥18000.00元 整)安装到 69 米(含人工费及检测费等费用)。2、附着费用为每道 / 元整。四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付 ￥13000.00 元整 ，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为 ￥5000.00 元整。五、甲方责任1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。2、按合同所规定时间付款。3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。六、

37、乙方义务1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：(1)工程概况(2)作业前准备(3)安装施工方法和步骤(4)安全技术措施(5)其他有关内容3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。6、设备安装完毕

38、后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。七、补充条款八、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。九、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。甲方: 乙方：XXXXXXXXXXXXXX有限公司甲方代表(签章

39、)： 乙方代表(签章)：合同订立日期：施工合同范本11发包人全称： （以下简称：甲方）承包人全称： （以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水

40、电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、给排水

41、部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防

42、工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）： 建设强制性条文； 建筑工程质量检验评定标准gbj30188； 建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-XX； 建筑给排水及