土方运输协议书精选15篇.docx

《土方运输协议书精选15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方运输协议书精选15篇.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土方运输协议书精选15篇土方运输协议书1甲方(土方)身份证号码：乙方(车队)身份证号码：为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成，经双方协商，达成如下运土事项，并签定本协议。一、运土价格：每一公里每车按5斗计算，价格为每斗3.5元，超出一公里的外加10元。二、乙方车辆必须性能良好。三、运土计量方法：乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对，每天核对当天运土车数。四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责，车辆燃油费每升7.23元结算，月底结账时在乙方运费中扣除。五、运费结算及付款方式甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方，当年年底在春节前全部结清，工程结束后余款在壹个

2、月内结清。六、安全责任。乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。七、未尽事宜双方协商解决，协议经双方签字后生效，各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书2甲方：_以下简称甲方乙方：_以下简称乙方为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书：一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。二、驾驶员必须具备准驾车型的资质;三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车;四、驾驶员负责土方运输期间的安全;五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好;六、如在运输和

3、卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责;本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书3甲方：_乙方：_甲乙双方根据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：_二、项目工程地点：_三、运输要求、方式：(1)要求运输车辆根据挖机情况定，(2)所有车辆由_。(3)以车箱容积为标准，平车方量为_方。四、工期：本项目工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_

4、日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年_月_日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1-2.0公里内加1元/m，超出2.1-3.0公里内加1元/m，3.1-4.0公里内加1元/m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。六、双方的权利义务(一)甲方的权利义务1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交

5、警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有

6、关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。(二)乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4，乙方以甲方名义对外发生

7、的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。八、争议解决办法本协议履行过程中发

8、生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书4甲方：_乙方：_甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：_二、项目工程地点：_三、运输要求、方式：(1)要求运输车辆

9、根据挖机情况定，(2)所有车辆由金沙县石场乡余银组织。(3)以车箱容积为标准，平车方量为18方。四、工期：本项目工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1-2.0公里内加1元/m，超出2.1-3.0公里内加1元/m，3.1-4.0公里内加1元/m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

10、(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。六、双方的权利义务(一)甲方的权利义务1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，

11、连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。(二)乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡

12、消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施

13、工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。八、争议解决办法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书5甲方(委托方)：_乙方(承运方)：_为确保_铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方商议，就矿石运输

14、问题达成如下协议：一、甲方_矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴xx货场至甲方指定货场。二、货物运输价格统一为_元/吨(含税)，若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的日常维护，确保运输正常，并根据吴xx货场矿石储存量，及时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常，根据甲方通知随时拉运货物，四、安全责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全

15、自保、责任自负。若出现安全意外，甲方不承担一切责任五、保证条款：甲方保证每月_日左右对乙方上月_运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输，若出现因乙方运输不力，造成甲方_货场货物积压，视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未及时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致_货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按_元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。七、此安全运输协议书自_年_月_日起开始执行。甲方(公章)：_乙方(公章)

16、：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书6甲方：以下简称甲方乙方：驾驶员以下简称乙方为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书：一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。二、驾驶员必须具备准驾车型的资质;三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车;四、驾驶员负责土方运输期间的安全;五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好;六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责;本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字

17、)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书7甲方：_合同编号：_乙方：_签订地点：_甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。一、工程名称：_三、进场日期：_年_月_日前。四、运输单价：_运距一公里内人民币_元/m3，(大写：_)，运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费元/m3.公里，(大写：_)，以上运输单价均为税后价。五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计_万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履

18、约金。六、结算付款方式：_乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。七、甲方责任：_1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。2、甲方应按时支付乙方运输费用(因业主拨款不及时造成的延迟支付除外)。八、乙方责任：_1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输

19、调配，保证及时完成运输任务。2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。九、违约责任：_1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果

20、由甲方有关责任人负责。2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。十、其它约定：_1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、

21、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。十一、本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。甲方(章)_代表人_单位地址_电话_合同签订日期_乙方(章)_代表人_身份证号_单位地址_电话_合同签订日期：_年_月_日土方运输协议书8托运方(甲方)：_承运方(乙方)：_合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就广东省第十

22、四届运动会主场馆区域内甲方指定的土石方运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定部分土石方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条合同期限自_年_月_日起至_年_月_日止。第三条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：后八轮车辆，车辆关后门装载体积不小20立方米，载重量不小于30吨。车辆需视情况配备防尘、防抛洒装置。第四条项目单价总价备注说明1、土方单价以每车实际方量(甲乙双方共

23、同量方)计算;2、本单价含施工时的有关机械台班费用、外运装车等费用;3、本单价含外运泥尾场地土源费用、清理费用;4、本单价含一切乙方机械进退场费用;5、本单价含一切场外道路维护、协调费用;6、本单价含交警、运管、城管、环卫等所有费用。第五条运费结算1、金地石场至主场馆内运距约22公里按16元/m3。2、尖山石场至主场馆内运距约30公里按20元/m3。3、其它场外土方至主场馆内根据情况双方协商定价。4、主场馆内的土方内运1km内单价为45元/车。5、主场馆内的土方外运(含弃土场所有费用)为元/车。因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。按月结算。于每月五

24、日前对上一月运费进行结算支付。根据双方签字的运输票据数量结算，如有票据遗失概不负责。第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输、车辆安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担，甲方不提供任何材料。第八条合同保证金为保证本合同的顺利履行，甲方应扣留乙方每月结算款的10%作为保证金。合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。第九条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场

25、交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。4、乙方运输的土石方在经过甲方指定人员开据运输票据后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提

26、前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。第十条违约责任1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。4

27、、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰

28、元人民币(￥：500元)的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。合同履行过程中，乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。9、乙方运输车辆非

29、经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。10、乙方如不能满足合同规定的工期要求或甲方节点工期要求，乙方须采取有效措施如增加机械车辆、安排24小时工作等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;11、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;12、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方

30、的运费或合同保证金中扣留支付。第十一条争议的解决本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。第十二条其他约定1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。托运方(签字)：_承运方(签字)：_签约代表：_签约代表：_住所：_住所：_签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日土方运输协议书9甲方：（以下简称甲方）乙方：(以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法有关规定本着平等互利互益基本原则，通过甲乙双方共同协商的达成如

31、下协议：工程基本情况一、工程名称_。二、施工地点_。三、运输距离_。四、车辆规格_。五、运输项目及价格六、结算方法甲方义务：一、乙方车辆进场后，每辆车附加油款_元。运输结账后扣回。车辆进场24小时内安排运输，24小时工作。二、负责运输过程中车辆超载和路保负责罚款、调解运输过程中发生的一切事项。三、为乙方安排住宿，乙方自己负责费用。乙方义务：一、乙方接到甲方入场电话通知。24小时到现场。360型号的钩机两台，运输车辆，10轮翻斗车12台。二、乙方运输过程中听从甲方指挥，按甲方指定地点卸货，遵守交通规则，人为造成一切后果乙方自负。以上条款甲乙双方共同遵守，单方不得中断此协议，此项工程完工后后合同自

32、然解除，如发生纠纷，可到司法部门解决(未定事项另议，具有同等法律效力)。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书10甲方：_乙方：_甲乙双方结合各自优势本着“公平、公正、平等互利”的原则，经协商达成一致，特立本合同，以供甲乙双方共同遵守。_第一条_工程概况工程名称：温州市人民检察院侦察办案用房及专业技术用房室外工程工程地点：温州市瓯海区老店后检察院侦察办案用房及专业技术用房工程工地。第二条_承包内容1._乙方负责所有该项目工程的室外土方、矿渣回填，但不包括碎石垫层和二灰稳定层。2._按甲方要求的进度进场回填，土方进场前需先

33、提供样品由甲方确认，并按确认的样品进场;3.负责土方的场内外运输，堆放在指定地点、部位，按甲方现场施工员确定的标高按要求回填，土方到现场卸料和翻土所需机械及费用由乙方承担，但不包括回填压实和整形。_第三条_承包方式包工包料、包运输、包卸料和翻土挖机，包安全、包文明施工、包场外发生的一切事项处理及费用。第四条_工期1、整个项目土方回填总工期定为_20天，自20_年8月24日至20_年9月23日止。2、如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方代表签证确认后工期顺延。第五条_计量方式和承包价格1、计量方式：土方回填前甲乙双方先实测确认现场地坪面标高和回填土面标高，土方回填后实测是否

34、达到甲方确认的回填地坪标高。若达不到甲方要求的回填高度，按实量给予扣减，超过合同约定标高的甲方不予补差，乙方可在3天内将超过标高部分土方运出场外，否则视为乙方自动放弃。本工程原始地面平均高程4.32米，完成面高程根据设计图纸和甲方的具体要求实测计量。2、承包单价：单价￥25元/M3(不含税价)，综合报价包含土方、矿渣工料费及按要求运输、卸料、回填的一切费用。本合同承包单价为一次性包干不调差。第六条_质量要求1.乙方必需按甲方的要求对现场的有机物进行清理后方可回填。2.回填土方质量必需符合要求，道路和景观铺装地面表层200mm部分采用优质矿渣回填，其余部分可采用砖块和混凝土块回填，不得回填建筑垃

35、圾、生活垃圾、淤泥土。回填土方需符合设计和规范要求。3.乙方必须服从甲方管理人员指挥，做好技术交底，严格按照约定的标准进行施工。第七条_甲方职责1、乙方进场时，甲方应书面就回填范围、回填标高、原地坪标高、向乙方交底，并办理双方确认手续。2、负责按时拨付工程款。如因甲方未按时拨付工程款造成工人劳资纠纷，甲方向乙方支付0.5万元违约金，及时拨付工程款并承担其它相应的法律责任。第八条_乙方职责1.组建素质良好的技术熟练的施工机械操作手，持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。3._乙方进场时，须按当地政府有关主管部门，申报办理有关手续，否则，发生的一切责任由乙方承担。4._乙方自行保

36、管进入施工现场的施工机具。安排固定人员冲洗工地大门内外道路的泥土。5、乙方应确保土方运输过程的.安全、道路清洁和处理好“城管”及交通管理部门的关系。6、乙方应组织足够的机械和土方料进场回填，以每天不低于500M3的进度回填，确保按时按质完成本工程。27、乙方如未按时给工人发放工资而引起纠纷的，乙方向甲方支付_0.5万元的违约金，并不结算所完成的工程量，同时乙方无条件退场并承担其它相应的法律责任。第九条_安全及文明施工1、乙方自行承担其在施工中发生的一切安全事故责任。2、乙方应做好新工人及本班组人员的安全教育工作，确保乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，认真执行安全技术交底

37、，建立班前活动记录，落实工人安全生产责任制。确保零安全事故。3、严格遵守建筑安全施工生产十大禁令等有关规定，按有关安全规定施工，杜绝违章生产、违章作业。随时接受各级主管部门的检查。如违章作业出现安全事故，乙方应承担违约责任及其它相应的法律责任。4、乙方应加强施工文明教育，并有实际措施进行施工队伍的管理，加强防盗及卫生工作，遵纪守法，否则，造成损失或受到有关部门处罚，均由乙方负责。5、乙方应教育工人礼貌待人，严禁工人在工地赌博、吵架、斗欧。第十条_验收条款施工完成后，经验收不合格，乙方应无条件及时返工至合格为止，费用由乙方承担，否则甲方可自行组织人员处理，费用由乙方承担。验收合格之日为本工程实际

38、竣工之日，逾期的按工期逾期处罚。第十一条_结算及付款方式1、本项目无预付款，每月完成工程量经双方按实签证确认，经甲方验收审批、核算后，按现场实测工程量的_80%付工程进度款;2、本项目土方回填全部完成验收后5个工作日内，乙方将结算书送甲方审核。工程结算书自甲方接收之日起_5个工作日内完成复核手续，结算手续经双方确认后15天内结清余款;第十三条_违约责任及处理办法1、如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天乙方应向甲方支付工程总造价_0.5_%的违约金，延误7天以上的，甲方有权清退乙方，已按完成工程量60%结算。32、乙方若有，但不限于如下行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听

39、劝阻影响工地正常施工及管理，甲方有权终止合同，清退乙方出场同时已完成的工程量按_60%结算。(1)不按安全文明施工的有关规定施工。(2)施工质量达不到合同约定的标准和要求。(3)不服从工地管理人员指挥，不遵守工地现场规章制度。3、乙方中途放弃，已完成工程量按60%结算。第十五条_附则1、本协议一式2份，甲方执1份、乙方执1份，本合同自双方签字后生效。2、本协议未尽事宜，由双方协商、签订补充条款。3、如本合同执行中双方发生争议,双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院申请裁决。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：_法定代表人：(签名)(签名)联系电话：_联系电话：签订

40、日期：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书11甲方：_身份证：_(以下简称甲方)乙方：_身份证：_(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：_运输地：_要求乙方车辆：_车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：_元/一公里结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费：工程总费用的_%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每

41、车_元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_日期_年_月_日土方运输协议书12甲方：以下简称甲方乙方：驾驶员以下简称乙方为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书：一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。二、驾驶员必须具备准驾车型的资质;三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车;四、驾驶员负责土方运输期间的安全;五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好;六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责;本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方运输协议书13甲方：_身份证：_（以下简称甲方）乙方：_身份证：_（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：_元/公里结算方式：按车次结算，24