工程建设工程施工合同(常用版).docx

《工程建设工程施工合同(常用版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设工程施工合同(常用版).docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程建设工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、

2、相关文档、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。返 建设工程施工合同（港口）工程名称：甲方：乙方：年月日一、合同协议书甲方 为兴建 程，接受了乙方 对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2.下列文件构成整

3、个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;(2)合同协议书;(3)双方签署的合同谈判备忘录;(4)合同专用条款;(5)合同XX条款;(6)中标通知书、投标书和招标书;(7)与本合同有关的其他文件。3.本合同总价款为人民币 万元。4.本合同工程的施工期为 个月(天)，或：自 年 月 日至 年 月 日。5.甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终

4、止。7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本 份，双方各执 份，当副本与正本不一致时，以正本为准。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：其授权的代理人：签字日期：签字日期：单位地址：单位地址：联系 ：联系 ： ： ：开户 ：开户 ：帐号：帐号：签约日期：签约地点： 工程施工合同发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：第一条 工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围和内容:第二条 工程期限1.本工程合同总工期为 天(日历天，从开工之日算起)。2.本工程开工日期_年_月_日，竣工日期 _年_月_

5、日。(以开工报告为准)第三条 工程合同总价1.本工程造价为人民币351元米。2.承包方式：包工包料。第四条 工程价款的支付与结算1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。2.支付：第五条 工程质量：施工要求按土建工程预算书。达到 质量标准。第六条 安全责任承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。十一、现场管理承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。十二、违约责任由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金 元。十三、本协议一式两份。各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人

6、(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程建设招标投标合同（土地工程施工监理服务协议书附录）协议书附录条款内容条款号定义l项目名称是1（a） 责任期限17计算起自赔偿的限额服务开始22完成支付的时间31（b）当地货币42天外币56天对过期应付款项商定的补偿每天协议书规定的货币32支付的货币协议书中货币的汇率协议书的语言36主导语言汉语/英语协议书遵循的法律工程所在国或地区的法律业务总部所在地37通知业主的地址邮政编码 号码 号码监理工程师的地址邮政编码电传号码 号码仲裁规则 工程建设招标投标合同(土地工程施工监理服务协议书)本协议书于_年_月_日由_、_(以下简称“业主”)为一方与_(以下简称

7、“监理工程师”)为另一方签订。鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即_并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。兹就以下事项达成本协议：l本协议书中的措辞和用语应与下文提及的“服务协议书条件”中分别赋予它们的义相同。2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：(a)中标函;(b)协议书附录;(c)土建工程施工监理服务协议书条件;(d)附件，即：附件a理服务范围附件b业主提供的人员、设备、设施和其他服务附件c报酬和支付3考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。4业主在此同意按本协议书规定的期限和方

8、式，向监理工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。谨于前文所书明之_年_月_日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。特此证明。由_在场的情况下由_在场的情况下业主的合法代表签名：监理工程师的合法代表签名：单位盖章：单位盖章： ： ：地址：地址： 工程建设招标投标合同样书（土地工程施工监理服务协议书）协议书本协议书于 年 月 日由 、 (以下简称业主)为一方与 (以下简称监理工程师)为另一方签订。鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即 并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。兹就以下事项达成本协议：l本协议书中的措辞和用语应与下文提及的服务协议书条件中分别赋予它们的

9、义相同。2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：(a)中标函;(b)协议书附录;(c)土建工程施工监理服务协议书条件;(d)附件，即：附件A-理服务范围附件B-业主提供的人员、设备、设施和其他服务附件C-报酬和支付3考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。4业主在此同意按本协议书规定的期限和方式，向监理工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。谨于前文所书明之_年_月_日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。特此证明。由 在场的情况下由 在场的情况下业主的合法代表签名： 监理工程师的合法代表签名：单位盖章： 单位盖章： ： ：地址： 地址：