路基施工合同【实用文档】doc.docx

《路基施工合同【实用文档】doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《路基施工合同【实用文档】doc.docx（69页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、路基施工合同【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载浮梁县建设大道延伸段(皖赣铁路-红塔路段)道路工程路 基 施 工 合 同2021年3月13日 浮梁县建设大道延伸段(皖赣铁路红塔路段）道路工程路基施工合同协议书发包人（全称）:江西省地质工程（集团)公司 承包人（全称）： 浮梁县久安渣土运输 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浮梁县建设大道延伸段(皖赣铁路红塔路段）道路工程路基施工及有关事项协商一致，达成如下协议： 第一条 工程概况1、工程名称：浮梁县建设大道延伸段(皖赣铁路红塔路段）道路工程 。 2、工程地点：浮

2、梁县教场村。3、合同工期：2021年3月15日2021年3月15日第二条 承包范围及内容1、承包范围:浮梁县建设大道延伸段(皖赣铁路红塔路段)道路工程路基施工 。本施工作业范围为暂定范围，甲方保留对其进行调整或增减的权利。2、承包方式及内容：按设计和规范要求施工，包工包料、包机械设备、包保修、包安全、包文明施工、包环保完成路基土石方施工全过程中的一切工序和全部辅助工作，主要包括但不限于以下内容：1、路基填方:包括挖土、装土、运土、填筑、推平、压实、路基整形、修整边坡、试验段施工、配合测量实验、配合检测验收、同时包括挖台阶、改沟改渠、坑穴回填夯实、结构物台背回填、锥坡及台前溜坡填土材料的挖运、掺

3、配、拌合、摊平、压实、洒水、养护、整形等与此有关的一切工作内容。2、软地基处理：清理腐殖土、种植土、淤泥等表层土至原状土.主要包括软土地基的挖装、运弃、场地清理及整平；土工织物的铺设、搭接、缝合及锚固、换填土方及其他填料等与此有关的一切工作内容。3、 场内外现有地方道路及施工便道的清理、清扫、维护、修缮等及路基两侧挖排水沟、路基排水及洒水、扬尘处理及施工期间的一切安全、防护、文明施工、综合治理、环境保护等工作。第三条 承包单价1、 路基填方按压实断面方计量，综合包干价为 16。5元/m3。乙方自行解决30万m3的取土土源，不论乙方实际土方运距远近,综合包干价均不予调整。超过30万m3的土源由甲

4、方就近提供，即在道路左侧山体挖取,综合综合包干价为 16.5元/m3。如甲方提供的土源仍不够，剩余土源乙方自行解决，综合包干价为 19。5元/m3。2、 清理路基范围内的草皮树根、腐殖土、种植土等表层土并弃2000m以内，综合包干价为8。0元/m3;清理淤泥并弃2000m以内，综合包干价为15。5元/m3.清理表层土及淤泥数量按甲方与业主签证量计量.清理出的表层土、淤泥如需装车运弃至路基以外,运弃单价由双方按实际情况面议确定。3、挖除淤泥、表层土后，如换填土方，则综合包干价为16.5元/m3。如换填片石等其他填料，则甲方供料到现场，乙方推平压实综合包干价为6。50元/m3。所有换填工程量按甲方

5、与业主签证量计量。4、以上综合承包单价中已包括:与路基土石方工程施工有关一切工序、辅助工作及所需的材料、设备、工具等装卸、运输、场内短驳、二次转运等,并包括工人各项应缴保险、工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、环境保护、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。5、路基清表土约2.0万m3,合价约16。0万元。路基清淤泥约9.0万m3，合价约139。5万元。路基换填石方平整压实约30。0万m3，合价约195。0万元。路基填土方约60.0万m3,合价约990.0万元。本合同工程造价合计约为壹仟叁佰肆拾点伍

6、万元整（1340。5万元)。最终结算时，按实际完成的工程量乘以合同单价，得出最终结算工程款。计量及支付1、 开工前,双方实测原地面并签字确认,以此作为路基填方（填前断面）计算依据。路基填方按实际完成的填方断面计量。自开工的第二个月起开始计量，每月计量一次，按实际完成并经监理工程师确认的工程量的70%支付。2、 路基完工，经检测验收合格后一个月内付至完成总工作量的80。竣工验收合格后，三个月内付一次性付清。3、 由于施工工艺引起的路基加宽工作量不予计量,路基填方应扣除桥涵构造物及过渡段的体积。第五条 施工工期1、乙方必须按本合同工期按时完成路基施工。本路基工程于2021年3月15日正式开工，20

7、21年3月15日全部完工，合同工期12个月.本合同工期已充分考虑雨天等不利因素影响，乙方不得以雨天影响等任何理由延误合同工期。乙方原因每拖期一天，罚款 3000 元。2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技术及管理人员进场人数按甲方要求人数进场，确保施工技术及管理力量满足施工现场需要。3、路基清表等工作完成，进入路基填筑施工后,乙方必须确保每个工作日完成不少于3000m3路基断面方。自开工的第二个月起，必须确保每月完成8万方路基断面方。否则，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按当月未完成的断面方计，每欠5000m3罚款2万元人民币，从当月计量款中扣除。4、除甲方拖

8、欠工程款外,乙方不得以任何理由停工或变相停工(雨天等不可抗力因素除外)。由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，甲方有权按每停工一天罚款1万元对乙方进行处罚，并在当月计量款中扣除。连续停工三天时，甲方有权另选施工队伍进场施工.乙方作自动退场处理.5、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款（没有支付给乙方的款额)全部作为乙方的赔偿金给甲方，弥补甲方的各项损失。6、如果因业主及甲方原因延误工期,经甲方签证后，工期相应顺延。第六条 工程质量1、质量标准的评定以总承包合同的要求及适用本项目的质量检验评定标准、相关的技术规范为依据。2、分项工程合格率为100;重大质量责任事故(案次）0次。3、隐蔽工程必须

9、经甲方和监理工程师验收合格后，方可进入下一道工序施工。第七条 安全文明施工、环境保护管理要求 1、乙方应遵守国家及地方的一切安全文明施工和环境保护的法律、法令、操作规程及甲方相关的规章制度.2、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职安全员、健全安全规章制度，完善安全操作规程,购置安全可靠的安全防护设施，保护好施工环境.3、乙方必须保证工程完工后物清料净，施工期间施工场地内材料、机械设备摆设整齐，随时保证施工便道畅通无阻。乙方还应对所属工区、生活区所做的文明环保施工负责.4、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负责。在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意

10、外事故均由乙方承担费用和责任。乙方所有进场施工人员人身保险,均由甲方代为购买,费用在乙方结算款中扣除。5、乙方必须按甲方要求做好临时排水、改路等工作，保证原有路系水系的功能,不得对附近农田、房屋、公路等私有或公用财产造成污染或破坏，由此产生的一切费用由乙方承担.6、甲方对乙方交地后，乙方应采取有效的保护措施，做好本施工区域的围挡、控制扬尘、降低噪声、合理排污等防护作业，若由此产生的扰民或破坏，由乙方承担相应的责任，由此产生的一切费用由乙方负责。7、凡因乙方管理不善而给经理部造成干扰(如雇工到经理部闹事等）则每次罚款3000-20000元，若对甲方管理人员造成人身和精神伤害,承担一切法律责任.8

11、、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。乙方应对劳务人员进行上岗前的业务培训和安全生产教育，所需费用由乙方承担。9、乙方施工过程中，应加强文明施工、环境保护等方面的管理，安排专用洒水车冲洗路面，安排专职人负责道路清扫、扬尘处理工作。因乙方管理不到位，导致业主或政府相关部门的处罚，均由乙方承担。第八条 双方责任甲方责任1、负责向乙方提供施工图纸、技术交底和施工控制测量，对乙方的施工进行监督、指导、检查.2、负责业主、监理文件的上传下至乙方.3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。4、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方

12、返工,限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场.5、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价，并按合同约定支付工程款。6、及时对现场测量放线，及时通知监理对乙方完成的工序进行验收.乙方责任1、乙方必须严格按设计和规范要求组织施工，服从业主单位及监理工程师的监管，遵守甲方制定的各项规章制度.服从甲方人员合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全管理要求，按时完成甲方下达的施工生产计划。2、遵守国家、当地政府、甲方的有关政策规定及要求，做到文明施工达标，创建标准化工地。随时接受甲方、业主及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。3、因乙

13、方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定的时间内无偿返工直至到达质量验收标准，并承担相关一切费用，否则甲方不予验收计价，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。4、加强文明施工,保证施工场地清洁,符合环境保护的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款.5、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫、劳动保护及安全防护设施工作，并承担相应费用与责任.6、乙方必须配合甲方进行施工控制测量,配合甲方试验人员做好路基填料的取样实验工作，配合甲方及监理进行现场检测验收.每施工完一道工序，经甲方及监理工程师检验合格后，方可进行下道工

14、序施工;乙方提前6个小时通知甲方及监理工程师到场进行检测验收,否则，造成返工等一切损失均由乙方承担。7、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任。必要时甲方有权扣除乙方的工程款,直接拨付工人工资及乙方租用其它施工设备、机具的租金。8、负责对施工现场的工程成品进行保护。如乙方原因使甲方的工程成品或半成品受到损坏，乙方必须照价赔偿.9、乙方不得将本工程转包、分包，如发现此类情况，一经核实，甲方有权终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。10、乙方必须向甲方提供符合甲方财务要求的增值税专用发票,相应税款由乙方承担。11、乙方负责协调、处理好与当地政府、村镇、村（居）民的关系，并承担相关费用,防止出现

15、阻工、误工情况发生。如因乙方原因引起的地方纠纷，由乙方负责.第九条 其它事宜1、乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等，甲方均不承担任何连带责任.2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作.3、其他未尽事宜，针对具体情况双方协商解决，并作为本合同的补充条款。协商不成,双方可依法向当地人民法院提起诉讼。4、本合同经双方签字盖章后生效,工程完工，工程款结清后自动失效。 5、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。6、签订地点：浮梁县建设大道延伸段道路工程施工项目部 附件1、拟投入本工程的主要管理人员表（乙方提供）附件2、拟投入本工程的机械设备表（乙方提供）甲方法定代表人: 乙方法定代表人

16、:或代理人： 或代理人： 年 月 日 年 月 日 附件1: 拟投入本合同工程的主要管理人员表 序号担任职务姓名年龄联系 1234567(1）（2)（3）8特殊工种人员（1）（2）附件2：拟投入本合同工程的机械设备表 序号机械设备名称数量型号产地制造时间能力/功率进场时间12345678967武广客运专线株洲站湘潭连接线项目路基工程分包合同合同编号04-湘武广-GCFB-20210630甲方：中交二航局第四工程武广客运专线株洲站湘潭连接线项目经理部乙方： 株洲志达建筑安装工程有限责任公司甲方因施工实际需要，确定将承建的S330武广高铁株洲站-沪昆高铁韶山站连接线株洲段工程项目（以下简称本项目）路

17、基土石方施工交由乙方实施，乙方在全面接受本项目业主招标文件及其修改补遗和甲方与业主签订的总承包合同、承诺的前提下，愿意实施上述施工任务，按中华人民共和国合同法等有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，同意签订本合同以资共同遵守。第一条 工程名称、地点、范围及工程内容1、工程名称：武广客运专线株洲站湘潭连接线工程路基、涵洞、交叉工程、安全设施及预埋管线等工程2、工程地点：湖南省株洲市3、工程范围：K0+000-K2+457.88段。4、工程内容包括但不限于如下工作：（1）清理现场：按照设计图纸要求清理路基表土工作，含表土清理、外运及伐树、挖根、除草等，压实度等技术参数达到设计图纸要

18、求。（2）路基挖方：包括路基的开挖；弃土场的清理；非适用材料的挖除（包括挖淤泥）、弃运；施工范围内的截水沟、边沟和排水沟土石方开挖；结构物基础开挖及场地硬化部分的开挖；改渠、改路的开挖；路床及坡面整修等全部作业。（3）路基填方：施工前的试验路段施工；土石方调配、运输、翻晒、碾压、填筑，结构物台背回填，锥坡填筑，改渠、改路填筑；特殊路基处理等相关工作内容。（4）软土地基处理：包括抛石挤淤、砂垫层、砂砾垫层回填等所有工序；（5）陡坡路堤或填挖交界处路基处理：包括台阶土方开挖、弃运；超挖土方场内转运；土方回填；布置土工格栅等。（6）路基排水工程（边沟、排水沟、急流槽等）：包括基础开挖、浆砌、勾缝、沟

19、底抹面、砼浇筑及养护等所有工序；（7）平台水沟：包括平台截水沟土方开挖、外运；预制砼平台 水沟；浆砌片石铺筑等。（8）植物护坡：包括播种草籽；种植土回填；喷播植草等。（9）浆砌片石护坡：包括土方开挖及外运；浆砌片石骨架护坡铺砌；浆砌片石护坡铺砌等。（10）挡土墙：包括基础开挖、浆砌、勾缝、钢筋制安、沟底抹面、砼浇筑及养护等所有工序。（11）锚杆框架梁护坡：包括基础开挖、外运、钢筋制安、锚杆埋设、透水管安装、砼浇筑及养护等所有工序。（12）圆管涵钢筋制安及混凝土浇筑养护。（13）盖板涵钢筋制安及混凝土浇筑养护。（14）盖板通道钢筋制安及混凝土浇筑养护（15）检查井：检查井开挖、回填，购买检查井所

20、需的材料并施工，满足设计图纸要求，检查井按座计量，其他施工措施及材料、运输等一切相关费用均包含在综合单价内。（16）雨水井：雨水井开挖、回填，购买雨水井所需的材料并施工，满足设计图纸要求，雨水井按座计量，其他施工措施及材料、运输等一切相关费用均包含在综合单价内。各分项工作内容详见合同附件合同工程量清单中组价内容，（以下简称工程量清单）。为完成本合同上述工作内容施工的全部工作及其辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按甲方公司“一体化”管理和业主“四化”管理等全部劳务工作。乙方根据施工图纸、施工组织设计等有关资料、业主及监理工程师要求，组织

21、相关人员完成上述施工项目所需的一切工作（含乙方自备零星材料及设备、小型机具）并经业主及监理工程师检验合格以及缺陷修复所包含的全部工作内容。第二条 工程数量及合同金额1、工程数量，详见工程量清单，工程量清单中的工程数量为暂定数量，计量结算以甲方与业主最终结算的工程量为准，且总量不得超出监理、业主签认的总量（经甲方确认可以另行计量的工程量除外），施工时实际工程量的增减丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除乙方为完成本合同工程应承担的义务和责任。2、乙方完成上述工作内容，其合同总价暂定为：58335575元（大写： 伍仟捌佰叁拾叁万伍仟伍佰柒拾伍元整），具体费用组成详见工程量清单。工程量清单中的

22、综合单价为最终结算单价（材料调差及计日工另计），任何一方不得以任何理由要求修改。3、工程量清单中的综合单价和总额价均已包括为了实施和完成本合同工程所需的临时设施费，施工调遣费，人工费（含医疗保险、养老保险、职业安全健康、节假日加班加点费等），除甲供材料以外的其他所有材料费，除甲供机械设备外的其他所有机械设备及工具使用费，燃油料费用，水电费，安全环保文明施工及保险，自检，相关试验检测配合，缺陷修复，因工艺流程、施工进度安排（包括业主或甲方计划合理调整）和客观因素（含不可抗力等）造成的人工、机械设备降效与停置费，弃土场占用费、外弃土方运输过程中塌落路面清理与协调费、环卫与城管部门所收取的费用管理费

23、，利润，工程营业税金及其附加等相关各种税费及规费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。业主确认的签证如不在此工程量清单中的综合单价和总额价中，则另行计算。4、工程量清单中的单价为综合包干价格，不仅包含为完成清单所列项目内容的全部费用，同时符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价之中；还包含未明列出的一切与完成该项工作相关必要的工艺和措施费用及风险，乙方对此均充分认可。 5、业主确认的签证产生的细目如不在此工程量清单中的综合单价中，签证项目的计价原则为按经株洲市财评、审计定审的单价

24、下浮8%计算。6、本合同主要材料按市场价格进行调差，参照甲方与业主调差条款，调差材料为：钢材、商品砼、水泥、沥青、柴油、碎（砾）石、中粗砂，当上述材料价格涨跌幅在5%（含5%）之内时，不予调差，材料价格涨跌幅超过5%时，经双方核实后全部调整；调差办法为：依据材料调差当期与调差基期的材料预算价格计算价差并下浮8%为调整价，并以当月计量工程按招标文件约定的预算定额的材料消耗量乘以调整价来计算调整费用；材料单价采用2021年34月份株洲市建设工程价格信息，调差当期价格以计量当月株洲市建设工程造价管理站发布的株洲建设工程造价信息为准。 7、甲方为乙方制定安全、进度、质量及文明施工目标，乙方完成各项目标

25、后甲方分别支付乙方奖金贰拾万元，奖金合计捌拾万元。第三条 合同工期1、 本合同工期按甲方进度计划要求，开工日期为暂定，具体开工日期及工期要求甲方提前7天书面通知乙方。2、 施工过程中，业主对甲方的工期要求同样适用乙方，同时甲方有权根据业主的工期要求对乙方的总工期及节点工期进行合理调整。3、 合同期间，甲方将施工进度计划下达给乙方，乙方应满足甲方的总体进度及节点工期计划要求，配备足够的人员及设备进场施工，确保按期完工。如甲方认为乙方实际投入不能满足进度要求时，乙方应无条件增加人员设备投入，否则甲方有权代为投入，由此发生的费用全部由乙方承担、从应支付乙方工程款中直接扣除。4、 根据乙方施工进度执行

26、情况，甲方有权调增或调减乙方合同工程量，乙方必须无条件执行；工程数量的调整均不影响合同综合单价，甲方也不会对乙方另行额外费用补偿。5、 乙方理解，工程施工存在不确定性，各工序的搭接和交叉或其它施工干扰必然存在，赶工或间歇性停工等情况在所难免，因此甲方出于施工管理需要有权发出阶段工期合理调整指令，乙方应接受并理解为甲方的指令符合合同规定，同时乙方不得因上述情况向甲方提出任何费用补贴或者索赔要求，但业主签认的赶工费另行计算。第四条 工程质量1、 乙方严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范、监理指令及国家颁发的施工规范和标准等进行施工。2、 乙方所承包的工程，必须全部达到国家、地方现行的工程质量验收标

27、准、设计要求和业主要求。3、 隐蔽工程必须经甲方现场技术负责人和业主监理工程师验收签字后方可进行后续工序施工。虽经甲方检验合格后，仍不免除乙方对整个合同工程质量应承担的全部责任和义务及质量终身责任制。4、 乙方在施工中发生质量问题，未经甲方现场技术负责人研究做出处理方案前，乙方不得擅自处理，如因乙方原因出现的工程质量问题，一切费用全部由乙方承担。5、 乙方对本工程质量承担的缺陷责任期为 2 年，缺陷责任期自本工程完工且通过甲方验收之日起算。6、 施工过程中的所有原始记载资料均由乙方完成。第五条 人员、材料和设备（一）、人员：1、乙方应针对本合同约定工作内容、工期、节点目标，配备足够的现场管理人

28、员和施工作业人员， 并将现场人员名单与上岗证件交甲方审核并留存复印件，特种作业人员应当提交合规有效的特种作业人员资格证书。2、乙方所有现场人员必须经安全技术质量交底和培训并考核合格后方可上岗。（二）、材料1、甲方统购统供材料：混凝土已包含在综合单价中，如需甲方提供混凝土，按市场采购价予以扣除。其他所有用于本工程的材料均由乙方自备。2、乙方每次使用甲供材料必须提前30天将材料需求计划报甲方，经甲方审核后，结合工程实际，甲方将按计划及时、保质、保量供应材料。3、乙方自购材料：甲方统购统供材料之外的所有材料，以及为保证机械正常运转所需替换设备、随机使用工具、附具和维护的材料，机械运转与日常保养所需的

29、润滑油脂、擦拭材料等均由乙方自行采购满足质量要求产品，费用自理。4、上述统购统供材料的费用及损耗已包含合同综合单价内，每月底双方办理中间计量支付手续时，共同对本期耗用数量与费用进行核算、确认，甲方在支付乙方工程进度款时同步扣回上述材料费用。5、未经甲方物资部门同意，乙方不得擅自将甲供材料运出工地，挪作它用，否则乙方将承担该部分材料的材料款（按市场价格计算）及该部分材料价款20%的罚金。6、乙方自行采购的材料、半成品必须附有产品合格证明书才能用于本工程施工。甲方认为乙方采购的材料需要检验时，应允许复检，复检如不合格费用由乙方承担。7、合同规定的甲方统购统供材料以外的其他材料均由乙方自行采购。凡乙

30、方委托甲方采购的，甲方另收取2.5%采保费，随代购材料费一并从应支付乙方进度款中扣回。8、本工程开工前，乙方应以书面形式提供材料领调人员清单一份，并注明以上人员签字乙方均无条件认可，若有变更，应及时书面通知甲方。（三）、设备1、甲方提供的设备为： 乙方如用甲方混凝土时甲方提供混凝土灌车。2、乙方自备的设备为：除甲供设备以外的所有设备以及小型机具由乙方自备。具体设备配置情况详见合同附件主要机械设备配置表。乙方提供的机械设备必须性能完好、满足施工要求，机械设备及其驾驶操作人员证照齐全有效，并做好报甲方和监理方登记备案工作。第六条 农民工用工及工资管理 1、 乙方必须建立聘用人员动态记录表，按月统计

31、聘用人员姓名、身份证号、进退场时间并及时报甲方备案。2、 乙方必须与聘用人员签订劳动合同，建立用工考勤表，月未将有聘用人员签字确认的用工考勤表复印件报甲方备查。3、 乙方必须严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，及时支付农民工工资，严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人；建立农民工工资发放台帐（如实记录支付对象、时间、支付数额、签名及身份证号等信息），月未将有聘用人员签字确认的工资发放表复印件报甲方备查。4、 项目完工后或农民工提前离开工地的，乙方应在合同约定期限内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。5、 乙方向甲方报备的聘用人员动态记录、用工考勤、工资发

32、放表等只是甲方按国家有关政策法规履行对乙方的监督义务，甲方不承担任何责任和风险。第七条 变更1、 乙方提出变更时，由乙方提出变更理由、内容及工程数量，报甲方审核并上报业主批准后方能实施。2、 业主和甲方有权对乙方所承担的工程提出设计变更，乙方必须执行。3、 对获经批准的变更，合同工程量清单中有适用单价的，执行该单价，对没有适用单价的，由甲乙双方协商确定。符合调整规定的所有变更必须办理相关手续，对于变更或新增工程累计增加合同金额超过30万元（含30万元）的或累计变更幅度达到原合同金额的10%及以上的，均需报经甲方上级单位合同、审计等部门审核通过后方能办理，具体由甲方负责办理。第八条 计量支付及结

33、算（一）工程计量：1、 工程量计算规则：本合同工程量的计量以图纸理论数量为依据，按照本合同规定的计量规则，所计工程量必须经验收合格，待我部完成对业主的相关工程量计量批复后28天内，计量其对应的分包工程量。计量工程量不得大于我部对业主的计量工程量，经甲方确认可以另行计量的工程量除外。技术规范或施工图纸标明的或施工本身以及保证达到质量标准需要所发生的超宽、超高、超深增加的工程量已包含在综合单价内，不予计量。因施工措施增加的工程量不予计量、施工中的沉降量、流失量均已包含在综合单价中，不予计量。2、 每月25日前乙方向甲方申报当期已完工程量，经甲方工区、工程、质检等部门会签，项目总工程师、生产副经理审

34、核、确认后形成本期已完成工程量签认单。3、 甲方在收到乙方当期已完工程量申报资料后28天内，完成当期可计价工程量的复核，并按经复核的当期已完工程量和本合同清单单价编制本期分包合同中间计量证书，经乙方负责人签字确认后交甲方项目经理审批，确认本期计量金额。对资料不全的乙方应及时补齐，否则将暂不纳入当期计量。4、 本合同工程全部完工并经中间交工验收合格后28日内，双方参照以上程序办理完工结算手续并签署完工结算协议。（二） 价款支付1、 乙方应投入足够的资金保证施工生产的顺利进行，并保证按时发放农民工工资。2、 乙方办理完毕当期中间计量证书后，甲方为其出具当期部门经济往来会签单空表，交乙方与甲方相关职

35、能部门办理会签手续，甲方在28日内按双方确认的当期中间计量金额及本合同约定的支付比例（不超过业主对甲方的支付比例），扣除会签单明确的扣款金额及其他相应代垫代付款后编制当期分包合同中间支付证书，经乙方负责人签字确认、甲方项目经理审批后交财务部门付款。3、 月中支付：甲方在收到业主的月进度款金额后 28 日内，按业主方审核乙方当月完成工程量和本合同规定的单价计算乙方完成工作量，甲方支付给乙方的工程进度款比例及扣留款比例与建设方支付甲方的工程进度款比例及扣留款比例原则上相同，但支付款中应扣除经双方确认的应扣款项。4、 如业主未按时或未足额向甲方支付工程款，甲方可相应调整对乙方的支付时间和支付比例。5

36、、 质量缺陷责任期满、双方办理完毕质量缺陷责任终止证书后30日内，甲方无息返还乙方质量保证金（扣除甲方垫付代付费用）。6、 甲方对乙方的支付方式为：支票、电汇，每次收款时乙方必须提供相应合规税务发票（在甲方指定的税务机关开具发票）。7、 乙方确认的本合同收款账户信息如下：收款账户名为 ： 株洲志达建筑安装工程有限责任公司 开户银行为：农业银行株洲市田心支行 第九条 双方责任（一） 甲方责任：1、 负责整个工程施工的生产技术、质量、安全、进度的监督管理，施工过程中的质量检查及验收；对不符合技术规范要求的操作，有权要求乙方停工整顿。2、 指定文俊奇为现场施工联系及负责人。3、 提供乙方施工范围内的

37、施工图纸一套，并组织对乙方进行技术安全质量交底和与工程施工相关事宜的交底。4、 甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经历、身体状况、工种、特殊工种操作证及技术等级进行检查。5、 甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任的人员，上述被撤换清退人员未经甲方同意，不得再回到本项目工作。6、 甲方不再提供临时住房和临时办公住所，乙方需自行解决，此项费用已包含在综合单价内。7、 乙方自行进行施工测量放线工作，负责标准试验工作，乙方自行协调周边关系。8、 做好现场施工平面布置、生产调度安排等各项管理工作，及同设计、监理、业主等方面的协调。9、 甲方以就近

38、原则提供施工用水电接口，乙方负责接线接表有偿使用，水费单价为 3元/吨，电费单价为 1.2元/度。10、 监督乙方做好农民工工资发放、安全生产、环境保护和文明生产等工作,并有权动用乙方各项保证金处理上述事宜。11、 甲方未购买人身意外保险，乙方必需自行购买，其购买保险费用已包含在综合单价内。12、 按本合同约定按时办理工程计量、支付工程款。（二）乙方责任：1、 负责实施合同中规定的工作内容，建立健全安全生产、文明施工组织机构，遵守甲方及业主的相关规章制度。2、 接到甲方进场通知后3天内，按甲方要求组织人员、材料、设备进场到位开展工作。3、 指定文俊奇4、 乙方进驻现场的管理人员、技术人员、操作

39、人员应能胜任本职工作，服从甲方工地代表的调度、安排，如不能满足甲方要求，甲方有权责令乙方更换人员，直至满足甲方要求。5、 乙方应接受本工程业主和监理工程师及甲方驻现场工程师的监督检查，并积极配合，尊重监理工程师的意见，但不得直接与业主及监理工程师发生业务关系。6、 保持施工现场文明清洁，按国家和地方有关环保规定施工，若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求，乙方承担所有处罚费用。7、 在进行对外采购物资、材料、设备等活动中，必须以乙方的名义进行，不得以甲方的名义对外活动。8、 遵守甲方制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗，因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方承担。9、 乙方与甲方的其他

40、单位在同一工作面混合作业时，应互相谅解，协调配合，不得以任何理由进行阻碍干扰。10、 施工期间，当地所需乙方办理的手续（含暂住证等）由甲方协助乙方办理，费用乙方自理。11、 积极参与甲方召开、组织和安排的各类活动、会议，配合甲方迎接各级领导检查评比工作，并承担检查评比期间发生的配合工作及有关费用。12、 贯彻谁施工谁负责安全、环保的原则。严格按安全环保管理协议要求确保安全生产，配备专职安全员1名负责全过程对施工现场进行监控（并将姓名、身份证复印件以及安全证书报至甲方存档，工程完工后退还），消除一切不安全隐患。13、 乙方施工人员的劳保用品和防护用品由乙方自行购买并承担费用，乙方购买的劳保用具及

41、安全用品必须符合有关标准要求并提供正式发票给甲方。安全帽和工作服由甲方统一购置，乙方按实际领用数量承担费用。14、 乙方应约束其施工人员遵守有关安全法规和标准规范要求及项目部安全管理制度规定，出现违规情况时，甲方有权对乙方及相关人员进行处罚。15、 在合同许可的范围内，实施和完成合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由乙方承担一切责任及费用。16、 积极认真组织、配合甲方搞好作业人员的技能和岗前培训。17、 乙方自行负责现场施工技术、测量工作，试验工

42、作乙方配合甲方完成；甲方工地实验室以外的试验检测工作由乙方配合甲方完成，费用由乙方承担。第十条 履约1、在本合同履行过程中，如乙方有履行合同不力不能按期保质保量完成分包施工任务、管理不善经甲方限期整改后仍无明显改观，发生较大及以上安全质量事故，自行中途退场，私自再分包、转包等情形之一的，甲方有权解除合同，将乙方清退出场，所造成的损失费用全部由乙方承担，甲方有权从未支付给乙方的工程款中直接扣除剩余缺口款项，如仍不能全额冲抵甲方损失的，甲方有权采取进一步措施向乙方追偿。第十一条 违约责任1、 乙方投入本合同工程的关键人员和设备须根据双方约定的具体要求按时进场，否则应视为违约并承担违约责任（违约金人

43、员为 200 元/人.天，设备为1000元/台.天）。2、 施工过程中，乙方项目负责人文俊奇及技术负责人何勇 需常驻现场(每月不少于 25 天)，未经甲方项目经理同意不得擅自离开现场，否则视为违约，并承担相应的违约责任，违约金为 500 元/人.天。3、 乙方未按合同约定工期完成施工任务时，则每逾期一天甲方按 10000 元/天或合同总额的0.08收取拖期损失偿金。限额为合同总额的 5 %。4、 乙方不得将本工程转让或再分包，否则视乙方为违约，一经发现，甲方有权立即解除合同，将乙方及其分包商、转包商清退出场，且乙方应向甲方支付本合同总价款 5 %作为违约金，并由乙方承担由此产生的一切经济和法律

44、责任。5、 工程出现严重不合格品或者50万元以下的质量安全事故，甲方除责令乙方停工返修（整改）外，有权对乙方处以10000元-50000元/次的罚款；出现50万元以上的质量安全事故，甲方有权收回全部剩余工程，并限期乙方在3天内退场，由甲方另行安排队伍施工，由此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。6、 发生打架斗殴、违法乱纪等事件给甲方声誉造成负面影响的，每发生一次处罚乙方10000元以上罚款。7、 乙方不按甲方、业主、监理及政府部门要求进行文明施工和现场管理，给甲方造成通报或曝光影响的，乙方除迅速整改外，甲方将对乙方处以10000元以上50000元以下的罚款。8、 甲方有权要求对乙方提供的

45、原材料、半成品、成品进行检验试验，如不合格，乙方必须更换，并承担经济责任，且每次甲方将对乙方处以1000元以上50000元以下的罚款。9、 乙方施工的工程未达到合同约定的质量等级时所有责任和费用均由乙方承担，且甲方将按本合同总价款的 10%处罚乙方。10、 若因乙方未按时支付工人工资而引起停工或其他纠纷时，甲方有权从应支付乙方进度款中代为支付，不足部分在乙方质保金当中扣除，并对乙方处以每次10000元以上50000元以下罚款。11、 由于乙方原因造成业主或其他机构对甲方进行处罚，乙方除承担由此造成的一切损失及相关费用，甲方将另外对乙方处以5000-100000元/次的罚款。12、 由于甲方原因造成违约，甲方承担相应违约责任，双方协商决定对乙方的损失进行适当补偿。第十二条 其它1、合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，不能达成一致的，在工地所在地管辖权的人民法院诉讼解决。2、非甲方原因，造成甲方总承包合同不能履行或中途不能继续履行时，本合同自行终止，乙方不得借此向甲方索赔任何费用。3、若因本项目资金不到位造成中途缓建、停建使施工投入的资金无法收回，乙方承担为完成本合同工程而造成的相应损失；或工程已竣工结算，业主长期拖欠无法偿还工程款，在甲方未收到业主工程欠款之前，乙方承诺不以任何形式催收甲方尚未支付乙方为完成本合同工程的相应欠款。