2023年国际工程合同管理3篇.docx

《2023年国际工程合同管理3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年国际工程合同管理3篇.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年度国际工程合同管理3篇 下面是我为大家整理的2023年度国际工程合同管理(3篇)（2023年）,供大家参考。 随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。信任很多伴侣都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是我带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢! 国际工程合同管理篇一 本合同经下述双方签署：_ 1._市卫生局局长_先生(以下简称甲方) 2._建筑工程承包公司海外工程部经理_先生(1983年3月20日由_建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方) 诞生地：_(国家) 国籍：_(国家) 总部：_(国)_市 在a国的通讯地址：_信箱 鉴于甲方要兴建的

2、_学校10000的教学楼，乙方提交报价已于1983年2月10日被_市卫生局招标委员会接受并已中标。根据_国_部1983年2月5日第318号决议，双方缔约于下：_ (一)合同内容 乙方要完全、正确地根据该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在_市对_学校10000的教学楼(该工程为楼房，包括全套家俱、设备、空调)进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 全部上述文件、附件，均是本合同不行分割的组成部分。 (二)合同金额 本合同总金额为_第纳尔。兑换美元的比例为70%。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算

3、出来的，这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。临时报表的书写方法应是双方在合同中全都同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的全部费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在a国国内或国外新增加赋税。 (三)工期 乙方必须根据本合同第_号附件的说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。假如乙方由于某些不行抗拒

4、的原因而认为不行能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。假如乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 (四)移交场地 根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。假如乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。 (五)查看工地 乙方承认在签订合同之前已查看了土地及四周的环境，把握了全部与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。 (六)履约保证金 乙方应自被通知

5、中标的第2天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同总额的20%，或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。 用现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到最后交付工程为止。 该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完善施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或

6、执行其它措施。 甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。 甲方(盖章)：_乙方(签名)：_ 代表(签名)：_ _年_月_日 国际工程合同管理篇二 1定义和释义 1.1在本合同中，除按上下文另具意义者外，下列词语应解释如下： “业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继续人，但不包括业主的受让人，经承包人同意者除外。 “承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司，包括其他人代表，继续人和业经认可的受让人。 “工程师”指第二章中所指定的工程师，或由业主随时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责的其它工程师。 “工程师代表”指任何常驻工程技术人员、监理工程

7、师，或由业主或工程师随时任命的履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督，其权限上工程师书面通告承包人。 “工程”包括永久性工程和临建工程。 “合同”指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表（假如有），还可指标书、接受证书以及承包协议（如已完成）。 “合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按本合同以下条款规定增减。 “建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品，不论任何性质，但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一部分的材料或其它物品。 “临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临时工程。 “永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。

8、 “技术规范”指在标书或任何标书更改中提及的规范，或由工程师随时可能增加或书面同意增加的部分。 “图纸”指技术规范中规定的图纸，经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改，以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。 “工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地，包括地面、地下、在之上或通过部分，以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的的其它土地或场所，只要能按合同明文规定构成工地的组成部分。 1.2按合同上下文所需，单数含义的单词也可据有复数的含义，反过来也是一样。 1.3合同条款的标题和边注不得视为合同的一部分，不得用于考虑解释条款或合同。 1.4“费用”一词应视为含工地上

9、或以外发生的间接费用。 2工程师及工程师代表 2.1工程师必须按合同明文规定，履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可，其要件应在本合同第二部分予以规定。 2.2工程师可随时书面授权其代表代行其任何职权，但必须将全部此种授权书的副本提交给承包人和业主。在授权范围内，工程师代表给承包人的任何书面指令或认可（仅限于此）对承包人和业主具有与工程师的指令或认可同样的效力。以下规定属于例外： 工程师代表对任何工程或材料的不予否认，不得影响工程师此后否认以及命令拆毁、移动或拆除此种工程或材料的权力。 若承包人对工程师代表的任何决定不满意，其有权将

10、此决定提交工程师确认、取消或更改。 3转让和分包 未经业主事前书面同意，承包人不得将合同或其任何部分，或合同所规定或依合同而产生的任何收益转让，向承包人的开户银行支付按本合同规定到期或即将到期的款项除外。 4承包人不得转包整个工程。除非合同另有规定，未经工程师事前书面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程师不得无故不同意分包，一旦同意分包，此种同意不得免去承包人所承担的任何合同所规定的责任或义务，他必须对任何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责任，如同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理人、雇员或工人所为。以计件方式提供劳力不得视为是本条所规定的分包。 5合同文件

11、5.1以下要件得在合同第二部分规定： （1）用以起草合同文件的语言； （2）合同适用哪个国家的法律以及用哪个国家的法律解释合同。 假如文件用一种以上语言作成，用以解释合同的语言也必须在第二部分中规定，且将被定为“主体语言”。 6.3如工程师不在适当时间内再提供图纸或命令，包括指示、指令或认可，工程计划或进展便可能被延误或中断时，承包人必须书面通知工程师。通知书中应详细说明所需的图纸或命令，所需原因和时间，以及假如不准时提供而可能造成的任何延误和中断。 6.4如承包人按本条第3款规定索要图纸或命令，由于工程师没有或不能在合理时间内提供，从而导致承包人误工和/或承担费用，工程师必须考虑此种延误，以

12、决定是否按本合同第44条规定延长承包人的工期，且只要有理由，承包人所承担的此种费用必须得到补偿。 7在施工期间，工程师全权负责随时进一步向承包人提供图纸和指示，以满足工程正常施工和维护所需。承包人必须执行且受图纸和指示的约束。 8一般义务 8.1承包人必须根据合同条款，对工程的施工和维护予以应有留意，且提供此种施工和维护所必需的包括劳动管理在内的全部劳力（包括劳力监督）、材料、施工成套设备及其它一切物品，不管其是临时或长期性质，只要合同明文规定需要或根据合同合理推断需要。 8.2承包人必须对现场操作和施工方法的恰当、稳定及平安性负全部责任。除非合同另有明文规定，承包人对工程师制定的永久性工程的

13、设计或规格，或临建工程的设计或规格概不负责。 9如经要求，承包人必须签署一承包协议，该协议由业主制定并承担费用，协议应附带必要的修正条款。 11业主必须在招标文件中向承包人提供由业主或其代理人在进行工程考察时获得的水文及地质情况资料，标书必须视为是基于此种资料所制定的，但承包人必须对资料的理解自行负责。 12承包人得被视为在投标前已对其工程标书，对标价的建筑工程清单和单价和价格表（假如有）上所列的单价和价格的正确性和完善性感到满意，此种投标价格必须贯穿其全部的合同义务，适用于全部为工程的正常施工和维护所必需的事物，除非本合同另有规定。然而，在施工期间，如承包人遇到除工地气候之外的其它自然情况或

14、人为阻碍，依他所见，此种自然情况或人为阻碍是阅历丰富的承包人也无法预见的，承包人必需立即书面通知工程师代表，如工程师确认此种情况或人为阻碍是阅历丰富的承包人无法合理预见的，工程师必需作证且业主支付承包人由于此种情况而承担的额外费用，包括因遇到此种情况或阻碍而：（1）为执行工程师可能向承包人发出的与此情况有关的任何指示而发生的正当合理的费用，以及（2）在无工程师详细指示时，承包人可能执行业经工程师认可的恰当和合理措施而发生的正当合理费用。 13除因法律或自然因素而不能之外，承包人必须严格按合同规定施工和维护工程，使工程师感到满意，且必须遵守和严格执行工程师有关任何事项的的指令和指示，不管合同中是

15、否有规定，提及或涉及到工程。承包人只能从工程师处接受指令和指示，或根据本合同第2条规定，接受工程师代表的指令和指示。 14.1中标后，承包人得在第二部分条款规定的时间内向工程师提交一份其计划施工的程序方案，以征得工程师的认可。承包人还得随时应工程师或其代表的要求，提供一份承包人的施工计划安排和方法的说明书，以供其参考。 14.2不论何时，只要工程师发现工程实际进度与本条第1款规定的业经认可的方案不符，承包人必须应工程师的要求，提供一份修改方案，对原有的方案作必要的修正，以保证工程能在本合同第48条规定的期限内完工。 14.3承包人不得因向工程师或工程师代表提交或经其认可此种方案或因提供此种细节

16、而被免除任何合同责任或义务。 15在施工期间，以及其后在工程师认为是为正常履行合同义务而必需时，承包人必须行使一切监督权。承包人，或其经工程师书面认可的全权代理人或代表（此种认可可随时撤销）应当随时在工地，一直进行监督管理。如工程师撤销对代理人的认可，在接到书面撤销通知后，承包人必须尽快根据撤换规定，将其撤离工地，且今后不得再在工地上以任何身份雇佣他，且用另外一位经工程师认可的代理人予以替代。此种授权代理人或代表得代表承包人接受工程师的指令和指示，或按本合同第2条规定，接受工程师代表的指令和指示。 16.1承包人必须在工地上提供和雇用与施工和工程维护有关的： （1）对本专业熟悉和阅历丰富的技术

17、人员，能胜任规定监督工作的分代理人、工头和领班，以及 （2）为正常和准时施工和维护工程所需的娴熟、半娴熟和非娴熟工人。 16.2如工程师认为承包人雇来进行或有关施工或工程维护的任何人员行为不轨、或不能或疏于履行其职责、或认为其雇佣纯属不必要，工程师有权反对雇佣，并要求承包人立即将其从工地解雇，未经工程师书面同意，此种人员不得再被雇用到工地。凡被从工地解雇人员的职位应尽快由工程师认可的称职人选接替。 17承包人负责按工程师提交的书面参考原图的有关点、线和面的规定，忠实恰当地进行测定放线，如上所述，使工程的位置、水平、面积正确无误，并校准工程的各部分，且负责提供与工程相关的全部必要工具、设备和劳力

18、。在施工中，如任何时候在工程的位置、水平、面积或工程任何部分的校正出现差错，应工程师或工程师代表的要求，承包人必须改正错误以使工程师或工程师代表满意，改正费用由承包人自己承担，此种错误是由工程师或工程师代表提供的书面资料差错而导致的除外，在这种情况下，须由业主承担改正费用。承包人不得因工程师或工程师代表对任何位置测定或任何线或任何水平面的检查而免去确保其正确无误的责任，承包人必须仔细保护和保存工程位置测定中使用过的水准点、观测杆、测标及其它物品。 18在施工中，工程师如在任何时间要求承包人钻孔或进行挖掘勘探，此种要求必须作成书面，且得视为是根据本合同第51条规定作出的附加命令，除非数量清单中已

19、经列有有关此种估计工程的备用款。 19凡有必要或应工程师或工程师代表、或任何正式成立的工程管理处的要求，承包人必须自费提供和维护与工程有关的全部灯光、警卫、栅栏和看护以保卫工程，或保障公众及其它人的平安和便利。 20.1从开工至按本合同第48条中的竣工证书规定的日期为止，承包人都得对工程全权负责。只要工程师就永久性工程的任何部分签发了竣工证书，承包人从部分竣工证书中规定的日期起不再对永久性工程的此部分负责，此部分的责任则转至业主。此外，承包人必须对任何尚未完工而他得在维护期内完成的工程负全权维护负责，直至此种工程完工。如工程或其任何部分出现任何损害、损失或毁坏，不论何种原因，除本条第2款规定的

20、除外风险外，承包人均得自费负责修理和修补，以确保永久性工程竣工时处于状态良好，各方面都合乎合同的要求和工程师的指示。如因除外风险而导致任何损害、损失或毁坏发生，承包人必须应工程师的要求（假如有）以及本合同第65条的规定，如上所述，进行修理和修补，费用由业主承担。承包人也必须对为完成未竣工程或履行本合同第49或50条规定的义务，在施工过程中对工程造成的任何损害负责。 20.2“除外风险”包括战争、敌对状态（无论是否宣战）、侵略、外国敌人行为、_、_、起义或兵变或篡权、内战、或不是由承包商的雇员、其转包人单独制造和不是因工程管理而发生的_、_或混乱、或因业主使用或占用任何部分的永久性工程、或纯属工

21、程师工程设计的原因、或因任何核燃料或核燃料燃烧后的废料以及放射性有毒爆炸物引起的辐射和污染、或任何爆炸物、核装置或核装置部件的其它危险特性、以音速、超音速飞行的飞机或其它飞行物的压力波以及其他任何此种自然力的作用，其不能为有阅历的承包商所预见，也不能合理提供物资或投保与之对抗，全部这一切在本合同中都被称为“除外风险”。 21承包人必须以业主和承包人的共同名义，为防止合同规定的应由承包人负责的除除外风险外的一切损失或损害投保，不论其由什么原因造成，此种投保不得削减本合同第20条所规定的承包人的义务和责任，业主和承包人的_除包括本合同第20.1条规定的期限外，还包括因维护期开头前发生的原因而在维护

22、期内产生的损失或损害，以及承包人在履行本合同第49条或50条规定的义务而开展任何工作期间所造成的任何损失或损害，投保项目包括： （1）正在施工的工程，按其目前的合同价值，或按21条第2款可能规定的附加款额，连同按替换价值计算的用于工程的材料。 （2）承包商带到工地上的建筑成套设备和其它物品，按其替换价值投保。 此种_必须在一_公司投放，条款得经业主认可，业主不得无故不同意投保，承包人必须随时应要求向工程师或工程师代表出示_单和支付现行_费的收据。 22.1除合同另有规定外，承包人必须保护业主不得因施工和工程维护而产生或导致的任何人员损害、材料损失及财产损失而受任何损失和作任何赔偿，且不因全部与

23、之有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用而受损失，对下列事项所作或与之有关的补偿或损害赔偿除外： （1）工程或部分工程永久使用或占用土地； （2）业主在任何土地面上、上方、下面、里面或经过部分施工或部分施工的权利； （3）按合同规定施工或维护工程而不行避开的人员或财产损失； （4）因业主、其代理人、雇员或其它不为承包人所雇用的承包商的任何行为或过失所造成的人员损害或财产损失，或与之有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用，或曾由承包人、其雇员或代理人承担的，但原本应当由业主、其雇员或代理人或其它承包商负责的那部分涉及损失或损害的赔偿。 22.2业主必须保护承包人不因与

24、本条第1款规定事项有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用而受损失。 23.1在开工前，在不削减本合同第22条规定给他的义务和责任条件下，承包人必须对任何可能由于或因施工或因履行本合同而给包括业主的财产在内的任何财产，以及给包括业主的雇员在内的任何人员造成的重大或实质性损害、损失或损害进行责任_，本合同第22条规定的事项除外。 23.2此种_必须在一_公司投放，条款得经业主认可，业主不得无故不同意投保，_金额不得少于标书附件规定的数额。承包人必须随时应要求向工程师或工程师代表出示_单和支付现行_费的收据。 23.3_条款中必须规定，承包人不得对可能得到_赔偿的有关事项对业主提出任何

25、索赔，_公司应保护业主免受索赔损失，且赔偿其有关的任何诉讼费及开支和费用。 26.1承包人必须按国家或州一切有关施工的制定法、法令、或其它法规、或任何条例、或当地或其它合法当局的地方法规以及全部其财产或权利受到或可能受到工程影响的公共团体和公司的规章制度的规定，发布全部的通告和支付全部的费用。 26.3如工程师证实业主应偿还已由承包人支付的此种费用，业主应偿付或同意偿付承包人全部此种金额。 27全部在工地发现的化石、钱币、有价值的物品或古物、建筑物和其他具有地质或考古价值的遗址或物品，均应被业主和承包共同认定为是业主的绝对财产。承包人必须执行恰当的措施，防止其工人或其他任何人转移或破坏任何此种

26、物品，并在物品发现后不待转移，立即通知工程师代表并执行工程师代表的有关处置命令，其费用由业主承担。 28承包人必须保护业主不得因在工程或部分工程中使用或涉及到任何建筑设备、机械加工、或材料，从而侵犯与之有关的专利权、外观设计、_或商号或其它应受保障的权利而遭索赔或被起诉，并必须保护业主免受与此有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、支出或费用的损害。除另有规定外，承包人必须承担工程或部分工程所需的石头、沙子、砂砾、泥土或其他材料的运费、沙石产地使用费、租金和其他费用或补偿（假如有）。 29全部施工必需的活动，凡符合合同许可证的规定，必须开展，从而保证不无故阻碍公众的便利，或阻碍公共或私人道路

27、的通行、使用和占用，无论道路是通向或是在业主或其他人的地产上。倘若发生此类应由承包人负责的事件，承包人必须保护业主免受由此而引而起的任何索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、开支和费用的损害。 30.1承包人必须执行各种合理手段，防止连接或通向工地的任何公路或桥梁由于承包人或其任何转包人的使用而遭受损害，承包人尤其必须挑选路线、选择使用_，限制和分散装载量，从而使因往来于工地的设备和材料的运输而必定造成的异常交通尽可能地被合理限制，由此避开对公路和桥梁造成不必要的损害。 30.3假如在施工期间或以后任何时间，承包人因施工损坏公路或桥梁而被索赔，他必须立即报告工程师，其后，业主将商洽解决并支付索赔款，

28、并保护承包人免受该索赔以及与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用的损害。假如工程师认为造成此种索赔或部分索赔的原因在于承包人没有履行本条第1和2款规定的义务，由工程师确认的因此种不履行而损失的款额必须由承包人支付给业主。 31承包人必须按工程师的要求，为业主雇用的其它承包商及其工人，以及为业主或其它合法当局雇用的工人提供合理开展工作的机会，这些工人可受雇在工地上或四周，从事不为本合同规定的任何工作或由业主签订的与工程有关或附属工程的任何其它合同规定的工作。然而，如承包人应工程师或工程师代表的书面要求，为其他承包人、业主或其它合法当局提供由他负责维护的道路，或准许使用其在工地的

29、脚手架或其他设备，或提供其它任何类似性质的服务，业主必须向承包人支付有关此种使用或服务的费用，只要工程师认为合理。 32在施工期间，承包人应保证工地没有任何不必要的障碍物，妥善储存或处置建筑设备和多余的材料，将全部残余物垃圾或不再需要的临时工程清理出工地。 33完工之后，承包人应将全部建筑设备、多余材料、垃圾和各种临时工程设施清理出工地，使整个工地和工程显得整洁合乎标准，让工程师满意。 34劳工 34.1承包人必须自己安排雇用全部当地或其他地方的劳工，并负责劳工的交通、食宿和工资，本合同另有规定的除外。 34.2只要合理可行，承包人应视当地情况，向工地的职员和工人提供充足的饮水和其他用水，让工

30、程师代表感到满意。 34.3除非根据现行法律、法规及政府规章或命令，承包人不得进口、销售、赠予、以物交换或以其它方式处置任何烈酒或毒品，或允许或让其转包人、代理人或雇员参加任何此种物品的进口、销售、赠予、交换或处置。 34.4如上所述，承包人不得向他人赠予、交换或以其它方式处置任何武器或弹药，也不得准许或容忍同样行为发生。 34.5在处理与雇工的关系时，承包人应适当留意公认的节假日和宗教或其他习俗。 34.6一旦爆发传染病，承包人必须遵守并执行政府或当地医疗卫生机构为治疗此种疾病所制定的规章、命令及要求。 34.7承包人应随时执行一切合理的预防措施，防止其雇员制造或在雇员中发生违法、_或混乱行

31、为，以维护治安和保护工程四周地区人员和财产的平安。 34.9如有必要，可在第二部分的第34条就全部其他有关劳工和工资的条件作出规定。 35如工程师的要求，承包人应按工程师要求的格式和时间向工程师代表或其办公室提交一份详细报告，汇报其在工地随时雇用的监督人员和不同等级劳工的数量，以及工程师代表可能要求的有关建设设备的情况。 36材料和工艺 36.1全部材料和工艺均应符合合同的规定和工程师的指令，且应随时在制造或加工地、工地或合同详细规定的其它地点，同时或在某一处，接受工程师可能命令进行的检验。承包人要为任何工程或任何材料的质量、重量或数量的检查、测量和检验提供正常所需的帮助、工具、机械、劳力和材

32、料，承包人还必须应工程师可能的选择或要求，在材料应用于工程之前提供材料样品以供检验。 36.2如合同明显默示或明文规定，全部由承包人提供的样品的费用应承包人自己承担，否则应由业主支付。 36.3如合同明显默示或明文规定，一切检验费用应由承包人负担，对于仅是负载检测和确认任何完成或部分完成的工程之设计是否符合要求的检验，本合同作有详尽规定，可确保或准许承包商将其费用计入投标价格中。 36.4凡是工程师命令所作的检验，在下列情形，如检验结果表明工艺或材料不符合合同规定或工程师指令，检验费由承包人承担，否则由业主支付。 （1）合同没有默示或规定，或 （3）虽有默示或规定，但却是由工程师命令_个人在工

33、地之外、或在该检验物资的制造或加工地之外的任何地点进行的 37工程师和他授权的任何人随时有权到工程现场，到任何工程打算地或工程所需材料、制品或机械获得地，承包人应为其行使或获得此种到场权利提供一切便利和帮助。 38.1未经工程师或工程师代表的认可，任何工程不得被掩盖或遮掩，承包人应为工程师或工程师代表提供充分机会，以检查和测量即将被掩盖或遮掩的任何工程，以及永久性工程开头前检查地基。承包人应在任何此种工程或地基作好或即将作好检查打算时准时通知工程师代表，工程师代表必须参加此种工程或地基的检查，不得无故拖延，除非他认为检查没有必要，且由此通知承包人。 38.2承包人必须应工程师随时作出的指示，打

34、开业已掩盖的工程某一或某些部分，或在工程上或经过工程开通道，并负责使之完好复原而让工程师满意。凡任何此种工程部分是在履行本条第1款之规定后被掩盖或遮掩的，则打开和在工程上或经过工程开通道，以及使之完全复原的费用由业主承担，否则全部费用应由承包人承担。 39.1在施工中，工程师有权随时书面命令： （1）把工程师认为不符合同规定的任何材料按命令中详细规定的时间从工地换走， （2）用恰当合适的材料予以替换和 （3）把工程师认为不合符合同规定的材料或工艺换掉或适当重新施工，无论其在之前是否经过检查或作过中期支付。 39.2如承包人未执行此种命令，业主有权雇用他人执行，业主应从承包人处收回由此而产生的全

35、部费用和杂费，或从应付给或即将付给承包商的款项中予以扣除。 40.1收到工程师的书面命令后，承包人必须在工程师认为必要的时间，以其认为必要的方式，停止工程或部分工程的施工，只要工程师认为必要，还必须在停工期间妥善保护工程的平安。承包人根据本条款执行工程师指令而发生的额外费用应由业主承担，除非此种停工是： （1）合同另行规定的，或 （2）由承包人的某种违约而导致的必要停工，或 （3）由工地的气候条件导致的必要停工，或 （4）为正常施工或为整个工程或部分工程的平安而作的必要停工，而不是因工程师或业主的任何行为或违约而产生的，也不是因本合同第20条规定的任何除外风险引起的。 承包人在收到工程师命令后

36、_天内应书面通知工程师，要求赔偿，否则将无权得到额外费用。如工程师认为承包人的要求公平合理，他必须按本合同第44条的规定，处理并决定此种支付给承包人的额外费用和/或停工时间。 40.2如整个工程或部分工程按工程师的命令停工，且停工90天后仍未得到工程师作出的复工命令，除非此种停工属本条第1款第1、2、3或4项规定范围之内，否则承包人可书面通知工程师，要求其在收到通知后_天内准许对整个工程，或停工的部分工程重新开工，如在此期间仍未获得开工许可，承包人可以，但不一定必须，再作书面通知，按本合同第51条的规定将只影响到部分工程的停工视为是对该部分工程的省略，或，如停工影响到整个工程，视其为是业主废弃

37、合同。 41开工时间和延误 接到工程师的书面开工通知后，承包人应在标书附录中规定的期限内在工地施工，且必须迅速，不得延误，工程师明文同意或命令，或承包人无法把握的原因除外。 42.2承包人应承担因通往工地的全部特殊或临时道路通行权而产生的费用。承包人也得支付为施工而应他的要求在工地之外食宿而发生的一切额外费用。 43除按合同规定，工程整体完工前任何部分工程必须按时完工外，根据合同第48条的规定，整个工程必须在合同规定的期限内完成，该期限应从标书附录规定的开工期的最后一天算起，或以本合同第44条的规定而准许的延期时间为准。 44除承包人违约外，如因额外工程或工程量的增加或由此而涉及的任何延误原因

38、、或特殊恶劣的气候、或其它可能发生的任何特殊情况而使得承包人有权要求工程延期，工程师应决定延期时间，并由此通知业主和承包人。如承包人在此种工程开工后、或此种情况一发生、或按实情在其发生后的_天内，没有向工程师代表提交详细说明他认为有权延期的报告而让此陈述当时便得到调查，工程师可不予考虑额外工程或工程量的增加或其它特殊情况。 45除合同另有相反规定外，未经工程师代表的书面允许，任何永久性工程不得在夜间或星期天进行，同时也不得在其他被当地认作是假日的时间进行，但下列情况除外：因工程而不得已或为挽救生命、财产或维护工程平安而绝对必要，在这种情况，承包商应立即通知工程师代表。本条的规定不适用于按传统需

39、轮班或倒班进行的工作。 46不论是何原因使得工程或其任何部分的进度让工程师觉得太慢，因而无法确保在规定或延长期限内完工，只要该原因不至于让承包人有权要求延期，工程师必须书面通知承包人，接到通知后承包人应执行必要的措施，工程师可同意加快进度，以便能在规定或延长期限内完工或完成某部分工程。承包人无权因执行此种措施而要求额外付款。如因工程师按本条款所作的通知的原因，承包人需要求工程师准许在夜间或星期日，假如其在当地被当做假日，或在其它被当地当做是假日的时间工作，工程师不得无故不准许。 47.1如承包人未在本合同第43条规定的期限内完成工程，承包人应因违约而向业主支付合同所规定之款额，此款额为定额赔偿

40、金，而不是根据第43条规定的期限与实际完工时间之差按天数进行惩罚。业主可在不损害其他收款措施的情况下，从他手中把握的应支付或将支付给承包人的款项中扣除此种赔偿金。此种赔偿金的支付或扣除不得免除承包人完成工程的义务，或免除他的其它任何合同所规定的责任和义务。 47.2在工程全部完工前，如有某部分工程已由工程师按本合同第48条确认为完工，且已被业主占用，如在此后出现任何延误，而本合同又无另行规定，因延误本应惩罚的定额赔偿金则应按已完工的工程的价值所占全部工程价值的比例予以扣减。 47.3如要在合同中规定有关工程全部或部分完工的嘉奖支付事项，此规定应列在第二部分的第47条中。 48.1当工程全部完工

41、且满意地通过了全部合同规定的最后检验后，承包人可向工程师或工程师代表发出有关通知，并承诺在维修期内将完成任何未完成的工作。此种通知和承诺必须作成书面形式，且应被视作是承包人要工程师发放工程竣工证书的要求。工程师应在此种通知送出后_天内或向承包人发出工程竣工证书，并交业主一本副本，注明他认为工程已按合同规定圆满完工的日期，或向承包人发出书面指示，详细说明他认为在发放此种证书前承包人还需完成的一切工作。在发出此种指示后，工程师还应通知承包人关于此后以及在指示中所提及之工程完工前，可能出现且影响工程实际完工的任何欠缺。在令工程师满意地完成所指明的工程并修正一切所指明的欠缺后，承包人有权在_天之内收到

42、竣工证书。 48.2同样，根据本条第1款规定的程序，就以下情况，承包人可要求，且工程师应颁发竣工证书： （1）合同中单独作有完工期限规定的部分永久性工程竣工，以及 （2）永久性工程的任何实体部分已竣工，令工程师满意，且已被业主占有或使用。 48.3如部分永久性工程已实质性完工，且满意地通过了合同规定的最后检验，工程师可在全部工程竣工前颁发此部分工程的竣工证书，一旦颁发此种证书，承包人应被视作已承诺在维修期内完成此部分工程中一切尚未完成的工作。 48.4在工程全部完工前就永久性工程的某一部分发放竣工证书，并不视为已经完成任何所需的地面或地表还原工作，证书中明文规定的除外。 49维修及欠缺 49.

43、2为按合同规定条件在维修期满时或其后尽快将工程交给业主，除合理损耗外，为让工程师感到满意，承包人必须尽快完成本合同第48条中规定的在完工日尚未完成的工作（假如有），以及完成工程师在维护期间，或在维护期满后_天内因工程师或工程师代表在维护期满前的检查而可能书面要求承包人完成的诸如修理、修正、再建、调整，以及修正欠缺、缺陷、缩误和其他毛病等一切工作。 49.3如工程师认为此种工作是因承包人使用的材料或工艺不符合合同的要求所至，或因承包人未履行其合同义务（明示或默示不论）所至，一切费用应由承包人承担。如工程师认为此种需要是其他原因所至，则应对此种工作进行估价，并按附加工程支付。 51变更、增加和省略

44、 51.1如工程师认为必要，他应对整个工程或任何部分的形式、质量或工作量作相应变更，且他有权因其它任何理由，命令承包人作出且承包人必须作出以下变更： （1）增减合同所规定的工程量， （2）省略任何部分工程， （3）转变任何部分工程的特性或质量或类别， （4）转变任何部分工程的平面、型线、位置和面积， （5）增加竣工所需的任何额外工程， 但此种变更不得以任何方式使合同失效，此种变更所需的一切费用（假如有）应在确定合同价格时予以考虑。 51.2如无工程师的书面命令，承包人不得作任何此种变更。然而，如工程量的增减不属本条规定的应作命令的范畴，而是因超过或不足建筑工程清单的规定所至，则不要求有书面命令

45、。另外，如工程师因任何原因认为有必要口头作此种命令，承包人必须听从，且工程师对该口头命令的确认书，不论在命令执行前或后给予，都应被视作是本条款所指的书面命令。此外，如承包人在_天内书面对工程师要求确认，而工程师在_天内未用书面驳回此确认，其应被视为是工程师所作的书面命令。 52.1凡由工程师命令增减的工程，如工程师认为可行，均应按合同价格予以估价。如合同所列的价格不适用所增减的工程，应由工程师和承包人协商出合适的价格。如不能就此达成协议，应由工程师决定一个他认为恰当的价格。 52.2如工程师认为，涉及整个工程或部分工程的质或量的增减，使得本合同中所列的任何工程项目的价格因此种增减而不再合理或不切实际，工程师和承包人则应协商一个合适的价格。如不能就此达成协议，应由工程师决定一个他认为恰当的价格。 除非在命令作出之后尽快，如是额外或增加工程，则在工程动工前或之后尽快以书面形式： （1）由承包人通知工程师他要求额外支付或更改价格，或 （2）由工程师通知承包人他打算转变价格，否则不得按本条第1款增加或削减工程量，或按本条第2款变动价格。 52.3竣工验证时，如发现增减工程的费用超过验收证书所注明数额的_，除去全部的规定费用、临时费用和零工补贴外，如有任何是因： （1）变动命令累计所至，以及因 （2）修正建筑工程清单所列的估算工程量所至，全部临时费用、零工补贴和本合同第70条第1款规定的