工程劳务合同集锦15篇.docx

《工程劳务合同集锦15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程劳务合同集锦15篇.docx（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程劳务合同集锦15篇工程劳务合同1 雇主（甲方）： 代表人： 雇员（乙方）： 负责人： 甲乙双方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公正自愿、公正和恳切信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、劳务方式： 4、工程内容： 二、质量要求 1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。 2、乙方应有相应的施工阅历，技术工人应具备相应技术资质及生产力气，施工人员工种和数量应满足工程需要。 3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主

2、规定的相关条款进行施工和验收。 4、乙方施工的工程一次交验合格率必需达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。 三、工期 1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必需依据天气自然环境等因素合理支配工期，支配好施工组织设计，按期完工。 2、工期顺延与延长： （1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条商定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为精确定）. （2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。 四、劳务费用 1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。 2、施工期间乙方或乙

3、方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。 3、甲方每月_日托付_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。 五、甲方职责 1、甲方应依据合同的商定，向乙方供应合适的劳动环境。 2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、准时整顿。 3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。 4、甲方在收到竣工验收通知时，应准时支配人员组织验收。 5、甲方应依据合同的商定向甲方准时足额的支付劳务费。 六、乙方职责 1、乙方应依据合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可

4、以拒绝。 2、乙方在工作时，应依据合同的规定平安、高效的施行，准时完成任务。 3、乙方应依据合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。 4、工程完工当天应通知甲方验收。 七、竣工验收 1、乙方必需依据国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求把握质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、把握。 2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检把握度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品，甲方有权

5、要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算. 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 八、违约责任 1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关商定担当违约责任。 2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%担当违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。 3、如消逝质量问题，以及违反本协议其它商定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的_%-_%担当违约金。 九、争议解决 如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的

6、，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。 十、附则 1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。 2、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 地址： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签约时间：_年_月_日 乙方： 地址： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签约时间：_年_月_日 工程劳务合同2 甲方： 乙方： 甲方托付乙方承建都江堰胥家镇高桥村其次安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的状况，经双方友好协商，全都同意签订本安装工程施工分包合同。 一、工程范围 1、 乙方承建都

7、江堰胥家镇高桥村其次安置点一期工程11#23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。 2、 乙方必需按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。 .11#23#楼强电施工图以内全部安装内容。 .11#23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并协作弱电公司穿全部线路)。 .11#23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。 .室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水

8、主管接到每栋楼下的阀门井。 .乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装 .施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的修理、水管的修理及管理(临时用电、用水全部材料由甲方供应)。 .主体楼层材料进场由乙方负责支配人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。 .主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只供应主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等)，但乙方所购买的材料必需质量合格，一旦甲方发觉乙方使用不合格产品

9、，甲方有权制止乙方行为，并责令其返工，经济损失由乙方担当。 .乙方在安装施工中所涉及的墙体开槽、补槽、给、排水管洞的封堵，还包括开槽所产生的垃圾由乙方负责处理，若墙面抹好后，乙方再开槽，所涉及的经济费用全部由乙方负责担当，还要受到经济惩处，(设计变更的除外)。注明：开槽必需使用机械开槽。 .乙方必需依据设计图纸及国家现行的验收规范细心施工，不得任凭更改设计进行施工。 二、工程质量： 乙方严格按图施工，工程按国家现行有关验收规范进行验收，工程并符合达到甲方要求工程质量等级。(达到现行工程质量合格标准)。 三、工期： 本工程开工日期为20xx年11月18日，整体工程竣工交付时间为20xx年11月1

10、8日。乙方应依据施工进度的需要，合理组织施工，若非乙方缘由造成的工期延误或停工，与乙方无关。 四、分包价款结算方式 1、 承包方式：劳务单包(以施工图建筑面积包干) 2、 费用标准与结算方式：房屋工程按建筑施工图及20xx清单计价定额计算规章计算建筑面积;总平水电安装工程不计，另签补充协议。零星用工及零星工程安装20xx清单计价规章计取相应费用; A、 单价按30元/m2计算(该单价包括职工劳保福利、工资及劳动法规定的节假日加班工资、管理费及本合同包含的全部施工内容)。此单价为固定单价，无论市场发生任何变化，均不再做调整。 B、 工程暂定总价： (1) 总面积约4.5196万平方米 (2) 暂

11、定总价=总面积单价 (3) 总价约为人民币1355880元(大写：壹佰叁拾伍万伍仟捌佰捌拾元整) 3、 计量及付款条件 付款条件：由乙方依据甲方签证的工程量向甲方提出书面工程款申请表和金额，经甲方项目现场人员预算进行核实后报经各相关部门责任人签字并最终经公司负责人核实签字后方可支付工程款。 付款方式：基础工程完工业主付账后7日内支付合同暂定总价的10%;四层结构完工业主付账后7日内付合同暂定总价的20%;主体封顶业主付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;抹灰工程完工业主付款到账后支付合同暂定总价的15%;工程竣工验收业主支付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;工程竣工验收合格并工程结算

12、审计业主支付到账后付到审计结算价款的97%。剩余的部分作为工程质量保修金，保修金按工程保修书退还方法退还。以上所称的业主付款到账是指本工程建设方或发包方向甲方支付包含乙方在内的应付工程款项。 4、 现场签证：合同单价中包含除工程甲方供应的材料以外的全部工程内容，施工过程中不发生协作工作所产生的任何签证涉及的费用;包括材料进场下车、保持施工现场平安生、文明施工等所发生的全部费用。 五、设计变更及签证 1、 乙方不得擅自变更设计，假如擅自变更设计应担当此跟业主造成的经济损失。 2、 施工过程中的设计变更及签证，涉及金额变化时，须有现场监理、甲方确认并共同签字，并报业主项目负责人签字方能生效;否则视

13、为无效。 六、工期、质量工程把握违约责任： 1、 乙方未按施工要求施工，违反有关施工规范要求，甲方有权责令返工，达到施工图要求，由此对施工及质量造成的影响和损失由乙方负责。 2、 主体砼浇筑坚持各专业会签制度，同时乙方现场必需有管理人员值班监督并应指派专人对水电预留、预埋等隐蔽工程跟踪检查(特别夜间施工时)，若有违反每发觉一次担当壹至贰仟元违约金。 3、 坚持以样板为准，若设计与样板不符合。应将状况报经甲方，经甲方同意后，甲方出具变更书面通知，其变更通知作为乙方修改、结算的依据。凡达不到样板标准的均视为不合格，由此造成的返工费用很热工期延误由乙方自行担当，并且乙方应担当伍佰至壹仟元的违约金，情

14、节严峻的另行重处，并担当由此造成的损失。 4、 外墙及室内给排水由乙方担当，发觉一处不合格的，乙方担当20xx元的违约金，情节严峻的另行重处，并担当由此造成的损失。 5、 在施工过程中，若乙方违规施工，不接受甲方现场现场监理正值管理，乙方担当贰佰元的违约金，并以传真等其他方式通知乙方相关部门，情节严峻者停工整顿，工期不顺延。 6、 若乙方私自更换设计及合同要求的材料品种、厂家(如BV线、给、排水管)一经 7、 发觉，材料立刻退场，由此造成的损失及工期延误由乙方自行担当。 8、 乙方应设专职质检员乐观协作现场监理对每到工序的检查及复核，若不协作，暂缓该阶段工程款的拨付、 9、 乙方应定期有管理人

15、员组织过程质量大检查，并邀现场监理及甲方管理人员，对检查所发觉的问题特别是隐蔽部位，立刻进行整改，整改结束，书面报告甲方工程部确认;若未准时整改，现场监理将上报工程部，工程部核准后将下发停工整改通知书，工期不顺延。 10、 乙方应加强成品爱惜，也要加强对其他单位的产品爱惜，同时应听从甲方对交叉作业单位成品爱惜所制定的协调措施。 11、 乙方需做好平安文明施工、标准化管理、树立好业主、甲、乙方三方对外的窗口形象，做到工完清场，不影响业主形象及下一步工作支配。 12、 因乙方缘由造成工程中途停工七天以上(除春节、政府行为、不行抗力因素外)按停工天数计算，以每天贰仟元担当违约金;累计超过三十日，乙方

16、担当相应的违约金，甲方有权解除合同要求乙方无条件退场。如因甲供材料缘由造成的工期与乙方无关。若因非乙方缘由造成工程中途停工或窝工，甲方应按实对乙方赐予补偿。 13、 承包方严峻不按施工及验收规范施工，工程施工质量差;或不按本合同商定使用品质达不到要求的材料;不听从发包方和监理的劝阻;或承包方现场管理混乱;或承包方工程工期在节点时间上延后达七日;或严峻不听从发包方或监理的协调、管理;或承包方严峻不按有关平安文明施工的要求和规定施工等，发包方有权解除合同。是否属于严峻范畴，以以下方式判定：发包方要求承包方改正，但承包方经过3日仍未改正或再次消逝类似状况的，属于严峻范畴。 14、 以上违约责任乙方现

17、场负责人应当签字确认，若状况属实拒签，每次担当违约金500元，并由甲方依据相关证据，各项违约金将直接从工程款中扣除。 七、质量保证及保修期限： 1、 质量保修范围包括：乙方担当的范围内的质量缺陷负责保修。 2、 质量保修期从刚才实际竣工验收交付之日起计算。 3、 刚才完工后，衣服那个应乐观协作业主的交房工作及物管公司的维护管理工作，准时处理施工遗留问题。接到通知后，乙方应在12小时内派管理人员到现场处理。否则甲方将另行指派人员修理。所发生的费用，甲方将双倍从质保金中扣除;如非乙方缘由造成的问题，由乙方处理的，按实际计算。 4、 安装部分管道管线、设备安装保修期为2年。 5、 在国家规定的工程合

18、理使用期限内，因乙方缘由致使工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应担当损害赔偿责责任。 6、 质保期满全额返还质保金。 八、其它： 1、 除业主认可外，乙方不能以任何形式转包、挂靠。一经发觉，甲方将终止合同，乙方向甲方另行担当贰拾万元人民币作为违约金。 2、 乙方必需保证甲方所付出工程款的专用并设立特地账户。 3、 乙方施工过程中应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音、扬尘等管理规定，并办理相关手续。如造成对市政设施、绿化及通讯设施的破坏、渣土外运污染、噪音污染等受到的惩处、罚款及相邻关系的协调由乙方自行负责，由此给甲方造成的损失由乙方担当。 4、 在施工过程中，质量、进度严格把关，派

19、专人负责，属乙方自身缘由发生质量问题由乙方处理，并不顺延工期。 5、 乙方必需严格把握易损材料的损耗，否则超出损耗率部分由乙方担当。 6、 乙方必需严格依据建筑施工规范施工，不得违章作业。做好平安文明施工，严格把关平安，依据平安防护措施、规范搭设平安防护措施，保证施工平安。如由于乙方造成施工范围内、外任何质量、平安事故所引起的一切后果(包括赔偿金)均由乙方全部负责，与业主、甲方无关。 7、 如乙方管理人员在施工过程中不能与甲方及监理方能很好协作。无法满足合同要求质量、工期、甲方有权要求更换管理人员。 8、 乙方应乐观预备、相互协调做好各阶段的工程验收工作，凡需乙方关心办理的施工许可证及其他各项

20、保建、报批、报验、质检、质监、安检等手续工作时，须乐观协作。 9、 乙方不按时发放劳务工人工资，引起劳务纠纷。对本项目造成不良影响的，甲方有权单方解除本合同，并从应付乙方的工程款项中质检扣除支付给所欠的民工工资。 10、 甲方声明，乙方在与第三人发生的经济业务来往中将产生可能会涉及甲方经济利益的协议或借据等法律文书时，未经甲方派驻人、项目负责人和甲方工程部两方同时签署确认的一律无效。 九、合同份数： 本合同正本而份，双方各执壹份。副本肆份，甲、乙双方各执贰份。 十、本合同双方签字后生效。 十一、 正式施工合同与补充合同有冲突的条款以补充合同为准。 十二、 未尽事宜双方另行协商，若协商未果，应向

21、甲方项目所在地人民法院提起诉讼。 附件：1、双方项目班子组成成员名单 2、乙方承诺书、 3、廉洁商定 甲方(盖章) 乙方(盖章) 日期： 日期： 工程劳务合同3 托付方(甲方)： 承接方(乙方)： 本工程甲方托付乙方负责施工任务，为明确双方权利和义务。 结合装修工程具体状况，双方达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程地址： 2、工程名称： 3、工程总造价： 4、工程对象：对工程房屋内的水、电、地面清光，地砖铺贴、吊顶、墙面扇灰、乳胶漆、门窗、卷窗门、广告牌、遮阳伞、实木桌椅进行施工。 5、工期“双方商定本工期为工任务，即日年月日起至年月日止。 二、付款方式 1、签定开工之日付款总工程40%;

22、 2、总工程进度的60%付款40%; 3、完成全部施工验收完毕后付20%; 三、甲方工作 1、保证乙方的顺当正常施工; 2、为乙方的.工作人员供应生活居住条件、生活用品乙方自理; 3、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。 四、乙方工作 1、指定为乙方驻工地负责人，负责合同履行。按要合组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2、严格执行施工工艺规范，平安操作规程。 3、严格依据甲方要求和甲方指定样板施工，做好各项质量自检和施工记录。 五、工程竣工验收 工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后天内验收，并办理验收移交手续，如甲方未能验收

23、，需准时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方验收。若另定验收日期，甲方应承认竣工日期。 六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 七、本合同经双方签章后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决或补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。 甲方： 代表人： 地址： 电话： 乙方： 代表人： 地址： 电话： 年月日： 工程劳务合同4 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国建筑法和劳动法及有关管理规定，为优质、高速、平安、低耗完成 栋 工程及附属工程的施工任务，经过双方友好协商，将上述该项工程的钢筋工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，特拟订如下合同，并共同遵照执行。 一、工程概况

24、1、工 程 名 称： 2、工 程 地 点： 3、结构类型及高度： 二、承包方式及承包内容 1、承包方式： 包工不包料(包括加工制作、安装绑扎的设备和辅材)、包质量(达省优标准)、包平安及文明施工。 2、承包内容： 本工程图纸所示的从基础(桩芯接筋、锚筋)至屋面及室外附属工程化粪池等全部附属工程的钢筋(10以下(含10)的盘圆调直、箍筋及板筋另行外包)、制作、安装、绑扎;钢筋的除锈、码堆及浇砼前钢筋的维护修正及砼施工过程中钢筋的全程看护修正;清洗墙、柱、板内垃圾(不含其它工种垃圾)、杂物;砂浆垫块及胶制垫块的摆放、场内文明施工(钢筋转运、码堆、装卸、卫生);小型构件及施工缝、后浇带钢筋网片的制安

25、;精确的预留、预埋，并画线协作木工钻孔及墙砌拉结筋安放设置。 原材料、半成品的装卸车和场内转运，或按指定地点分类码堆整齐。 预制构件钢筋的制安，钢筋的回收和再利用。 乙方自带全部施工使用的一切工具、用具及机械设备，包括：弯曲机、拉丝机、切断机、切割机、调直机、切割片等，如机械消逝故障，修理和配件等费用均由 乙方自理;电线电缆(甲方供应的电源箱除外)及插线板由乙方负责。 生疏施工配筋图，图纸会审、设计变更、修改、进行合理配料，负责计算钢筋下料表，柱竖向钢筋配料、挂牌、吊运至施工操作地点。 拉结筋的制作，试验用试件的制作、采集(墙体拉结筋的植筋另行报价)。 精确的供应钢筋下料表一份(正本)给甲方备

26、案。 分中弹线，技术指导，平安管理，乙方派专人负责，甲方项目部施工员、平安员督促，关心检查。 三、履约保证金 甲、乙双方在对本分项工程承包达成协议后，签定合同前，由乙方向甲方交纳履约保证金 元，以确保工程质量优良，如乙方在施工中违反工程施工质量要求，甲方将以罚款在其中扣除。履约保证金在主体封顶后一个月内全额无息退还。 四、劳务承包费用(以创优良工程，综合样板考评为前提) 1、乙方完成规定的工作内容，施工质量达到优良标准，工期、平安生产及文明施工等均达到甲方要求，劳务承包费用 栋0.00以上按建筑面积按 元/m2为单价(附属工程及其它项目费用已包含在上部单价内);地下室单价按/吨计算;承包范围以

27、外计时工：按/工日，不计取任何其它费用。 2、以上费用分解：质量、平安、进度及文明施工各占造价5%，由质检员、平安员、施工员、项目总工及项目经理，依据状况准备。 3、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容，辅材、自带机具及自带机具修理费用外，还包括各种津贴补助、节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、平安用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费用以及质量、平安、工期、文明施工达标所产生的费用和其它一切可预见和不行预见的费用;还包括所存在的风险因素发生而导致的风险大事的损失费用，特别是平安风险。 4、设计变更在5000元之内的不增加、不削减费用。超过5000元的按相应单价增减计算。 5、建筑面积

28、依据 年_X建筑装饰装修工程消耗量标准的计算规章及补充文件和解释说明计算。 6、钢筋吨位按钢筋配料单实际吨位计算。 五、劳务款支付 1、支付条件： 乙方进场后，每月底依据当月完成的工程量，可以预支完成工程量的50%的生活费，在完成本工程形象进度一层后开头结算劳务费，以后每月月底结算工程量的90%，但结算劳务费用时，要遵循以下几点： 付款必需由主管施工员、质量员、平安员、总工审核工程量及金额，项目经理签字方予以支付。 本工种进度、质量、平安生产、文明施工和材料使用等达到甲方要求时，按完成工程量的90%办理支付手续。 本工种进度、质量、平安生产、文明施工和材料使用达不到甲方要求者，除担当相应的罚款

29、和经济损失责任外，办理预付手续时，须分别按以下标准执行：A、局部施工质量经返工后达不到优良标准时，本次预付按已完成工程量75%办理结算手续;B、进度达不到要求时，本次预付按已完成工程量的75%办理结算手续; C、文明施工达不到甲方要求时，本次预付按已完成工程量的75%办理结算手续。 以上三项可以累加(在商定结算80%的基础上累加)，乙方劳务结算书必需有甲方现场主要负责人和专业施工员的质量、进度、文明施工和材料使用等状况的评定结果，否则视为无效结算书。 2、付款方式： 乙方在完成本工程形象进度一层后开头结算劳务费的90%，以后每月月底结算当月完成工程量的90%，以现金支票或转账形式支付，乙方需开

30、具收据，主体竣工验收，工资结算后一个月内付至劳务合同结算款的90%，其余的10%在主体封顶验收后三个月内付清，劳务费支付款支付时，严格兑现本合同规定的其它罚款。乙方如承包范围内的工作未完成就要求退场或达不到合同要求被甲方勒令退场，劳务费预留款不予支付。 六、工程质量 1、乙方必需严格依据设计图、现行施工规范、技术交底及设计变更进行施工，确保承包范围内的分项工程质量达到国家现行验收标准的优良标准，凡不符合国家规范和甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责，返工后仍达不到要求或者不能按甲方要求准时返工，甲方有权指令相关班组关心其返 工，返工所发生的费用按实耗用工用材1.5倍，由责任班

31、组担当并对乙方罚款500元/次。 2、严格执行质量自检、互检、交接检的“三检”制度，并做好记录，符合要求后，通知甲方专业施工员、质检员验收，没有甲方专业施工员、质检员验收记录，本工种施工程序没有完成，不能进行下一道工序。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员、施工员验收，每发生一次，罚款500元。 3、甲方专业施工员、质检员在施工过程检查中或验收时提出的整改看法，乙方必需照章执行，对拒不执行整改看法的或整改不准时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款500元，凡当发生上述现象两次以上(含两次)者，质检员、施工员、项目总工可以从质量单价中，扣除当月工程量单价5%的造价

32、。 4、质量检查评定以业主、监理、甲方三家进行验收的为准，其结果作为办理劳务结算的依据。 七、工期进度要求 1、乙方应按甲方下达的把握工期总进度方案、月进度方案和施工现场状况调整进行分解，分解为周、日进度支配，并报甲方审批审案，进度必需按甲方方案按期或提前完成，否则拖延工期，甲方有权予以罚款。 2、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方缘由连续二次达不到工期要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，并同时终止合同。 3、传统节假日，法定节假日或农忙季节，乙方必需无条件留守足够的施工人员，按甲方要求完成规定的施工任务。 4、乙方应认真组织各小班组技术人员，发挥各技之长，提高劳动效益，合理支配，听从甲方

33、调配，睛雨天搭配进行流水作业，坚持24小时不歇机，实行3班 八、平安生产、文明施工 1、乙方应本着平安生产，文明施工的生产原则进行施工，在施工期间，乐观协作甲方对班组的三级平安教育管理，做好班组自身平安，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿内的清结卫生。 2、乙方作业层、施工现场及材料堆场和本工种垃圾堆放必需在甲方指定地点，做到码堆整齐，井然有序，否则甲方将指派专人清理，所用人工费在乙方结算中加倍扣出。 3、乙方必需以平安生产为宗旨，完善平安规章制度，加强平安管理，各工种全部要求持证上岗。甲方供应合格的防护材料、机械设备，对不符合平安标准的材料、设备，乙方有权拒绝使用，乙方必需依

34、据平安操作规程文明施工，不得冒险蛮干，对于违章指令，可以拒绝接受，班组长必需协调好各工种的施工环节，杜绝人为制造平安隐患，切实搞好平安生产，在施工期间如发生平安事故，事故费用在20_元以内全部由乙方担当。 5、一般惩处规定： 进入施工现场不戴平安帽每发觉一次除准时订正外，罚款50元/次;在必需系平安带的操作部位进行操作而不系平安带者，每发觉一次除准时订正外，罚款100元/次。 非专职人员如任凭乱动乱开机械设备,罚款200元/次，如有损坏由责任人赔偿。 赤脚或赤膊或穿拖鞋进入施工现场，每发觉一次除准时制止外，罚款50元/次。 严禁高空作业时坠物，每发觉一次罚该班组1000元，如引发工伤事故，由责

35、任人担当工伤事故费用。 工地每发觉一次长明灯、长流水现象，罚责任人50元/次。 施工场地严禁随地大小便，每发觉一次罚款100元/次，并责令当事人写出书面检讨。 疼惜每一道工序的劳动成果，如发觉破坏他人的劳动成果，修复返工损失费用均由当事人担当。 6、施工场地必需保持干净洁净，施工现场按总平面图合理布置，集中配料，材料分门别类码堆整齐且有标识，做到工完料尽场地清，杜绝材料的铺张。 7、讲究职业道德，文明礼貌施工，疼惜花草树木，搞好施工区周边的老百姓关系，做到不挠民。 8、留意自身和施工企业的整体形象。 9、平安和文明施工如达不到甲方的目标要求，扣乙方结算价值的5%罚作违约金。 10、严禁违反消防

36、及方案生育有关规定，违者依法依规处理。 九、双方职责 1、甲方职责： 为乙方供应住房，乙方自带行李，在项目部统一食堂集中开餐(实行自愿原则)。在项目部生活区及施工区域内，严格禁止任何私自开餐及用电乱搭火现象发生，禁止在生活区或施工区乱搭电线、使用电饭煲、电炒锅、电炉子、电烤火器、热得快等用电设备，项目部将不定期的对生活区及施工区进行专项检查，若有上述现象发生，项目部除没收全部违规设备以外，每次处以1000-20_元的罚款。若同一班组发觉3次以上，项目部将勒令该班组退场; 关心乙方办理相关证件，办证费用由乙方担当; 向乙方进行工程技术交底，为乙方施工班组供应技术指导、询问。甲方随时对工程质量进行

37、检查监督。如乙方技术、质量、工期、平安及文明施工达不到要求，甲方有权责令其停工或返工，甚至清退乙方出场，不补偿任何费用。 严格按平安及文明施工管理制度和现场管理制度，对乙方违章人员进行惩处，对不听从管理的人员，乙方必需予以辞退。 督促乙方人员遵守国家法律、法规，制止刑事犯罪。 督促乙方疼惜工地设备、设施，对铺张材料、水电的行为予以实际损失5倍的罚款，对情节严峻、不听劝阻者，予以清退。 随时把握乙方工程进度，并依据甲方制定的周、月方案和奖罚方法对乙方进行考核，达不到甲方的要求，甲方有权更换班组，乙方不得有任何借口阻拦甲方正常施工。 负责塔吊、施工电梯以及其它配套工种的.协作协调，确保乙方生产的需

38、要，遵守操作规程，不违章指挥。 按合同商定支付工程进度款，办理工程结算，支付工程结算款。 甲方供应临时水源、电源至各楼层(电源供应至三级配电箱)。 11甲方按合同商定准时支付劳务费。 2、乙方职责： 乙方必需组织技术娴熟的钢筋工操作人员及相应的管理班子进入现场，必需严 乙方不得雇佣童工、残疾人、精神病人及犯罪人员作为施工人员。自带机具必需有明显标志，并附清单交给甲方以便退场时清理。 乙方必需依据工程图纸、甲方的施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求组织施工，必需按期、保质、保量、平安地完成所担当的分项工程。 乙方必需遵守甲方的各项规章制度，听从甲方统一指挥调度，保证政令畅通。甲方管理人员

39、如盲目指挥，发布违章指令，乙方有权拒绝，并提出合理建议。 乙方施工人员在施工过程中不得任凭更改脚手架，不得偷窃甲方材料，如有偷盗、铺张甲方材料的行为，甲方有权依据材料损失价值加倍罚款。 乙方必需疼惜甲方供应的施工机具，如有损坏或遗失，照价赔偿。 乙方施工人员统一着装，统一雨衣，文明施工，自觉维护四周环境，不得损坏现场内任何公物和树木，如有损坏，照价赔偿。 乙方在施工中必需遵守平安生产有关规定，做好平安生产教育，不得在施工现场不戴平安帽、穿高跟鞋、拖鞋上架。 乙方不得以任何理由中途停工或退场，如乙方未经甲方同意中途停工或退场，甲方有权另行支配其它作业班组，且甲方只按乙方所完成工程量的70%进行结

40、算，余下的作为罚款不予支付。 乙方进场人员必需带好身份证，作业工人持上岗证，并将各种证件的复印件、花名册、像片3张报甲方。乙方施工人员均应办理相关证件，甲方关心办理有关手续，其费用由乙方担当。 十、材料使用规定 正确供应钢筋方案，精确下料;使用前乙方须提前向甲方申报所用材料方案并填写领料单，乙方在施工中尽量做到节约材料，寸材寸用，能套用就套用，必需合理使用，不得大材小用，更不得糟塌和铺张;钢筋损耗要求把握在1%以内。 十一、其它事项 1、乙方在施工中必需遵守项目现场文明施工管理规章制度，自用材料按施工组 2、乙方施工进度必需满足业主的要求，甲方发觉乙方实际施工进度落后于方案进度时，乙方必需自觉

41、加班加点或增加人员抢赶施工进度，直至满足业主要求为止。否则，甲方有权调派人员进场施工抢进度，所发生的费用从乙方结算中扣除。 3、由于业主的缘由或乙方不能按时完成承包范围内的工作。甲方有权调整乙方承包范围内的工作量，但应与乙方承包人协商处理，协商不成，甲方有自主权。 4、承包人 必需坚守工地，不得擅自离开施工现场，若有急事或重要事情需离开，须向甲方对口专业管理人员请假，如未请假或未托付代理负责人，每次罚款500元，乙方其他人员未经甲方同意，任何时候均不得擅自离岗否则每发觉一次罚款200元，且应赔偿甲方由此而造成的损失。 5、各班组应和谐相处，严禁打架斗殴，否则，所造成的经济损失均由责任方担当，甲

42、方有权代扣。 6、乙方在春节及农忙双抢季节必需依据工地生产的需要留人加班并不得要求额外增加费用 7、乙方按甲方统一规划堆放材料，准时清理，合理用料，留意节约杜绝铺张，如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当。 8、乙方承包范围内的工作内容不得转包，否则将无条件退场，并终止合同。 9、乙方必需随时做好雨、雪天的施工预备，配备雨、雪天施工所需劳保用品，全部劳保费用已包含在承包单价内，甲方不另担当。 10、如乙方不履行合同，其余劳务款和质量保证金将作为违约金，甲方有权扣除。 11、本合同未尽事宜，可由双方另行协商，本合同的解释权归项目部。 以上条款自双方签字之日起生效，工程款支付完毕，合同自动解除。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。 甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 年 月 日 年 月 日 电话： 工程劳务合同5 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑工程质量管理条例、建筑工程平安管理条例及建筑工程施工程承包合同的状况，结合公司关于质量、平安、进度文明施工、成本管理实施细则的有关规定：_为确保工程质量、进度、平安、文明施工的目标全面实现。本着公正自愿、互惠互利的原则，经双方协商，现将_工程由_劳务作业对进行施工。特达成以下共识，望双方共同遵守：_ 一、工程概况：_ 1、工程名称;_ 2、工程地点;_