工程建筑材料购销合同13篇 建筑材料的购销合同.docx

《工程建筑材料购销合同13篇 建筑材料的购销合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建筑材料购销合同13篇 建筑材料的购销合同.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程建筑材料购销合同13篇 建筑材料的购销合同工程建筑材料购销合同1 需方： 供方： 一、产品名称、规格、单价、计量单位等： 说明：实际结算价格以市场价为准;如规格特殊需方必须做好“月度进货计划”并于进货前一周内提前传真或书面通知供方，供方接到订单后即按订单规格安排生产，并保质保量按时供应，需方不得随意更改订单规格，如有擅自变更规格，由此造成供方在生产上的损失由需方负责。 二、交货地点及方式：供方负责运输送货到需方 工程施工现场指定地点，每次送货前由需方提前24小时电话通知供方送货规格、数量和时间。 三、运输方式及费用承担：供方负责将产品运至需方工地，期间发生的运费及装卸费用均由供方承担。 四

2、、验收标准方法及提出异议期限：按GB 1196820-标准要求。 1、需方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应妥为保管，3天内向供方提出书面异议;在托收承付期内，需方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2、如需方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合规定。 3、需方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4、供方在接到需方书面异议后，应在当天内负责处理，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。 五、供方提供技术资料的方法和期限：供方需按需方要求提供相关的技术资料证明或产品合格证。 六、合理损耗及计算方法:破损率必须控制在千分之五以内，最终以需方

3、工程现场签收人员实收数量为准。 七、结算方式及期限： 每月日前结清上月全部货款的;剩余%的货款，在砌体工程结束后2个月内一次性付清，其中加气块每月支付100%。如需方恶意不按约定付款，供方有权停止供货并催收所送货款及违约金，双方成交数量结算依据为需方签字认可的发货单。 八、需方采取转账支付的方式，不得支付现金，将货款打入供方指定银行账户。供方指定为本合同专职资金结算员，供方每次收款前须开具有供方单位财务专用章的发票，否则，需方不予付款。 九、违约责任： 1、经上述第五款确认的供方产品质量问题造成的需方损失由供方负责赔偿，需方有权从供方任何货款中直接予以扣除。 2、需方不按合同约定付款的，供方可

4、终止合同。 3、需方逾期付款按所欠款的每日万分之一偿付违约金。 4、按本合同规定应该付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，由违约方按银行规定的结算办法付清。 5、供方应按需方要求及时供货，供方不按时供应，需方有权终止合同并另行选择供应商，供方因此给需方造成的损失(包括需方向建设单位支付的工期违约金)由供方承担，需方有权从供方任何货款中直接扣除。 十、解决合同纠纷方式：由供需双方协商解决，友好协商不成可向需方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十一、本合同一式肆份，需方执叁份，供方执壹份，自双方签字盖章起生效，至办理财务结算、货款两清时自动失效。 十二、其他

5、约定： 1、需方指定为本合同加气块签收人，其他人员签字无效。 2、本合同供货仅限于项目部。 3、供方指定收款账户: 需方(章)： 供方(章)： 年月日 工程建筑材料购销合同2 甲方(需方)： 法定代表人： 乙方(供方): 法定代表人: 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量及其它： 见附件(附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力)。 模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一

6、张换一张。 二、乙方供应产品或原材料必须满足： 1、达到贵州省相应的质检验收标准; 2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应; 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。) 四、货款支付方式和时间 计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1、甲方中

7、途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾

8、期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 八、其它 按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委

9、员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉。 九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。 需方(公章)： 供方(公章)： 法定代表人 法定代表人 或其委托代理人： 或其委托代理人： 年 月 日 年 月 日 工程建筑材料购销合同3 甲方(需方)： 乙方(供方): 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量及其它： 酚醛板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的酚醛板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面

10、积开胶起层包调包换。 二、乙方供应产品或原材料必须满足： 1、达到陕西省相应的质检验收标准; 2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应; 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员 刘青 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。) 四、货款支付方式和时间 计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约

11、责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期

12、付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 八、其它 按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关

13、调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程建筑材料购销合同4 买方: 卖方： 甲方向乙方购买下表所列物资(材料)，为明确双方的权力和义务，经双方协商，签订本合同，以便共遵守。 一、物资名称、规格、型号、计量单位、单价和质量标准。 注：乙方所供河沙、河石为固定价格(如上表)，单价已包括了材料费、运输费(不含税)，实际结算数量以(经甲方验收人员验收合格)甲方验收人员在收货单签字的实际

14、数量为准。 二、物质材料交货期限及进度 交货期限：自甲方施工单位施工起至甲方单位俊工止。交货进度：在无自然灾害，无政治问题的情况下，乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度(否则甲方的一切损失由乙方负责)。 三、验收和计量方法 1.乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责，且甲方要派指定人员和乙主人员共同量方计量(如乙方所运材料的过程中少方量问题，甲方可当场扣除方量)，包括之前车数都以此为结算依据。 2.验收合格，由甲方收料人员开据有效的结算联收料单(一车一单)，给乙方作为结算凭据。 四、结算与付款方式： 1.甲乙双方应每月对帐(对票)一次。 2.本项目沙石料总计两百万，预付二十万，余款再分两次

15、付款，第一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50%，扣除已付款项;第二次为整栋楼房竣工验收后，两个月内一次付清。 五、其它事项： 1.在双方没有违约的情况下，甲乙双方不得单方面解除合同，如乙方中途不供应材料，甲方有权清理出场，甲方有权不付材料款并追加相应法律责任。 2.在乙方没有违约的情况下，甲方更换供应商，甲方必须一次性付清乙方所供材料款的全部材料款。 六、本合同甲乙双方签字生效，合同条款执行完毕，合同自动失效。合同未尽事宜，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。执行本合同有争议时，由双方协商解决，协商不成可向法院起诉。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份

16、。 甲方(签章)：乙方(签章)： 甲方代表：乙方代表： 工程建筑材料购销合同5 甲方： 乙方： 经双方友好协商，甲方向乙方采购项目的施工涂饰材料，为确保双方的利益和职责，确保工程按期保质保量的完成，特签定以下条款，共同遵守实行。 一、材料总类、质量、价格及金额（见表）品牌为： 品名及规格 数量 单价 金额（元） 备注 二、送货时间及地点 合同至签订之日起7日内，乙方将货送到甲方指定的区域，甲方在乙方货到之日，须当场签收，由甲方自行保管，与乙方无关。 三、颜色与包装 颜色为甲方与建设方所定，其色号为,如有变更其后果由甲方负责。 四、付款方式 合同签订后，甲方先付给乙方元作为定金，乙方将货生产好时

17、，通知甲方将余款元付清后，乙方将货送到甲方指定区域。 五、责任 乙方保证货物能通过相关部门检验，（检验费用由甲方负责）。并提供相关资料，材料施涂后，如因质量问题引起的损失，则由乙方负责。 六、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，按民法典处理，本合同一式二份，双方各执一份，合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方代表：乙方代表： 身份证号码：身份证号码： 签订时间：签订时间： 工程建筑材料购销合同6 合同编号： 甲方： (购货方) 乙方： (供货方) 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，

18、以资共同遵守。 第1条 材料及价格 第2条 材料包装 2.1包装标准： 2.2包装费用： 第3条 收货规定 3.1交货单位： 3.2收货单位： 3.3运输方式： 第4条 合同价款 本合同总价款为人民币 元 (大写： )。 第5条 货款支付 2.1材料预付款：按合同款的 支付。 2.2材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付 。 2.3支付方式： 第6条 其他 6.1本合同未明确事项均按合同法等有关规定和条款执行。 6.2本合同经双方代表签字后生效，期满后自动失效。 6.3本合同正本 二 份，双方各执 一 份。 甲 方(签章)： 乙 方(签章)： 签订

19、日期： 年 月 日 工程建筑材料购销合同7 甲方(买方)： 乙方(卖方)： 根据中华人民共和国合同法有关法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信实用原则，并结合工程的具体情况，经双方友好协商，签订本合同。 一、产品清单、价格 二、质量要求技术标准 乙方供货的工程模板要求翻新_次以上，不合要求者，免费进行更换，木方要求长度足够，尺寸不足者，双方协商解决。 三、交货时间、地点、方式 1、交货时间：合同签订后按照甲方书面要求货到现场，保证工程进度，乙方提供供货需求须经甲方签字确认。 本合同首次交货时间：_ 2、交货地点：_ 3、货到现场后由甲、乙双方就质量、颜色、数量共同验收。卸货费用均由甲方

20、承担。 四、履约保证金付款及结算方式 1、合同签订后_日内，乙方向甲方支付履约保证金_元整，供货结束后_日内无息返还。 2、付款方式：每批到货后，由乙方向甲方提报供货量(收货凭证)，甲方审核后_日内支付供货款的95%，整个工程供货完成后，_日内全部付清。 五、违约责任 1、乙方逾期供货的(甲方必须提前15天向乙方提出需货要求)，乙方每日应当按总贷款0.5%的支付给甲方违约金。 2、甲方未按合同约定期限支付货款的逾期每日按欠款金额的0.5%支付违约金，并赔偿乙方履约保证金。 六、合同纠纷的解决方式 凡因本合同引起的或本合同有关的争议，双方应当协商解决，当事人不愿和解，调解或和解，调解不成时，双方

21、均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。 七、其它未尽事宜，双方协商解决 甲方(章) 法定代表人 地址： 电话： 身份证号： 乙方(章) 法定代表人： 地址： 电话： 身份证号： 开户银行： 合同签订日期： 帐号： 年 月 日 工程建筑材料购销合同8 甲方: 乙方： 甲方因建设或经营等需要，向乙方购买建筑装修材料，为明确双方的权利的义务，根据中华人民共和国合同法的相关规定，2双方平等友好协商，特定以下条款。 第一条：产品名称、规格、数量、单价： 第二条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。 第三条：提货方式、提货地点、运输方式等： 1、提货日期：_ 2、提货地点：_ 3、提

22、货方式按以下第_种方式提取。 A：甲方到乙方营业地自提，运输费用由甲方承担。 B：由乙方代办托运，由甲方按每立方米承担_元运输费用， _元装卸费。在甲方支付货款时一并结清。 第四条：乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。 第五条：付款方式：甲方在签订本合同时支付_元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_天内支付全部货款。甲方若采取分批购买的，则甲方需在收到单次货物后_天内支付该批次货物的全部价款。 第六条：质量保证： (一)、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。产品的

23、保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，乙方无条件更换或进行维修。 (二)、由于甲方或其他原因造成货物损坏的，由甲方自行负责。 (三)、乙方应提供相关产品合格证明给甲方。 第七条：违约责任： (一)、若甲方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方承担合同总价20%的违约金，并承担因此引起的价格升降责任。 (二)、延期付款：甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价款，则由甲方乙方支付所欠款项20%的违约金，给乙方造成其它损失的仍需赔偿。 (三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限

24、于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。 第八条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。 第九条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。 第十条：本合同一式两份，买卖双方各执一份。 第十一条：各方签名盖章： 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程建筑材料购销合同9 甲方(需方)： 法定代表人： 乙方(供方): 法定代表人: 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，

25、订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量及其它： 见附件(附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力)。模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。 二、乙方供应产品或原材料必须满足： 1、达到贵州省相应的质检验收标准; 2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应; 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达

26、指定地点后，甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。) 四、货款支付方式和时间 计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部

27、分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 八、其它 按本合同规定应

28、该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉。 九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程建筑材料购销合同10 甲方： (购货方) 乙方： (供货方) 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国

29、建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条 材料及价格 第2条 材料包装 2.1包装标准： 2.2包装费用： 第3条 收货规定 3.1交货单位： 3.2收货单位： 3.3运输方式： 第4条 合同价款 本合同总价款为人民币 元 (大写： )。 第5条 货款支付 2.1材料预付款：按合同款的 支付。 2.2材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付 。 2.3支付方式： 第6条 其他 6.1本合同未明确事项均按合同法等有关规定和条款执行。 6.2本合同经双方代表签字后生

30、效，期满后自动失效。 6.3本合同正本 二 份，双方各执 一 份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程建筑材料购销合同11 甲方(需方)： 法定代表人： 乙方(供方): 法定代表人: 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量及其它： 见附件(附件为合同重要组成部分，具有同等法律效力)。 二、乙方供应产品或原材料必须满足： 1、达到贵州省相应的质检验收标准; 2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供

31、应; 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。) 四、货款支付方式和时间 计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、

32、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履

33、行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 八、其它 按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院起诉。 九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

34、 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程建筑材料购销合同12 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240-115-53)按每快0.05元，配砖(200-90-53)按每块0.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。 2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 付款实行

35、月结款制度，每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。 三、材料质量： 乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量)，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。 四、违约责任： 1、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分2陪罚款，且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。 2、乙方必须按照甲方的.要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。 3、

36、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行承担责任。 4、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足;甲方有权终止合同。 五、合同执行： 1、 本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理。 2、 本合同双方签字盖章之日起生效。 3、 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。 甲方： 乙方： 年 月 日 工程建筑材料购销合同13 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240

37、*115*53)按每快0.05元，配砖(200*90*53)按每块0.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。 2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 付款实行月结款制度，每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。 三、材料质量： 乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量)，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。 四、违约责任： 1、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少

38、部分2陪罚款，且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。 2、乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。 3、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行承担责任。 4、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足;甲方有权终止合同。 五、合同执行： 1、 本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理。 2、 本合同双方签字盖章之日起生效。 3、 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日28