建房合同协议书【最新9篇】.docx

《建房合同协议书【最新9篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建房合同协议书【最新9篇】.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建房合同协议书【最新9篇】农村自建房合同 篇一 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造续三、四层和后院补建工程，签订以下协议： 一、 工程内容： 1、工程地址：西安市_ 2、本院后院补建：具体结构为双方商定的内容，灰土井八个，直径1.2米、深度3米，外边柱4根，400_400mm、钢筋为12_8根；里边柱240_300、钢筋为12_6根；圈梁、地梁为240_240、4根12#螺纹。柱子到3楼顶。 3、续盖三、四层：三；楼靠南边有240_240柱子4根(钢筋为12#_4根)有圈梁、用楼板。四层无有柱子、有圈梁、梁为240_240(钢筋为12#

2、_4根)用现浇。施工要求符合民用房建设。 二、 工期： 1、 开工日期：本项目工程工期从_年 月 日起至_年 月 日止，共 60天 2、 施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、 工程合同价款： 经协商本合同总承包单价为人民币：三百一十五元每平米；总价约为十五万人民币(含后院补建)后院补建一二层；单算二。八万元，三四层按面积计算 四、 承建方式 乙方对房屋建设工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1、 乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。 五、 工程付款

3、办法 工人进门施工到三层封顶(含后院补建至三层)付工程总价的40%、四层封顶付 工程总价的30%、粉刷完成后付工程总价的25%，剩余5%交工后甲方验收合格满意后15日内一次性付清。 六、 粉刷等后续工程 所有建设房屋的室内、院内粉白；地面铺60地转，后院水泥压光，街面贴瓷，一层一个卫生间，拆房以及建筑垃圾有乙方处理，拆下的可用材料由乙方所有做二次利用。二层上的拆除垃由甲方处理 七、 施工安全要求及质量问题责任 乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程 中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担一切安全事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关

4、。如有工程质量问题(主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋；横梁断裂、露筋；天板与地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直等)由乙方承担赔偿一切损失。前边；因地基出现的开裂；乙方不负责任 八、双方在施工中的几项规定： 1、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法、施工过程中发生的所有安全事故由乙方承担全部责任。 2、开工前甲方负责向乙方提供施工场地，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供工人住宿。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。 3、 工程竣工后，乙方负责

5、施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。 九、合同生效与终止： 本合同自双方法人代表签字并加盖公章(或手印)后生效。工程圆满结束后，甲方将款项结清后合同即告终止。 十、 本合同壹式肆份，甲、乙方各执壹份，新房村委会执壹份，施工方执壹份具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补 签有关协议， 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 委托代表： 甲方签字： 乙方签字： 建房合同书 篇二 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 第一条工程概况 1、工程名称：农村自建房屋装饰装修。 1、施工地点：玉溪市江川县。 1、房屋概况：房型_(层)，建筑面积约_平方米。 第二条装修施工内容 甲方将自

6、建房的装修工程承包给乙方，施工内容为：水电改造工程、地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，包水管，顶面、墙面涂料，材料安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。 第三条承包方式 包工不包料，由甲方提供装修所需材料，乙方提供施工工具、招聘组织施工人员进行施工作业。装修设计方案由甲乙双方共同商定后实施，施工过程中甲方如有需要调整方案的及时通知乙方，乙方应无条件采纳。 第四条装修价款 本合同项下装修项目总价款：_元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），大写_（人民币整），该价款为施工包干价。 第五条装修款项支付方式 乙方装修施工竣工后十天内，甲方对房屋装修进行竣工验收，验收合格后三十天内甲方一次性

7、向乙方支付总价款的95%，剩余总价款的5%作为质量保证金，质保期一年，质保期届满房屋装修质量没有问题的，甲方将质保金退还乙方。 第六条装修工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期为_天。 第七条乙方在施工过程中如对甲方提供的材料造成损害，损害材料价值200元以内（包括本数）的，甲方可不予追究；损害材料价值超过200元的，乙方应全额赔偿甲方。 第八条乙方自行招聘施工工人进行装修施工，工人管理和劳务费由乙方自行负责；乙方应制定相应施工安全制度并严格落实，如施工工人在装修施工过程中发生安全事故，涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部承担，且甲方若因此被法院等司法机关判决承担赔偿责任的，甲

8、方有权根据本约定向乙方追偿或直接从工程款里扣除。 第九条本合同项下装修项目乙方不得再转包或分包给第三人，如乙方违反本约定，甲方有权立即解除合同并追究乙方违约责任。 第十条协议的变更和解除 1、乙方违反本合同第九条约定的，甲方有权解除本合同，并不予支付乙方已经施工部分的工程款。 2、乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时生效。 第十一条违约责任 1、乙方违反本合同第六条约定未能在工期内完成装修工程的，每逾期一天应向甲方承担30元的违约金； 2、乙方施工过程中对甲方房屋主体结构造成损害的，应承担恢复原状、赔偿损失的违约责任。 第十二条本协议一式

9、二份，自甲乙双方签字或盖章后生效 甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。因履行本合同产生争议，由双方协商解决；协商解决未果，由甲方所在地人民法院管辖。 甲方（签章）：_乙方（签章）：_ 住所：_住所：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 委托代理人：_委托代理人：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 建房合同书 篇三 甲方： 乙方： 甲方拟在本村组原庄基上修建房屋，乙方长期从事农村房屋修建，具有一定的专业水平和知名度，甲方现将修房承揽给乙方施工，双方在平等互利、协商一致的基础上达成如下合同： 一、房屋结构及承揽范围： 甲方拟建砖混结构一层平房，甲方已完成打地基及底圈梁，现将房屋地上的修建

10、承揽给乙方施工，承揽范围包括砌墙修建主体、打上圈梁、上屋面、房屋内粉刷、贴瓷（门前墙面外贴瓷、客厅墙面内贴瓷、厨房及卫生间内贴卫生瓷）、地面水泥压光、房屋东侧水泥外粉墙； 二、房屋计价面积及工价支付方式： 1、面积计算方式：房屋修建完后双方先丈量所建房屋长度与宽度，是从一侧房屋滴檐水起到另一侧房屋滴檐水止，相乘得到的面积减去院内亮天面积后为房屋计价面积。房屋计价面积为平方米； 2、价格：双方约定单工(）价为元/平方米（大写元/平方米），总工价（房屋计价面积乘以单工价）为元； 3、支付方式：在本合同签订之日前，甲方向乙方支付元（大写元）作为定金，在主体修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付元（大写元

11、），在粉刷完毕甲方验收质量合格后，向乙方支付元（大写元），下剩款项在20x 年 月 日前付清。 三、合同期限： 本合同的期限从20x 年 月 日起到20x 年 月 日止。其中砌墙修建主体、打梁上屋面在20x 年 月 日前完成，房屋内粉刷、贴瓷、地面水泥压光、房屋东侧水泥粉外墙在20x 年 月 日前完成； 四、双方的权利与义务 1、甲方根据约定向乙方支付价款，并根据乙方施工进度其提供建房所需的水泥、沙子、钢筋等建筑材料； 2、甲方应当提供乙方使用的水、电，并保证水电能正常使用； 3、乙方根据甲方修建房屋设计意图保证按期完成工程，且房屋质量符合行业要求及一般要求，所需的专业设备如搅拌机、架板及架管

12、等由乙方提供； 4、乙方施工中自行指挥所雇人员各负其责，组织施工并进行监督，对房屋质量负责，乙方积极采取安全措施，确实抓好安全生产，施工中如发生安全事故，所造成的伤害均由乙方承担，甲方不承担任何责任。 5、甲方不参与乙方组织的施工，但有权对乙方施工过程进行监督，如发现乙方修建房屋存在出现质量问题，甲方应当及时与乙方沟通，有权让乙方进行及时纠正。甲方验收乙方所建房屋质量合格后双方签字，乙方完成交付义务。 五、违约责任： 1、甲方应当按约定期限内向乙方支付工价，如果违约，每逾期一日，甲方按向乙方支付违约金； 2、乙方应当按约定期限内保质完成施工，如果违约，每逾期一日，乙方按向甲方方支付违约金； 3

13、、如房屋质量存在问题，甲方有权让乙方及时重作或者修理，如甲方通知乙方后三天未到，甲方有权让他人进行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等费用由乙方承担； 六、施工过程中，本合同未尽事宜或者变更承揽内容由双方及中间人友好协商解决，可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力； 七、本合同经甲、乙双方签字后生效，一式三份，由甲乙各执一份，中间人执一份，具有同等法律效力。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年xxxx月xxxx日 _年xxxx月xxxx日 农村自建房合同 篇四 甲方：姓名性别 年龄 民族 电话 住址： 乙方：姓名 性别 年龄 民族 电话

14、 住址： 甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。 1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米(详见后附示意图)。 2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币 圆整。 3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。 4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。 5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。 6、此协议电脑

15、打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。 7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。 甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章) 中人：(签字盖章) _年 月 日 - 甲方：_(姓名，身份证号码) 乙方：_(姓名，身份证号码) 甲方拟建房屋一座，位置在_县_镇_村_组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。 一、双方权利义务 甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前_天通知甲方购买所需材料。 乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。 搅拌机、震动器等施工机械

16、以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。 工期从_年_月_日开始建设，工期为_天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。 乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。 乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。 二、质量要求 乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工，加强质量管理。 重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。 甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。 房屋建成后一年内，甲方发

17、现质量问题的，乙方必须进行免费维修。 三、付款方式 工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币_元。 付款时间：第一次付款在施工开始后_天内，第二次付款在_，第三次付款在_，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后_天内给付。 四、违约责任 由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作；造成损失的，由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承担违约金_元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。 2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金_元。 建房合同 篇五 甲方：_ 地址：_ 电话：_传真：_ 授权代表

18、：_职务：_ 乙方：_ 地址：_ 电话：_传真：_ 授权代表：_职务：_ 第一条前言 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法和其他有关法律、法规的规定，基于： 1。甲方已于_年_月_日依法以招标（或拍卖、行政划拨）方式取得位于_、编号为_的地块的土地使用权，该地块的规划用途为_、容积率为_、计划建筑面积为_平方米、土地使用权年限自_ _年_月_日至_年_月_日止、土地使用权证（或用地红线图）编号为_； 2。乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业； 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。 第二条合作建房 甲方同意提供依

19、现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成_栋_层的办公（或商住、住宅）楼，并按本合同第六条的约定进行产权分成。 第三条建房资金 建房资金预计为人民币_元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。 建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。 第四条报批手续 除按规定应由双方共同办理的报批手续外，包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方

20、办理报批手续，包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。 第五条设计、建筑 工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。 工程设计的招标工作应在本合同生效后第_天内完成，整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工，并在第个月内完成竣工验收工作。 第六条产权分成 全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：甲方拥有_栋_层房屋的产权，乙方拥有_栋_房屋的产权。 乙方应在工程竣工验收合格后_日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。 第七条违约责任 1。如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本

21、合同生效后第_天内开工、或在第_个月内完成竣工验收工作，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。 2。除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。 3。如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在_个月以内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金；当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。 第八条争议解决 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行

22、仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第九条合同生效 本合同自政府主管部门批准后生效。 甲方：_乙方：_ 授权代表（签字）：_授权代表（签字）：_ 日期：_ 地点：_ 建房合同 篇六 甲方： 乙方： 甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守： 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具

23、等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写： 元( )，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%

24、， 预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75

25、（日历天），从签订合同之次日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。 九、后期维修 因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任 十、其它 其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)： 乙方签字(章)： 延伸阅读：学界关于农村建房施工合同纠纷案由定性的问题主要由以下两种观点。 1、应认定为建设工程合同纠纷。 2、应认定为承揽合同。 根据合同法第二百五十一条 的规定，承揽

26、合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。合同法第二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 合同法第十六章对建设工程合同作了特殊规定，第二百八十七条明确该章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。本人认为，立法者将建设工程合同从承揽合同中独立出来，就是考虑到建设工程领域的专业性和安全性的特殊要求，为确保建设工程质量和建设工程安全，才通过制定专门的法律法规予以完善规范，维护建筑市场秩序。因此，将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合立法本意。 此外，根据20xx年2月18日最高人民法院审判委员会通过的最高人民法院关于修改民事案件案由规

27、定的决定（法20xx41号)第一次修正），“农村建房施工合同纠纷”隶属于第四部分合同、无因管理、不当得利纠纷中的“建设工程合同纠纷”，与建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、建设工程监理合同纠纷、建设工程分包合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷、装饰装修合同纠纷等是并列的。因此，将农村建房施工合同认定为建设工程合同符合民事案件案由规定。 最后，从规范农村建筑市场秩序来看，司法机关将农村建房合同认定为建设工程合同，更有利于促进相关的行政管理部门制定实施农村建筑市场的配套政策，进一步推动农村建筑市场的规范运行。 建房合同协议书 篇七 发包人：_ 居民身份证号码：_联系电

28、话：_ 通讯地址：_ 承包人：_ (承包人为建筑施工企业的填写以下内容) 通讯地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 统一社会信用代码：_企业资质证书号：_ 法定代表人：_联系电话：_ 委托代理人：_联系电话：_ (承包人为农村建筑工匠的填写以下内容) 居民身份证号码：_联系电话：_ 通讯地址：_ 根据中华人民共和国合同法浙江省农村住房建设管理办法以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、建房概况 1.建房地点： 2.建房规模：_层，总建筑面积_;结构形式(在中以划方式选定，只能选择一项)：框架结

29、构；砖混结构；木结构；其他_。 3.宅基地用地批准文件文号：_;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号：_。 二、承包内容和方式 1.承包人按照发包人提供的设计图纸，承担以下内容的施工(在中以划方式选定，可以选择多项)：地基基础；主体结构；电气管线；给排水管道；化粪池工程；其他_。 2.承包方式(在中以划方式选定，只能选择一项)：包工包料；包清工；部分承包；其他_。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外，均由承包人提供。 三、合同工期 计划开工日期：_年_月_日；计划竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。 四、价款支付和费用承担 1.总价款：人民币(大

30、写)_(元)，价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的，变更部分的费用按实增减。 2.发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在中以划方式选定，只能选择一项)： 按施工进度支付： (1)开工时支付预付款人民币(大写)_(元); (2)地基基础验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元); (3)地上一层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元); (4)地上二层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元); (5)地上三层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元); (6)竣工结算完成后_日内付清剩余价款人民币(大写)_(元)。 其他付款方式：

31、 3.承包人承担其雇佣的施工人员的劳动报酬，以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失，但是，因发包人原因导致或者加重的损失，由发包人承担。 五、施工要求 1.发包人应当在开工_日前向承包人提供设计图纸，并保证建房地点通电、通水、通路，场地具备施工条件，与周边邻居不存在影响施工的纠纷。 2.发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准，除就地取材的竹、木等材料外，应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(_配)件和设备。 3.承包人应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工，采取安全施工措施，及时发现和消除施工、消防等安

32、全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查，对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。 4.承包人完成隐蔽工程施工后，应当提前_日通知发包人验收。发包人不能按时验收的，应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收，也未通知承包人延期的，承包人有权自行验收，验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的，不得进入下一道工序施工。 5.承包人完成全部施工内容，并备齐施工档案资料后，可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起_日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的，发包人应当在_日内向承包人签发接受交付的凭

33、证。验收不合格的，承包人应当返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后，应当通知发包人，按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的，发包人不得使用。 6.承包人对建房承担质量保修责任，保修期为：地基基础和主体结构_年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗_年，电气管线、给排水管道_年。保修期自竣工验收合格之日起算；建房未经竣工验收，发包人擅自使用的，保修期自其实际占有之日起算。 7.建房经竣工验收合格的，以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期；因发包人原因，自收到通知之日起_日内未完成

34、竣工验收的，以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期；建房未经竣工验收，发包人擅自使用的，以其实际占有之日为竣工日期。 六、竣工结算 承包人应当自竣工验收合格之日起_日内向发包人提供结算清单，发包人应当自收到结算清单之日起_日内完成审核，逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的，应当自收到审核意见之日起_日内提出，逾期未提出异议的，视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款，发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人；对于其中一方有异议的结算价款，按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。 七、违约责任 1.发包人具有下列情形之一的，承担相应

35、的违约责任： (1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，按日计算向承包人支付逾期应付款万分之_的违约金，逾期超过_日的，承包人可以解除合同； (2)发包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定，导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的，承担承包人相应损失； (3)发包人违反合同约定造成停工的，按每日_元的标准向承包人支付违约金； (4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的，承担因此造成的承包人实际损失。 2.承包人具有下列违约情形之一的，承担相应的违约责任： (1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备，给发包人造成损失的

36、，承担发包人相应损失； (2)承包人施工质量不符合合同约定的，承担发包人相应损失； (3)承包人未按合同约定期限完成施工，造成工期延误的，按每日_元的标准向发包人支付违约金，工期延误超过_日的，发包人可以解除合同； (4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的，承担因此造成的发包人实际损失。 八、争议解决 因合同及合同有关事项发生的争议，双方可以通过协商、调解解决，也可以按下列方式解决(在中以划方式选定，只能选择一项)： 向_仲裁委员会申请仲裁； 向_人民法院提起诉讼。 九、其他事项 1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

37、2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。 3.本合同一式_份，具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 附件：预算清单 发包人(签字或者盖章)： 承包人(签字或者盖章)： 签订日期：_年_月_日 建房合同 篇八 甲方： 乙方： 年月日年月日 出卖人：身份证号：（以下简称甲方）联系方式： 买受人：身份证号：（以下简称乙方）联系方式： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议：现一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条甲方愿将自有座落于，建筑面积为的还建房

38、屋出卖给乙方。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备，在本合同中均简称为“该房屋”。 第二条本合同第一条所列该房屋的甲乙双方商定成交价格为：人民币元（￥0元）。乙方共计分两次付清，付款方式： 1、在合同签订日一次性支付首付款人民币元（￥0元）； 2、在甲方交房日（合同签订日后两周内），交房当日一次结清尾款为：人民币元（￥0元）。 第三条甲方按下列方式向乙方交付房屋： 1、甲方应当于合同签订日后两周内将该房屋交付乙方，甲乙双方共同对附属设施设备、装饰装修、相关物品等事项进行确认，移交房屋钥匙并配合乙方实际接收该房屋。 2、关于水、电、气的约定，查验水、电、气

39、表的读数，不欠费即为满足移交条件。 第四条鉴于该房屋的。土地使用权为集体用地，可能无法办理不动产权证，乙方须承担由此所引起的相关风险。在乙方的配合下，须由甲方在村委会办理该房屋的过户证明文件并交付乙方存档。另外，以后涉及该房屋的所有费用（水、电、气、物业费、有线等），转移费用全部由乙方承担，甲方不承担任何费用。 第五条甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。乙方在实地察看、充分了解并自愿接受房屋瑕疵基础上签订合同，在钥匙移交后，乙方不得以任何理由拒绝付款。 第六条该房屋出卖给乙方后，如遇价格上涨、下跌时，甲乙双方不得

40、以任何理由违约，各自承担相关风险。 第七条该房屋出卖给乙方后，如因房屋存在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商主张权利的，甲方应配合向开发商主张权利。 第八条甲方出卖给乙方的该房屋，乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。 第九条违约责任 乙方如未按本合同第二条规定的时间付款，每逾期一天，按照购房总价的3支付违约滞纳金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，由乙方向甲方支付总房价20%的违约金及上述一个月的滞纳金。 第十条共有权人与甲方系父女、母女关系，同意甲方

41、全权处理出卖该房屋的相关事宜，并愿对甲方在本合同中的义务向乙方承担连带责任。 第十一条本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十二条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。 甲方（签字及手印）： 共有权人（签字及手印）： 乙方（签字及手印）： 共有权人（签字及手印）： 签订日期：年月日 建房合同协议书 篇九 持地者（甲方）： 身份证号码： 建房者（乙方）： 身份证号码： 甲乙双方就甲方宅基地建房的事宜，经双方协商一致达成如下条款： （1）甲方以宅基地作为建房股份，乙方负责建房所有费用（水电除外）为建房股份。

42、（2）建房后的房源按甲方40%、乙方60%分配，具体分配方案如下图： 全部建筑的产权由甲、乙双方按比例分成：甲方拥有_套正房（含上下层）_套平房的产权，预计建筑面积_平方米；乙方拥有_套正房（含上下层）_套平房的产权，预计建筑面积_平方米，在建筑竣工一个月内分割完成。 （3）合作建房分割后，所分得的房屋，甲、乙双方均享有独立的处置权，包括自用、租赁、销售等，但任何一方均不得从事违反国家法律、高噪音、高污染、高危险性方面的业务经营，否则另一方有权提出赔偿。 （4）建房范围，南以原二楼北墙外起往北20米止，东西以院落倆侧围墙止，正房建二层，外墙水泥抹灰照光、里墙细沙灰照面、地面打垫层、门窗齐全、上下水管、电齐全；南房