道路开工奠基仪式致辞开工奠基仪式贺词(八篇).docx

《道路开工奠基仪式致辞开工奠基仪式贺词(八篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路开工奠基仪式致辞开工奠基仪式贺词(八篇).docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 道路开工奠基仪式致辞开工奠基仪式贺词(八篇)2023年道路开工奠基仪式致辞(精)一 承包方：山东金宇针织有限公司建立的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必需找施工质量牢靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形简单、无专用施工道路，在施工时要特殊留意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。 一、 工程名称：_ 二、 工程地点：_ 三、工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约_米，厚度_厘米，砼强度等级_以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内

2、容。(包括割缝) 四、 承包方式：包工包料。 五、 工程造价：按每平方_元，按实计算。 六、 质量要求：按现行的“_”验收，合格工程。 七、材料要求：黄沙采纳含土量少的自然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采纳大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格13厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准参加石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到标准要求，甲方在告知整改无效的状况下，有权要求停顿施工，不付工程款。 八、 安全施工：在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。 九、付款方式：工程竣工验收合格后，_天付工程总额_%，满_天无质量问题

3、付_%，余款满_年付清(工程保质期为_年)。 十、 工期：开工日期_ 年_月_日，竣工日期_年_月_日。天气状况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方_元，累计计算。 十一、 质量保证金_万元_天之内退还。 十二、 未尽事宜甲乙双方协商解决。 十三、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。 甲方：_乙方：_ _ 年_月_日_ 年_月_日 2023年道路开工奠基仪式致辞(精)二 “遵章守法，从我做起。”为了维护道路交通安全秩序，预防和削减道路交通事故，确保自身、家庭以及社会公众的平安、幸福，作为一名教师和交通参加者，我承诺做到： 一、自觉遵守中华人民共和国道路交通安全法、贵州省道路交通

4、安全条例及其相关法律、法规，时刻谨记交通安全。 二、持证驾车、驾安全车，文明行车，切实做到不酒后驾车，不闯红灯，不超载超速，不开英雄车、斗气车。 三、停文明车，切实做到路口不越线停车，不在网格线内停车，不在路口、公交停靠站点停车，不违法占道乱停乱放。 四、家庭自用，不营运，不借机运送学生或租赁他人。 五、手续齐全、按时年检和缴纳保险。 六、珍爱生命、遵章守法、文明驾驶、礼让行车、遵守承诺。 七、本人自愿遵守以上承诺，对本人行为负责，做文明守法的教育工，与全校师生一起，共建平安校园。 八、本承诺书一式两份，甲乙双方各一份。 xxx 20xx.x.x 2023年道路开工奠基仪式致辞(精)三 发包人

5、：刘 俊(以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商全都，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程工程 1、 工程名称： _河村村级道路路面硬化工程。 2、 工程地点：_县_河村。 3、 承包范围： 约2公里水泥硬化路面混凝土的铺设。 4、 承包方式：包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。施工机械由乙方自行负责。 5、 合同价款： 路面硬化每米45.50(肆拾伍元伍角整)元整。包括切缝、养护、模板安拆等与路面施工有关的工作。(竣工后以实际丈量为准进展结算)。 6、工期：自开工_河村之日起，20日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到

6、位工期顺延。天雨三天工期顺延。 二、 技术要求 路面为18cm厚、c30水泥混凝土路面，宽3.50米。 三、 施工及质量要求 严格掌握路面宽度。，平坦度、纵横向的坡度，材料质量，并按监理和标准的要求施工。垫层必需夯实，否则返工一切损失由乙方自负。 四、 双方权利和义务 1、发包人的权利和义务 发包人委派 为工地代表： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进展监理与掌握、参加工程竣工验收的相关工作。 2、发包人主要工作： 负责现场协调工作; 3、承包人的权利和义务 工程负责人姓名： 工程负责人代表承包人就此工程工程全权对发包人负责。 4、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作

7、。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，担当由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作发包人和监理单位进展质量检查。 五、工程价款的支付 本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的80% 。下剩款项在工程竣工验收后30日内付清。(税费由甲方支付)。 六、安全文明施工 承包人应按建立总承包单位工程施工现场治理规定及发包人统一治理制度的规定，细心组织、文明安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场治理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 承包人在施工、车辆运输过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并担当相应

8、的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件后48小时通知发包人组织竣验收。发包人在收到通知后准时组织有关单位进展验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并担当自身缘由造成的整改费用。 八：本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。 甲方： 乙方： 2022年_月_日 2023年道路开工奠基仪式致辞(精)四 甲方(托运人)： 工商登记证号： 法定代表人： 开户行： 账号： 地址： 电话： 电子邮箱： 乙方(承运人)： 工商登记证号： 法定代表人

9、： 开户行： 账号： 地址： 电话： 电子邮箱： 甲乙双方本着自愿、公平、互利、诚恳信用原则，依据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规规章和国家强制性标准，在充分协商的根底上，就道路危急货物运输达成如下协议： 第一条 本合同使用的以下用语的含义是： 1、托运人是指托付承运人运输危急货物，并与承运人订立道路货物运输合同(危急货物)的人。在本合同中是指 _ 。 2、承运人是指具有道路运输经营许可证，从事营业性道路危急货物运输，并与托运人订立道路运输合同(危急货物)的人。在本合同中是指_。 3、收货人是指道路货物运输合同(危急货物)中托运人指定的提取货物的人。 4、道路危急货物运单是指道路货物运输

10、合同(危急货物)的证明，是货物交接单证。 5、危急货物装货清单是指记载所装危急货物名称、数量、尺码、重量、标志和箱内货物积载状况等明细内容的单证。 6、承运人责任期间是指从收到货物起至运达目的地交付收货人止的承运人掌管的全部期间。 7、危急货物是指具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀等危急特性，在生产、经营、运输、储存、使用和处置中，简单造成人身伤亡、财产损毁或者环境污染而需要特殊防护的物质和物品。危急货物以列入国家标准危急货物品名表(gb12268)的为准，未列入危急货物品名表的，以有关法律、行政法规的规定或者国务院有关部门公布的结果为准。 8、本合同所称道路危急货物运输，是指使用载货汽车通过道

11、路运输危急货物的作业全过程。 其次条 货物的根本状况： 1、危急货种类： 爆炸品 压缩气体和液化气体 易燃液体 易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品 氧化剂和有机过氧化物 毒害品和感染性物品 放射性物品腐蚀品杂类 2、托运人保证合同期限内向承运人至少托运_(吨、件、箱)的货物。 第三条 运费及其他费用： 1、运费：_ 2、每月_日前承运人缮制上月费用清单发给托运人确认，该清单应包括运费、其他费用、代垫费用等。 3、托运人在收到费用清单后的_日内，审核确认后发回承运人，由承运人开具符合法律规定的发票给托运人; 4、托运人按结算期向承运人支付运费，在结算期届满前_日，支付上月运费。结算期为_ 。 油价

12、每上涨或下跌 _ %， 运费相应上涨或下跌_ %。 劳动力本钱(以本市最低工资标准计)每上涨或下跌 _ %， 运费相应上涨或下跌_%。 承运人应当将根据本合同计算得出的运费增加数额在费用清单中另行列明，托运人应当在收到书面通知后_ 日内支付。 托运人应当将根据本合同计算得出的运费削减数额书面通知承运人。承运人已收取运费的，应当在收到书面通知后的下一结算期的费用中扣减。 第四条 货物的保险与保价： 1、保险： 由托运人自行办理; 由承运人代为办理; 详细业务详细协商选择并在道路危急货物运单上注明。 由承运人代为办理保险的，托运人应当出具书面托付书，所需费用由托运人另行支付给承运人，不计算在运费之

13、中。若发生保险事故，承运人应供应相应的文件，帮助托运人办理理赔。 2、保价： 否 是牭被跷镒芗鄢过 _元，或毛重每公斤超过_元时，必需保价。保价费不超过货物保价金额的0.7%，由托运人在货物启运前支付。 详细业务详细协商选择并在道路危急货物运单上注明。 第五条 货物的托运与承运： 托运方托付承运人托运货物前，应提前_小时递交道路危急货物运单，并提交与货物及运输有关的其他单证。如托运货物不符合法定或商定运输条件的，承运人可以在_小时内要求托运人改正;托运人拒绝改正或无法改正的，承运人有权拒绝托运人的运输要求。 第六条 货物的交接： 交接货物时，交接双方应当依据道路危急货物运单，核对品名、件数及包

14、装状态和标志标识，在交接单证上加以记载。 第七条 当事人的权利义务： (一)托运人的义务 1、托运人应当遵守国家关于道路运输危急货物的法律法规规章和标准托运危急货物和对危急货物进展作业。 2、托运人应当托付具有道路危急货物运输资质的承运人承运，并须查验其道路运输经营许可证、道路运输证、从业资格证及其他法律法规标准要求承运人应当具有的证书、证照或证明，如托付外省市危急化学品道路运输企业在沪承运的，必需查验本市交通治理部门的备案证明，复印后与货运单一并留存。并比对上海市重点营运车辆联网联控平台接入车辆名目，明确承运车辆。 3、托运人应当准时办理危急货物运输所需的各种手续，并将已办理各项手续的单证和

15、证明文件送交承运人。 4、托运人应当根据危急货物运输包装技术条件(gb12463)和危急货物包装标志(gb190)和其他规定，妥当包装货物并在外包装上设置标志。 5、托运人应当向承运人书面供应说明危急货物的品名、数量、危害、应急措施等状况。需要添加抑制剂或者稳定剂的，托运人应当根据规定添加，并告知承运人相关留意事项。托运人托运危急化学品的，还应提交与托运的危急化学品完全全都的安全技术说明书、安全标签。托运整箱时，需提交危急货物装箱清单。 6、自理装卸货物的，用于装卸危急货物的机械及工具的技术状况应当符合行业标准汽车运输危急货物规章中规定的技术要求。装卸作业应当遵守汽车运输、装卸危急货物作业规程

16、的规定，并指派装卸指导员，并对其行为负责。 7、托运人不得在危急化学品中夹带一般货物，不得将危急化学品匿报或者谎报。 8、托运人应当根据合同的商定支付运费、其他费用及归还垫付费用。 9、托运人在承运人将货物交付收货人之前，可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人。但应当赐予书面通知，并赔偿承运人因此受到的损失。 (二)承运人的义务 1、承运人应当严格遵守国家关于道路运输危急货物的法律法规规章和标准承运危急货物。 2、承运人应当查验托运人的危急化学品生产、储存、经营许可证，复印后与货运单证一并留存，不得为无相应许可证的单位运输危急化学品。 3、承运人应当供应其具有道路

17、危急货物运输资质、其车辆及从业人员具有相应资质、及已投保承运人责任险的证明。包括但不限于道路运输经营许可证，运输货物的车辆应当具有相应资质的运输证。其从业人员应当具有从业资格证，并具有其他法律法规标准要求的证书、证照或证明。 4、承运人不得将承运的危急货物转交其他无相应危急货物运输资质的其他单位或者个人运输。 5、承运人应当依据承运的危急货物的需要，供应性能良好、经济适用的载货车辆。载货车辆技术性能和技术等级符合国家规定的标准，并按道路运输危急货物车辆标志(gb13392)的要求悬挂标志，配备符合国家有关标准以及与所载运危急货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。承运车辆必需是正常接入交通运输

18、部全国重点营运车辆联网联控平台，并被录入上海市重点营运车辆联网联控平台接入车辆名目。 6、承运人应当根据合同的商定接收货物。接收货物时，应当核实所装运危急货物的收发地点、时间以及托运人供应的相关单证是否符合规定，核实货物的品名、编号、规格、数量、件重、包装、标志、安全技术说明书、安全标签和应急措施以及运输要求，并仔细检查包装的完好状况。 7、承运人应依据危急货物的性质，依据汽车运输、装卸危急货物作业规程的规定，严格根据要求采纳适宜的方法对货物进展固定、捆绑、衬垫。在装货过程中，如发觉货物包装破损，应准时做好记录，并通知托运方，更换合格的包装后再装车。 8、承运人应当根据商定的路线或合理的路线，

19、在合同商定的期限内或合理期限内，将货物运送到目的地。承运人对危急货物进展装卸、运输时，应当遵守汽车运输危急货物规章、汽车运输、装卸危急货物作业规程的规定，不得超过规定的荷载、限量装载危急货物，不得将危急货物与一般货物混装。 9、承运人应当准时向收货人发出到货通知。承运人发出到货通知后，收货人在规定期限内不提取或者承运人无法联系到收货人的，承运人应当通知托运人，托运人应当毫不拖延地提出解决方案。 第八条 责任的划分： (一)托运人的责任 1、托运人未按合同或运单规定的时间和要求，备好货物和供应装卸条件，以及货物运达后无人收货或拒绝收货，而造成车辆延滞及其他损失的，托运人应当担当赔偿责任。 2、因

20、托运人以下缘由而导致车辆、机具、设备损坏、污染或人身伤亡的，托运人应担当相应的赔偿责任： (1) 未正确说明所托运的危急货物的种类、数量、危急特性以及发生危急状况的应急处置措施; (2) 未根据国家规定对所托运的危急货物妥当包装，并未在外包装上设置相应标志的; (3) 货物包装质量不符合标准，而从外部无法发觉; (4) 需要添加抑制剂或稳定剂的危急货物，未添加或未将有关状况告知承运人的。 3、托运人错报、瞒报、误填货物名称或装卸地点，造成承运人错运误送，装货落空以及由此引起的其他损失，由托运人担当赔偿责任。 4、托运人不按商定支付运费及其他费用、归还垫付费用的，除上述费用外，并须支付上述费用的

21、_/日的违约金，在_日内，托运人仍不支付的，承运人有权留置相应货物。 5、托运人不供应或不能足额供应商定数量的货物时，应向承运人支付缺乏局部运费的_%的违约金。 (二)承运人的责任 1、货物在承运责任期间内，发生灭失、缺少、变质、污染、损坏，承运人应负赔偿责任。但有以下状况之一者，不负赔偿责任： (1)不行抗力; (2)货物包装完整无损而内装货物短损、变质; (3)货物的自然损耗和性质变化; (4)托运人违反国家有关法令，货物被有关部门查扣、弃置或作其它处理; (5)托运人或收货人的过错; (6)法律法规规章中规定的承运人的免责的状况。 2、由于承运人违反道路危急货物运输治理法律法规规章而造成

22、托运人损失的，承运人应担当赔偿责任。 3、由于承运人的责任，造成货物未按商定时间运达，承运人应负违约责任;逾期到达的，超过_小时后，以_元/小时/(车)为标准起算赔偿金额，该赔偿金额仍缺乏以弥补损失的，承运人仍应当担当赔偿责任。错运到达地或错交收货人，承运人应将货物无偿运到规定的地点，交给指定的收货人。 4、货物发生灭失损坏的，假如托运人在启运前声明货物价值并已支付保价费的，按保价金额赔偿。托运人未对货物进展保价或虽在货物启运前声明货物价值但未支付保价费的，承运人支付的赔偿数额为灭失损坏货物运费的_倍，拖延交付的赔偿数额为拖延交付货物运费的_倍。 5、承运车辆未接入交通运输部全国重点营运车辆联

23、网联控平台，并未被录入上海市重点营运车辆联网联控平台接入车辆名目的，应负违约责任。 第九条 合同的变更： 1、货物起运前，托运人可以要求变更合同，并担当因变更合同所发生的费用。 2、货物起运后，托运人可以变更货物的到达地、收货人，并担当因变更合同所发生的费用。 3、任何一方变更合同，必需实行书面形式。 第十条 保密事项： 任何一方未经对方同意，在商定的保密期限内，不得将与本合同有关的任何文件、记录、通讯、信息和交易披露给第三方。依照法律的规定、政府的命令或司法机关的要求而强制披露的除外。 保密期限为 _，该期限不受合同的解除或终止的影响。 第十一条 争议解决： 因本合同履行发生的争议及与本合同

24、有关的其他争议，双方应当友好协商解决;友好协商仍不能解决的，应当提交上海仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(选择依法向具有管辖权的人民法院起诉的，请划去前款内容) 第十二条 合同期限： 本合同的期限为_年，自_ 年 _ 月_ 日始，至 _年_月_日止。合同期届满前一个月，任何一方可以提出续签合同。如双方未就延展期限进展协商并达成协议，则本合同自期限届满时终止;但若双方在合同期届满后仍实际发生承托业务关系的，则视为承受本合同约束，其约束力延展至最终一次的承托业务完成之日止。 第十三条 商定的其他事项： _ 本合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份，签字盖章后具有同等法律效力。 (

25、以下无内容) 甲方(公章)： 乙方(公章)： 授权代表(签字)： 授权代表(签字)： 职位： 职位： 日期： 日期： 2023年道路开工奠基仪式致辞(精)五 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方充分协商，甲方将 一批钢构造构件托付乙方进展运输，并就详细事项达成如下协议： 一、货物名称：钢构造构件，详细见附表; 二、起止地点：起运地为_ ;止地为_内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行打算。 三、运价：见附件表; 四、付款：在起运后首次付款预留_元保证金，后期运输按_支付。 五、义务责任： 1、甲方义务责任： 甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告知乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆

26、。 甲方应组织人员和吊车积极帮助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。 按商定支付乙方的运费。 甲方供应乙方办理超限所需图纸资料。 乙方不按合同商定履行甲方可中止运输合同。 2、乙方义务责任： 乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并供应本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进展保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。 乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。 乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢构造厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过

27、程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应担当该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_元。 乙方在运输过程中的过路、过桥费，违章罚款及车辆的各种消消耗用均由乙方自己担当。 乙方自己负责在公安、大路治理部门办理超限准运证明，所需一切费用由乙方自己担当，若因乙方车辆故障、通行证件缘由造成构件被拘留等状况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。 甲乙双方签订合同后，乙方不履行商定，应赔偿甲方_元。 本合同经双方签字盖章后即生效，构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决，解决不成可向当地人民法院起诉解决。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 年 月 日年 月 日

28、 2023年道路开工奠基仪式致辞(精)六 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方充分协商，甲方将 一批钢构造构件托付乙方进展运输，并就详细事项达成如下协议： 一、货物名称：钢构造构件，详细见附表; 二、起止地点：起运地为_ ;止地为_内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行打算。 三、运价：见附件表; 四、付款：在起运后首次付款预留_元保证金，后期运输按_支付。 五、义务责任： 1、甲方义务责任： 甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告知乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。 甲方应组织人员和吊车积极帮助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。 按商定支付

29、乙方的运费。 甲方供应乙方办理超限所需图纸资料。 乙方不按合同商定履行甲方可中止运输合同。 2、乙方义务责任： 乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并供应本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进展保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。 乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。 乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢构造厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应担当该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费

30、_元。 乙方在运输过程中的过路、过桥费，违章罚款及车辆的各种消消耗用均由乙方自己担当。 乙方自己负责在公安、大路治理部门办理超限准运证明，所需一切费用由乙方自己担当，若因乙方车辆故障、通行证件缘由造成构件被拘留等状况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。 甲乙双方签订合同后，乙方不履行商定，应赔偿甲方_元。 本合同经双方签字盖章后即生效，构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决，解决不成可向当地人民法院起诉解决。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 年 月 日年 月 日 2023年道路开工奠基仪式致辞(精)七 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同

31、法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正的诚恳信用的原则，双方就本道路建立工程施工事项协商全都，签订本合同。 第一章工程概括 第一条工程概括 1、工程名称：高频振动筛场地十字道路工程 2、工程地点：黄石市黄金山有色工业园 3、工程内容：。乙方严格按甲方供应的图纸(道路局部)要求进展施工，施工内容包括：300厚石灰垫层、200mm厚6：94水泥稳定碎石导以、300mm厚c30混凝土面层以及道路两旁站、卧石安、砌，不含路基土方开挖局部。道路施工图(详细见工程预算附表、同具法律效力)。 4、承包方式：包工包料，按包干价：壹佰陆拾壹万元(￥：1,610,000.00元)结

32、算。 5、如施工现场自然地面标高与设计标高不符所增加的工程量或增加的其它工程量，由甲方现场确认。依据湖北省市政工程消耗定额(20xx)计价，综合费率按市政工程以直接费为基数的二类工程工程取费，人工费按鄂建文20xx80的.通知进展调整，材料价格参照当期 黄石市信息价。 其次条肯定工期：经双方商定为个工作日，开工时间以本合同签订时间为准。 第三条工程质量等级：建立工程质量验收标准合格标准。 第四条合同价款含3.46%的税率。 其次章双方责任 第五条甲方代表 1、甲方驻施工现场债权代表：向守元 2、甲方代表易人，甲方应提前七天书面通知乙方，后任连续担当前任应负的责任和承诺。 第六条甲方工作：甲方应

33、完成以下工作，如造成延误，工期相应顺延。 1、确定建筑物或构筑物、道路、线路、上下水的定位标准、水准点和坐标掌握点。 2、组织甲乙双方、设计单位和使用单位参与施工图纸会审。 3、对工程进度及质量进展检查、监视。 第七条乙方代表 1、乙方驻施工现场全权代表： 2、乙方代表易人，乙方应提前七天书面通知乙方，后任连续担当前任应负的责任和承诺。 第八条乙方工作：乙方应履行以下义务和责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失赐予赔偿。 1、乙方在开工前5天向甲方提交施工组织规划，批准后必需按施工设计组织施工，承受甲方代表的检查和监视。 2、参与甲方组织的施工图纸会审和设计交底。 3、供应竣工验收技术

34、资料，办理竣工结算，参与竣工验收。 4、施工中必需常常对全体施工人员加强安全教育，做到安全文明施工。由于乙方缘由在施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责。施工中，不得超标污染环境。 5、施工中的工农关系，由乙方负责处理。 6、遵守甲方的厂纪厂规，保证道路有序畅通。 7、乙方负责土方及渣土外运，自行负责处理。 第三章质量及验收 第九条乙方应仔细根据标准、标准和设计要求组织施工。随时承受甲方质量监视部门的检查验收，为检查验收供应便利条件。 1、施工中乙方应严格执行隐藏工程和分局部项验收制度。凡隐藏工程和中间验收部位一，乙方预检合格后，提前24小时通知甲方，甲方应组织有关单位进展验收，阅历收合格并办

35、理隐藏工程和分局部项验收合格手续后，乙方才能连续施工。 2、施工中经检查检验，施工质量不合格。乙方应按质量监视部门的要求进展返工，费用自理。 第十条乙方竣工的工程质量，应到达国家和专业质量检验评定标准的合格条件。 1、工程竣工后，乙方应在竣工验收前，必需做到工完料尽，拆 2、甲方收到乙方痛工验收报告之日起七日内组织有关单位参与验收，工程合格后，办理竣工手续。 3、工程竣工验收后，办理移交手续之日起计算其保修期，保修期为一年。 第四章工程结算 第十一条工程进度款支付方式：已完成合格工程的形象进度的50%，甲方审核后，按实际预付总额的30%支付工程进度款。完工后，阅历收合格，结清余下款项。 第十三

36、条本合同价款，在发生以下状况应作调整，即按程序办理的现场签证、设计变更、材料代用、审批的施工方案。工程竣工验收后，办理结算手续。 第五章违约责任 第十三条乙方施工质量应到达设计要求，因乙方施工缘由所造成的质量问题准时处理，经处理后仍未到达设计要求，责任由乙方担当;因甲方缘由影响工程进度、工程质量、其责任由甲方负责。 第十四条乙方应按合同工期按时完成施工，工期每拖延一天，扣款500元。 第六章其它 第十五条甲乙双方商定，在履行合同过程中发生争议，双方协商解决;协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。 第十六条本合同自双方代表签字盖章之日起生效，工程竣工后，乙方将工程交付给甲方，办理竣工结算，甲方

37、支付工程款完毕，除保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。 第十七条本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等法律效力。 本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 2023年道路开工奠基仪式致辞(精)八 随着现代社会的进展，交通道路的重要性越来越重要，其形式的不断更新，使其尽可能的发挥其最大承载量，而其中奇妙的设计又是如何? 交通道路设计是讨论道路交通的发生、构成和运动规律的理论及其应用的学科，是综合探讨人、车、路和环境四者关系的学科，是由道路工程衍生而进展的

38、，课题开题报告(二)。讨论的对象是人、车、路及其与土地使用、房屋建筑等综合环境之间的相互关系。 (一)、讨论目的 了解如何设计交通道路，探求使道路交通系统运输力量最大、经济效益最高、交通事故最少和公害程度最低的科学技术措施，使道路交通到达安全、畅通、经济和舒适从而指导道路系统的规划建立和交通系统的运行治理。 (二)、讨论的意义 通过对交通道路设计的讨论，丰富有关学问，增加我们对交通的各方面意识，去分许我们周边交通道路的设计，为何这样设计，其用意何在。 (一)文献讨论法：图书馆、网络查阅相关资料，了解相关信息。 (二)实地考察法：去各出名桥梁和道路进展实地考察。 (一)预备阶段 16周，可以邀请

39、指导教师参与，首先对讨论的问题进展争论、分析，把交通道路设计问题进展细化，分为十字路、立交桥、道路宽度的三个问题，然后依据成员的自身状况进展分工，开题报告课题开题报告(二)。 (二)实施阶段 每个成员依据自己的任务和方案进展实际操作。 17周： (1)、肖子豪、李杰-在图书馆、网络上查阅相关资料，先对十字路与道路宽度的设计进展初步了解，再查询道路建成对周边居民乃至整个片区带来哪些影响的相关信息，设置采访问题，为实际采访做好充分预备。 (2)、吴一峰、冯昆翔-在图书馆、网络上查阅相关资料，先对立交桥的设计进展初步分析，再收集周边的道路状况并认真分析周边状况制定日程表，对实地考察做好充分预备。 (

40、3)、肖子豪在小组汇报，冯昆翔记录 18周： (1)、周浩、张熠翔-在图书馆、网络上查阅相关资料，分析上次汇报结果，先对立交桥、十字路、道路宽度三个问题进一步争论，收集世界闻名的实例，了解其奇妙的设计，分析它对经济进展等方面带来的影响。 (2)、李柯兴、蹇越-在图书馆、网络查阅相关资料，先依据大家的分析，收集给我国、我市、我区带来较大影响的交通道路事例，再总结上次汇报结果，组织小组同学进展实地考和采访。 (3)、蹇越在小组汇报，李柯兴记录。 19周：将实际考察与采访结果以及收集的信息资料进展初步整理。 20周：可以邀请指导教师参与，全组成员对讨论过程作一个小结，每人写下心得体会。然后对讨论资料进展讨论总结，从中分析现交通道路设计对社会经济的影响，小组成员分析、争论交通道路设计应留意的问题，如何发挥其最大作用，并制定粗略的设计方法。 最终，将争论草案完善归纳、取精去糟，总结并写出最终的讨论报告。 (三)总结阶段 21周，最终写出的讨论报告经教师指导修改后，交学校。 完成调查报告和讨论报告 主观条件：全体组员对课题非常感兴趣，非常积极，团结协作。 客观条件：学校有