2023年地下车位买卖合同地下车位买卖合同纠纷判决书(八篇).docx

《2023年地下车位买卖合同地下车位买卖合同纠纷判决书(八篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年地下车位买卖合同地下车位买卖合同纠纷判决书(八篇).docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年地下车位买卖合同地下车位买卖合同纠纷判决书(八篇)地下车位买卖合同免费 地下车位买卖合同纠纷判决书篇一 电话： 乙方(车库买受人)： 电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国道路交通安全法及有关法律、法规规定，甲、乙双方在公平、自愿的根底上，就买卖车库达成如下协议： 一、乙方通过公开拍卖竞得_小区 幢 号车库，属 构造。 二、乙方按规定付清成交款 (大写： )，拍卖佣金 (大写： )。 三、甲方统一办理产权证，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。 四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建

2、筑面积_元。 如遇调整物管费标准则按新标准收取。 五、甲方对车库设施供应有偿维护、修理。 六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定： 1、不准将车库以经营用途使用; 2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给_小区以外的住户或单位使用; 3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记; 4、制止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地; 5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响; 在小区内应缓行，并留意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内制止鸣号，以免影响小区住户; 7、严格遵守物业治理条例及物管公司对

3、小区治理的相关规定，自觉听从治理人员的治理 乙方须与小区物管公司签订车库物业治理托付合同。 对违反以上规定行为，甲方授权的物业治理公司有权制止或处理最新车位买卖合同范本合同范本。 七、本合同一式贰份，双方签字生效。 未尽事宜双方协商解决。 甲方：_省房地产公司 乙方： 代表： 日期： 日期： 地下车位买卖合同免费 地下车位买卖合同纠纷判决书篇二 甲方：_ 乙方：_ 依据民法典、房地产治理法及其它相关法律法规之规定，买受人和出卖人协商全都就买卖车库达成如下协议。 一、买受人所购置车库位于_南面，首层由东至西第间，共一户，建筑面积约24.89平方米。 二、甲乙双方就上述车库成交价定为人民币肆万捌仟

4、元整，房款一次性结清，有收据为凭。 三、本协议签订后，如乙方中途悔约，购房款甲方不退，甲方中途悔约将双倍房款返还给乙方。 四、甲方必需保证车库无任何纠纷和遗留问题，如乙方在房期间，因甲方缘由消失的问题，造成乙方的损失，应由甲方担当。 五、上述车库无法办理产权证，一切手续以甲方购房时的原始收据及合同为据。 六、甲方与房产公司之问的一切原始凭据及原始购房合同全部交与乙方。 七、乙方向中介人交中介费五百元整，中介费交后不退回，如有一方违约，由违约方担当中介费。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ _年_月_日_年_月_日 地下车位买卖合同免费 地下车位买卖合同纠纷判决书篇三 卖方：_（简

5、称甲方） 买方：_（简称乙方） 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置车位（库）签定本合同，以资共同信守执行。 1、乙方同意购置甲方拥有的坐落在_县_镇_花园_幢_车库，车库面积为_平方米。 2、上述的交易价格为：总价人民币：_元整（大写：_元整）。本合同签定之日，乙方向甲方一性次支付人民币_元整（小写：_元整）。 3、税费分担：定办理产权过户手续所需的一切费用由乙方负责。 4、甲方保证所售该套车位产权清晰，无纠纷，未设定任何他项权利。 5、本合同一式二份。甲乙双方各执一份，双方签字生效。 6、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商

6、定，其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。 甲方（签字）：_ 乙方（签字）：_ _年_月_日 地下车位买卖合同免费 地下车位买卖合同纠纷判决书篇四 甲方(出卖方)： 注 册 地 址： 联 系 电 话： 乙方(买 方 ) 身 份 证 号： 地 址： 联 系 电 话： 为了便利乙方在小区停放车辆，甲方向乙方有偿供应地下停车位。依据有关法律、法规之规定，甲乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上就买卖地下车位达成如下协议： 一、乙方向甲方购置 编号为 号地下车位。 二、甲、乙双方同意将第一条商定的地下车位一次性定价为人民币 元(大写：;)(注：此价格中不包含地下车位的物业治理效劳费)。 三、乙方签定

7、本协议,首付地下车位款共计人民币 元(大写： )，其余价款在一周内交清或向中国工商银行薛城支行进展银行卡分期贷款支付，甲方作为该笔贷款保证人。在银行贷款还款过程中若乙方连续逾期3期或者累计逾期5期，工商银行将终止办理乙方地下车位分期贷款并有权从甲方保证金账户中扣除乙方所欠贷款金额及利息和相关罚息，如造成此后果，甲方有权无条件把该地下车位收回，而乙方已交地下车位使用费甲方不予退还，甲方并有权要求乙方支付协议金额 %的违约金，并担当甲方所造成的经济损失。 四、乙方所购的上述地下车位作为车辆停靠专用，不得另作他用，不得任意转变该地下车位的性质、外观、构造和各类设施，若有他人的损失并担当后果。日常使用

8、应遵守物业治理公约及地下车位治理制度，且交纳相应管费用。 五、乙方使用地下车位停放车辆时不得占用公共通道。 六、乙方所受让的地下车位按有关规定，无法办理产权证、土地证手续，但享有与所购房屋土地同等年限的使用权(不享有土地使用权);若国家法律政策对地下车位使用权年限作出详细规定，乙方所享有的地下车位使用年限按国家法律政策的规定处理。 七、甲方检修、维护管道需借用乙方地下车位时，乙方必需无 条件协作。 八、甲方有权先期托付物业治理公司对地下车位进展治理效劳， 乙方在签订本协议的同时，视为认可甲方之托付地下车位的治理方 式。 九、在国家政策的允许下，乙方享有转让、继承的权利，涉及相关手续的变更，乙方

9、须书面告知甲方，经甲方同意后，重新签订变 更协议，并且乙方须向甲方支付相关的手续费，手续费按原地下车位 转让价款的千分之二收取。 十、乙方应按国家法律政策规定，自行向相关单位缴纳相应费 用。 十一、本协议经双方签字盖章后马上生效。 十二、本协议壹式叁份，甲方壹份，乙方壹份，银行壹份。 十三、本协议更改无效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 地下车位买卖合同免费 地下车位买卖合同纠纷判决书篇五 甲方(卖方)： 乙方(买方)： 身份证号： 身份证号： 联系地址： 联系住址： 联系电话： 联系电话： 依据合同法、房地产治理法、

10、国物权法及其他有关法律、法规之规定，在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置地下车位事宜，甲、乙双方签订本合同，达成如下协议。 1、甲方将位于开封市尉氏县建立南路天泰欧洲豪园小区地下区号车位(以下简称该车位)售予乙方。该车位面积 及位置编号(见附件一)，面积以现场实地测量为准。 2、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。 1、该车位单价为：人民币元/平方米。合计总价款为：人民币： 元(大写： 万 仟佰拾 圆整)，此价格不含该车位的物业治理效劳费。 2、付款方式：一次性付清全款。乙方应于 年 月 日前一次性向甲方付清该车位转让费。 1、甲方应当在乙方付清

11、该车位全部转让款后 内日向乙方交付该车位。 2、乙方应在商定的交付日或甲方通知的日期携带本合同和缴清全部车位款的票据按时到甲方通知地点办理该车位交付手续。逾期未到，由此产生的逾期交付该车位的责任由乙方担当。 1、乙方购置的该车位仅作为轿车类小型车辆停靠专用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意转变所购置的该车位的用途、外观、构造和各类设施，否则乙方应当马上恢复原状并担当由此产生的一切费用，给甲方或第三方造成损害的，乙方还应赔偿甲方及或第三方的损失。 2、乙方确认在本合同签订前已对该车位施工图上的位置、大小、高度等相关状况已明确无误。 3、乙方日常使用时应遵守物业治理规约及地下停车位的治理制度，且

12、按时足额交纳相应的物业治理费用。 4、乙方使用该车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行，不得阻碍甲方的物业治理活动和其他业主、物业使用人的活动。因乙方不正确使用该车位或不按甲方的规定使用该车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。 5、乙方在地下停车位使用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施(如反光镜、消防箱、管网、线路、房屋构造等)，如造成损坏的，乙方应负责进展修复或赔偿。 6、甲方或物业公司检修、维护管道需借用该车位时，乙方必需无条件协作;检修方应事先通知乙方，并安排好其他临时泊位，确保乙方可以停车。乙方不按要求进展协作工作的，应

13、担当由此造成的损失。 7、乙方车辆在停车位内损坏或丧失的，甲方或甲方托付的物业效劳公司不担当任何赔偿责任;但有义务帮助乙方向公安机关报案并协作公安机关对案件进展调查和处理。 8、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(治理费、修理费等费用)及法律责任均由乙方自行担当。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方独立担当赔偿和修缮责任。 1、乙方应当根据本合同其次条的商定按时、足额支付该车位的转让总价款。 (1)乙方逾期支付转让总价款不超过 30 天(含30天)的，每逾期一日，乙方应向甲方 支付本合同商定转让总价款 0.5 %的逾期违约金。 (2)乙方逾期支付转让总价款超过 30 天的，甲方有权解

14、除本合同，同时乙方应向甲方支付转让总价款30%的违约金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到达乙方之日起，本合同终止，甲方有权另行处置该车位;甲方不行使解除权的，不免除乙方每日应当向甲方支付本合同商定转让总价款 0.5 %的逾期违约金的责任。 2、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正值理由要求终止合同的，违约方须按本合同的有关条款之规定担当违约责任，并按转让总价款的10%向守约方支付违约金。 3、本合同对违约责任另有商定的，从商定。 1、因不行抗力或者相关机关行政行为导致合同不能履行或履行拖延的，双方均不负违约责任。 2、其它未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，双方均可向该车位所在地人民法院

15、提起民事诉讼。 3、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字或者盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(签字)： 法定代表人(签字)： 签约日期： 签约日期： 地下车位买卖合同免费 地下车位买卖合同纠纷判决书篇六 甲方(出售方)： 地址： 电话： 传真： 乙方(购置方)： 地址： 电话： 身份证号码 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上签定本合同。 乙方所购车位(库)位于“名流时代广场”第 号单位。该车库套内面积约为 平方米。 双方商定按套计算该车位(库)总价款为(人民币) 拾 万 仟 佰_元整。 买受人须在签定

16、本合同时一次性付清全部价款，即人民币 拾 万 仟 佰_元整。 出卖人应当在 年 月 日前，按有关规定，该车库阅历收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。 如遇以下特别缘由，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期： 1、 遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等; 2、 遭受非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 3、 遭受不能克制的客观缘由，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 除本合同第四条规定的特别状况外，出

17、卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理; 1、逾期时间，分别处理(不作累加) (1) 逾期不超过三十日，自最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同连续履行; (2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求连续履行合同的，合同连续履行，自交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。 车库到达交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向

18、出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。 七 、其他 买受人使用期间不得擅自转变该车位(库)的建筑主体构造、承重构造和用途。出卖人不得擅自转变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。 八 、争议 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决： 1、 提交黄岛仲裁委员会仲裁。 2、 向人民法院起诉。 九 、本合同及其附件内，空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。 十 、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有状况如下：出卖人贰份，买受人贰份

19、。 十一、本合同自双方签订之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 地下车位买卖合同免费 地下车位买卖合同纠纷判决书篇七 甲方(车库出卖人)：_省_房地产公司 电话： 乙方(车库买受人)： 电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国道路交通安全法及有关法律、法规规定，甲、乙双方在公平、自愿的根底上，就买卖车库达成如下协议： 一、乙方通过公开拍卖竞得_小区 幢 号车库，属 构造。 二、乙方按规定付清成交款 (大写： )，拍卖佣金 (大写： )。 三、甲方统一办

20、理产权证，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。 四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积_元。 如遇调整物管费标准则按新标准收取。 五、甲方对车库设施供应有偿维护、。 六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定： 1、不准将车库以经营用途使用; 2、不准将车库出售、租赁或以方式转让给_小区以外的住户或单位使用; 3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记; 4、制止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地; 5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响; 在小区内应缓行

21、，并留意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内制止鸣号，以免影响小区住户; 7、严格遵守物业治理条例及物管公司对小区治理的相关规定，自觉听从治理人员的治理 乙方须与小区物管公司签订车库物业治理。 对违反以上规定行为，甲方授权的物业治理公司有权制止或处理最新车位买卖合同范本合同范本。 七、本合同一式贰份，双方签字生效。 未尽事宜双方协商解决。 甲方：_省房地产公司 乙方： 代表： 日期： 日期： 转让方(以下简称“甲方”)： 身份证号： 受让方(以下简称“乙方”)： 身份证号： 见证方： 甲、乙双方在真实、自愿、协商全都的根底上，就_ _ _ _停车位使用权转让事项，达成如下合同： 一、产权商

22、定 本合同所指停车位(停车设施)，系具有独立使用功能的独立建筑空间，并不属于必要附属设施，也未随该建筑地上局部的房屋产权一并转移。 上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。 甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。 甲方确保上述车位产权清楚，没有经济和民事纠纷。 二、标的 本合同所指停车位，位于_地下负 层 号，详细停车位置，以平面图确定为准。 三、使用期限 甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至_所属土地使用权期限届满时止。 四、转让价款 1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币(大写) 元整，乙方付款方式为第 种： (1)一次性付清全款

23、。 乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。 (2)分期支付款项。 乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币(大写) 元整，剩余款项在本合同签订后 日内全部付清。 2、乙方拖延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。 五、本协议生效后，甲、乙双方分别向 公司发出权益转让。 甲方须无条件协作乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲方按国家有关政策规定担当)。 六、生效条件 甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。 七、本协议未

24、尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 八、契约收存 本合同正本一式三份，甲、乙、见证方三方执一份。 甲 方： 乙 方： 见证方： 电 话： 电 话： 年 月 日 甲方(卖方)： 乙方(买方)： 身份证号： 身份证号： 联系地址： 联系住址： 联系电话： 联系电话： 依据合同法、房地产治理法、国物权法及其他有关法律、法规之规定，在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置地下车位事宜，甲、乙双方签订本合同，达成如下协议。 第一条 合同标的 1、甲方将位于开封市尉氏县建立南路天泰欧洲豪园小区地下区号车位(以下简称该车位)售予乙方。该车位面积及位置编号(见附

25、件一)，面积以现场实地测量为准。 2、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。 其次条 转让价格及付款方式 1、该车位单价为：人民币元/平方米。合计总价款为：人民币： 元(大写： 万 仟佰拾 圆整)，此价格不含该车位的物业治理效劳费。 2、付款方式：一次性付清全款。乙方应于 年 月 日前一次性向甲方付清该车位转让费。 第三条 交付及交接手续 1、甲方应当在乙方付清该车位全部转让款后 内日向乙方交付该车位。 2、乙方应在商定的交付日或甲方通知的日期携带本合同和缴清全部车位款的票据按时到甲方通知地点办理该车位交付手续。逾期未到，由此产生的逾期交付该车位的责任由乙方担

26、当。 第四条 其他事项商定 1、乙方购置的该车位仅作为轿车类小型车辆停靠专用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意转变所购置的该车位的用途、外观、构造和各类设施，否则乙方应当马上恢复原状并担当由此产生的一切费用，给甲方或第三方造成损害的，乙方还应赔偿甲方及或第三方的损失。 2、乙方确认在本合同签订前已对该车位施工图上的位置、大小、高度等相关状况已明确无误。 3、乙方日常使用时应遵守物业治理规约及地下停车位的治理制度，且按时足额交纳相应的物业治理费用。 4、乙方使用该车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行，不得阻碍甲方的物业治理活动和其他业主、物业使用人的活动

27、。因乙方不正确使用该车位或不按甲方的规定使用该车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。 5、乙方在地下停车位使用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施(如反光镜、消防箱、管网、线路、房屋构造等)，如造成损坏的，乙方应负责进展修复或赔偿。 6、甲方或物业公司检修、维护管道需借用该车位时，乙方必需无条件协作;检修方应事先通知乙方，并安排好其他临时泊位，确保乙方可以停车。乙方不按要求进展协作工作的，应担当由此造成的损失。 7、乙方车辆在停车位内损坏或丧失的，甲方或甲方托付的物业效劳公司不担当任何赔偿责任;但有义务帮助乙方向公安机关报案并协作公安机关对案件进展调查和处理。 8、自

28、甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(治理费、修理费等费用)及法律责任均由乙方自行担当。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方独立担当赔偿和修缮责任。 第五条 违约责任 1、乙方应当根据本合同其次条的商定按时、足额支付该车位的转让总价款。 (1)乙方逾期支付转让总价款不超过 30 天(含30天)的，每逾期一日，乙方应向甲方 支付本合同商定转让总价款 0.5 %的逾期违约金。 (2)乙方逾期支付转让总价款超过 30天的，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付转让总价款30%的违约金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到达乙方之日起，本合同终止，甲方有权另行处置该车位;甲方不行使解除权的，

29、不免除乙方每日应当向甲方支付本合同商定转让总价款0.5 %的逾期违约金的责任。 2、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正值理由要求终止合同的，违约方须按本合同的有关条款之规定担当违约责任，并按转让总价款的10%向守约方支付违约金。 3、本合同对违约责任另有商定的，从商定。 第六条其他事项商定 1、因不行抗力或者相关机关行政行为导致合同不能履行或履行拖延的，双方均不负违约责任。 2、其它未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，双方均可向该车位所在地人民法院提起民事诉讼。 3、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字或者盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(签字)： 法定

30、代表人(签字)： 签约日期： 签约日期： 转让人： 企业营业执照号码： 法定代表人： 联系电话： 受让人： 身份证号码： 具体住址： 小区 号楼 单元 室 联系电话： 依据中华人民共共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规的规定，转让人和受让人在公平、自愿、公正、协商全都的根底上，就地下停车位使用权转让事宜达成如下协议： 该车位位于 小区地下 层 区 号，规格为 。 转让人与受让人商定车位以“个”计价。 该车位总价款为人民币 万元整(小写： 元)。 受让人在本合同签订时一次性付清全部价款。 转让人应在 年 月 日前向受让人交付该车位。 1、受让人使用该车位期间，该车位仅

31、作车辆停靠专用，不得另作他用，不得随便转变该车位的性质、外观、构造和各类设施，若有损坏或由此发生事故，受让人除应担当恢复原状的费用外，还应担当相应的赔偿责任并担当后果。 2、受让人在使用该车位期间，有权与其他权利人共同使用与该车位有关的公用部位和设施。 3、受让人使用该车位停放车辆时，不得占用公共通道。 4、转让人检修、维护管道等根底设施需借用该车位时，受让人必需无条件协作。 5、如遇战斗等紧急事态，政府需征用该车位时，受让人必需无条件听从。 1、本合同转让人只进展车位使用权转让，无需产权登记;受让人购置该车位使用权的年限，与其在小区所购房屋的土地使用权年限一样，但不享有该车位占用范围内的土地

32、使用权。 2、在受让人所购房屋的土地使用年限内，受让人转让房产的，车位使用权应一并转让。受让人不得向非 小区业主转让车位使用权。 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;协商不成的可依法向人民法院提起诉讼。 转让人： 受让人： (签字盖章) (签字盖章) 年 月 日 年 月 日 地下车位买卖合同免费 地下车位买卖合同纠纷判决书篇八 转让方(以下简称“甲方”)： 身份证号：联系电话： 住址： 受让方(以下简称“乙方”)： 身份证号：联系电话： 住址： (注：双方有效身份证均复印在反面) 依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定，甲乙双方及中介方在自愿公平、协商全都的根底上，甲方自愿

33、将自己合法拥有的停车位以及该车位的相关权益一并转让给乙方。现双方就转让相关事宜达成以下协议： 第一条转让车位(以下简称该车位)位于x地下停车场第号，该车位为划线分割，无隔断墙无封闭，车位详细位置和相关参数以甲方与小区房地产开发商签订的购置合同上的数据为准。 其次条甲乙双方商定该车位转让价格为人民币￥ 元整，大写 ，初次取得产权证明的相关费用由甲方担当，产权由甲方转让给乙方之后产生的相关费用由乙方担当。 第三条双方全都同意本协议签订当日乙方向甲方一次性支付该车位全额转让价款。 甲方收款人签字：，收款日期：。 第四条全部款项付清后本协议自动生效，车位转让即成事实。在双方均在场的状况下由乙方对车位进

34、展验收，乙方如无任何异议，视为该车位状况符合本协议商定，甲方完成车位交付，上述车位的占有、使用、收益、处分权归乙方行使;甲方及继承人无权另行处置该车位，不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任何权利，如甲方与其他第三方发生产权纠纷或债权债务关系使得乙方无法如本协议商定猎取该车位的全部权，即视为甲方违约。 第五条甲方应于合同签字生效当日，将上述车位的原购置合同及房地产开发商开具的收款收据一并交予乙方保管，并有开发商或第三方为见证。转让后甲乙双方须到该小区所在的物业公司备案，办理移交手续。 第六条甲方的承诺和保证 1、甲方保证自己对该转让车位拥有权，权属清楚，无争议;未被判决、裁

35、定限制出售，也未设置抵押，并已取得其他共有人的同意;没有经济和民事纠纷，转让该车位不存在法律上的障碍;也不涉及其他第三方的权利。如有上述情形，视为甲方违约。 2、在该小区房地产开发商能够办理车位产权证书时，乙方要求甲方过户，甲方或甲方继承人应无偿无条件积极帮助乙方到房屋权属登记机关办理手续。产生的全部费用全部由乙方自行负责。 3、本协议签订前该车位物业治理费用及其他应当缴纳的费用已经全部交清，如有尚未缴纳或拖欠的费用，由甲方全部担当。 第七条甲乙双方有责任根据协议条款自觉履行。如违反本协议商定，违约方应向守约方全额归还该车位转让价款及违约金，违约金商定为人民币￥ 元整，大写 。 第八条甲方丈夫(妻子)，身份证号：也同意将该车位转让给乙方。 第九条本协议未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本协议具有同等法律效力。 第十条本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，双方同意仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 第十一条本协议自甲乙双方签字之日起生效。 第十二条本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，物业小区执一份，具有同等法律效力。 甲方签字： 乙方签字： 日期：