：室内装修木工施工合同协议书四篇.docx

《：室内装修木工施工合同协议书四篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《：室内装修木工施工合同协议书四篇.docx（70页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 ：室内装修木工施工合同协议书四篇_室内装修木工清包工协议书_室内装修木工清包工协议书 共享到 空间 微博 微信 好友 室内装修木工施工合同 室内装修装饰施工合同 室内装修施工合同范文 室内装修木工施工合同 室内装修施工合同模板 室内装修合同 室内装修协议 国家室内装修施工合同 室内装饰装修施工合同 室内装修施工合同书 室内装修施工合同范本 室内装修木工清包工协议书 2023.10.22 室内装修木工清包工协议书| 室内装修施工合同| 木工室内装修合同范本| 有用精选：室内装修木工施工合同协议书四篇。 用通俗的话来说：合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同时要留意遵循合法原则。施工合同是

2、保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签施工合同也有许多有留意的地方，不然也简单让自己上当，那么，你知道施工合同的主要内容是什么吗？小编经过搜集和处理，为您供应有用精选：室内装修木工施工合同协议书四篇，供大家参考，盼望能帮忙到有需要的朋友。 室内装修木工施工合同协议书 篇1 甲方：_ 身份证号：_ 乙方：_ 身份证号：_ 甲方托付乙方对_房产进展装修，经双方友好协商就相关事达成一，形成合同如下以共同遵守： 一、工程概况 1、工程地点：_市_区（县）_路_号_楼_室。 2、住房构造：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 3、工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，依据市场竞争、优质

3、优价的原则，商定如下： 总价款：_元，大写（人民币）：_。（详见附件：家庭居室装饰装修工程报价单）。 其中：材料费：_，人工费：_，治理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。 经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。 4、工程承包方式：双方商定实行以下第_种方式。 （1）乙方包工、包全部材料。 （2）乙方包工、局部包料，甲方供应局部材料。 （3）乙方包工、甲方包全部材料。 5、工程期限_天；开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日 二、付款方式 1、结算：乙方工程竣工并通过验收后是出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方应自接到上述资料5天内审查完毕，到期末提出

4、异议，视为同意； 2、支付式：乙方应提前_天通知甲方进展工程竣工验收，甲方接至到通知后应在_天内组织竣工验收，逾期不验收将视为验收合格； 3、付款时限：甲方自合同签订之日起_个月内，一次性支付乙方工程的_%；其余_%工程款作为质保金，甲方须在1年内付清。 三、关于材料供给的商定 1、甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责

5、保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 四、工程竣工及验收 1、工程竣工。 乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验

6、收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。 2、工程验收。 甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。 五、工程质量要求 1、按工程施工合同及有关说明，参照国家有关施工验收标准和甲方粉刷要求进展施工，保证工程质量为优良。 2、工程质量等级：合格； 3、工程竣工验收合格后如消失质量问题竣工后甲方使用，人为造成的质量问题余外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年。 六、双

7、方责任 1、甲方： （1）负责供应整个工程的设计图纸及工艺要求； （2）供应现场使用的水、电等设施及材料堆放场地； （3）供应乙方按进度正常作业所需的工作面； （4）指派专人作为甲方驻地代表，对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，保证装饰装修工程顺当进展； 2、乙方： （1）参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划； （2）指乙方驻地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 （3）严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定，严格根据图纸或工艺要求进展施工，做好各项质量检查记

8、录； （4）未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和成品进展爱护。 七、违约责任 1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，甲方支付给乙方_元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。 2、由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天，乙方支付甲方_元违约金。 工程质量达不到双方商定的质量标准，扣除工程总价的_%。 3、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失

9、或事故（包括罚款）由乙方负责并担当损失。 5、乙方向甲方推举使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。 6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 7、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 8、双方商定其它违约责任：_。 八、纠纷处理方式 双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 九、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期顺延。 2、本工程报价外的工程或材料、工艺发生变化时，需甲方认定

10、综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加工程当中。 3、工程量发生变化时，按竣工后双方核准的工程量计算为准。 4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲表裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。 甲方：（盖章）_乙方：（盖章）_ _年_月_日_年_月_日 室内装修木工施工合同协议书 篇2 室内装修施工合同范X1 甲方： 乙方： 甲方托付乙方担当本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在遵循自愿、公平、诚信的根底上，经双方协商全都，签订

11、本合同。 一、工程概况和造价 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 住房构造：房厅 4、 建筑面积：,施工面积： 。 5、 装饰施工内容：见附件一装饰施工内容表 6、 承包方式：(包工包料、清包工、局部承包)。 7、 总价款：元，人名币(大写)：元。 其中：设计费： 元，治理费： 元。 材料费： 元，人工费： 元。 税 金： 元，其他费用： 元。 工程施工安装内容以双方签订的工程报价单中工程为准;施工费用以双方签订的工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算，增减工程需经甲乙双方协商确定后生效。 8、 工期： 自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期为 天。 二、甲方工作 1、开工前，

12、全部腾空或局部腾空房屋，清晰影响施工的障碍物，对只能局部腾空的房屋中所滞留的家居，陈X等应实行爱护和安放措施，若因甲方不实行必要的爱护和安放措施而造成家居、陈X的损失由乙方担当。 2、向乙方供应施工所需的水、电等设施。 3、帮助乙方办理施工申请，审批等手续，并负责缴纳物业治理处报批的一切费用。 4、对工程质量、进度进展监视检查，准时办理验收结算。 5、甲方指派人员参加或监视工程施工的，甲方所派人员的行为，甲方应予以成认。 6、准时履行乙方的其他帮助义务。 三、乙方工作 1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。 2、

13、严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。 3、严格根据双方签订的图纸或说明进展施工，做好各项质量检查和施工记录。 4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进展爱护。 四、工程价款及结算 1、工程款付款方式： (1)、工程款付款按下表支付 工程款付款时间表 双方同意以报价单为本工程单价及数量的根底商定，结算时以实际工程量为准。双方款项往来均应出具收据。 五、关于双方责任的商定 1、甲方责任： 因甲方缘由影响工期，工期相应顺延，并担当 C、 D、 E、F条款缘由造成乙方的的损失; A、不能按期、按时供时供水电; B、不能保证每天由10小时工作时间(含加

14、班时间); C、不能按期供应自购的材料、设备; D、供应的材料设备不符合质量或规格造成反工; E、不能按期付工程款 F、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的铺张; G、逾期验收; 、因甲方缘由终止合同，而施工工程质量未过半，乙方除收取已施工工程的费用外另收工程设计费;、非乙方造成的其他不行预见的缘由。 2、乙方责任： A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方担当; B、对竣工验收后保修期两年内发觉的属于乙方施工安装的质量问题，乙方修理; C、乙方施工过程中违反操作常规造成的人员损害，责任由乙方负责; D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿; E、由

15、于乙方违反物业治理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。 六、工程质量及验收 1、乙方必需严格按甲方签订的图纸施工安装。 2、在施工过程中，甲方提出变更设计，增减工程，应准时通知乙方。 3、隐藏工程在隐藏前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏并照实填写隐藏记录，甲方应予以成认。 4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内不能验收，需准时书面通知乙方，另定验收日期;甲方应成认 第一通知时间XX为竣工日期。 5、工程竣工，甲方付清工程尾数后，甲、乙双方签署工程保修单。乙方同时供应竣工图，凭保修单实行保修，保修

16、期从竣工验收合格之日算起。 七、违约责任 1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元;甲方不按合同的商定预付工程款，每拖期一天，按付款的 %加付滞纳金。 2、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付 3、工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收。 4、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 九、双方签订的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成全都的其它详细问题协议，作为合同附件，与合同据、具同等效力。

17、 十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 室内装修施工合同范X2 发包方(甲方)： 承包方：(乙方) 根据中华人民共和国民法典和建立部建筑安装工程承包合同条例家庭居室装修治理试行方法的规定，结合本工程详细状况，经双方协商全都，签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地址： 1.3 承包范围：全包居室面积： 100 、居室间数：2室2厅1厨1卫 1.4 工程内容：(附设计图。施工图及报价单) 1.5 承包方式： 1.6 天，自年月_日开工，于年月_日竣工。 1

18、.7 合同价款：(人民币大写)：壹拾叁万伍千元整 其中设计费：(人民币大写)： 1.8 工程款支付 合同签订后，甲方水。电工进场预付45000元工程款，木工、瓦工进场付45000元工程款，油漆工进场施工后，再付40000元工程款。交房后10天内付清余款 5000元。 1.9 工程保修期_年。 其次条 甲方工作： 2.1 全部腾出或局部腾出房屋，去除影响施工的障碍物，对只能局部腾出的房屋所滞留的家具、陈X等实行爱护措施，并与乙方签订协议。 2.2 向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.3 甲方代表对工程质量，进度进展监视检查

19、，办理验收、变更、登记手续。甲方对其他家庭成员对工程及乙方的意见均通过甲方代表与乙方接触。 2.4 负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。 2.5 如确需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 2.6 协调有关部门做好现场爱护、消防、垃圾处理等工作。 第三条 乙方工作 3.1 组织施工图交底，拟定施工方案和进度规划，必要时与甲方审定签字认可。 3.2 严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的治理规定，妥当爱护好施工现场四周

20、建筑物、设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。 3.4 施工中未经甲方同意有关部门批准，不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。 3.5 工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。 第四条 工期 4.1 甲方要求此合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行措施的费用。 4.2 因甲方缘由影响工期，工期顺延，甲方担当违约责任，因乙方缘由影响工期不能按期竣工，由乙方担当违约责任。 4.3 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响导致停工4小时以上，工期相应顺延。 第五条 工

21、程质量及验收 5.1 工程以施工图纸。做法说明，设计变更的内容为依据，以_市家庭装饰工程质量验收暂行规定为质量评定标准。 5.2 甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方予以成认。若甲方要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.3 由于甲方供应的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 5.4 由于乙方供应材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方担当，延误工期，由乙方担当违约责任。 第六条

22、变更 如在施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程工程时，须提前与乙方取得联系，在鉴定变更前方能进展该工程施工。凡私自与工人商定更改内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。 第七条 材料供给 7.1 本工程甲方负责供给的材料。设备必需有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给现场。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。 第八条 结算 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送甲方。甲方自接到上述资料1天内审查完毕，到期末提出异议，视为同意，并在10天内，结清尾款。 第九条 安全生产和防火 9.1 甲方或乙方供应的

23、施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法 和有关防火设计标准。 9.2 乙方在施工内应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安 全操作标准。 9.3 由于甲方供应的图纸或做法说明，违反有关安全操作标准，消防法和防火设计标准，导致发生安全或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 9.4 由于乙方在施工过程中违反有关安全操作标准，消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第十条 违约责任 10.1 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工，误工所造成的损失，每拖期一天，按工程总价款的 0 支付滞纳金。 10.2 由于乙方缘由，逾期竣工，每

24、逾期一天，乙方支付甲方工程总价款的 违约金。 10.3 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。 10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。 10.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 10.6 因一方缘由，合同无法连续履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十一条 争议或纠纷处理 1 1.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可实行协商解决或依有关部门进展协调。

25、也可以向工商行政治理机关或建筑装饰协会申请解决。 1 1.2 当事人不愿通过协商，调解解决或协商、调解不成时，双方可以通过仲裁委员会会裁，或向人民法院起诉。 第十二条 其他商定 1 2.1 所购材料未经甲方签字同意，不得使用。 1 2.2 假如因工人缘由造成的质量问题，甲方可以提出更换工人。 1 2.3 如改工程的水电不需要全部改动应据实结算，扣除其中费用。 第十三条 附则 1 3.1 本合同一式二份，甲乙双方各一份。 1 3.2 本合同双方签字盖章后生效。本合同履行完成后自动终止。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日

26、 室内装修施工合同范X3 甲方(发包方)：_ 乙方(承包方)： 依据中华人民共和国民法典，结合本工程详细状况，本着公正、公正、公平、合理的原则，经双方协商达成如下协议，共同遵守。 第一条 工程概况 1.1 工程地点：_ 1.2 工程内容及做法(详见附表1：(包括水电的一切材料，电视、网线、电话线)家庭居室装饰装修工程施工工程确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。 1.3 工程承包方式，双方商定实行以下第_种承包方式： (1)乙方包工、包全部材料;详见预算书。 (2)乙方包工、局部包料，甲方供应主材;详见预算书。 (3)乙方包工，甲方包全部材料;详见预算书。 备注：甲方在公司所

27、选材料确定签字后材料下单之前还能更换，如材料下单后甲方要求更换材料所产生的费用(运费及搬运费及损坏的材料费)由业主自行担当。公司赠送东西，业主可放弃但不行折现，不行换别的物品。 1.4 工程期限_天; 开工日期 _ _年_月_日 竣工日期 _ _年_月_日 1.5 合同施工价款：本合同工程造价为(人民币)_ 元; 金额大写：_ _元整。 其次条 施工图纸及预算、监理 本工程施工图纸及预算、监理分别由 供应设计， 供应预算， 供应监理，图纸及预算一式两份，甲、乙双方各一份，作为本合同附件。 第三条 3.1开工前三天，为乙方入场施工制造条件，包括：搬清室内家具、陈X或将室内不易搬动甲方工作的家具、

28、陈X归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 3.2 供应乙方施工期间所需要的水、电; 3.3 负责协调邻里之间的关系;负责办理物业治理部门开工手续和应当支付的有关费用。 3.4不拆动室内承重构造，如需要拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 3.5 施工期间甲方仍需局部使用该居室的，负责做好施工现场的爱护消防等项工作。 3.6 参加工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、工程竣工验收。 第四条 4. 1施工中严格执行安全施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，施工过程中消失安全事故乙方全部负责与甲方无关并按期保质完成工程; 4.2 严格执行本市有关施工现场治理的规定

29、，不得扰民及污染环境; 4.3 爱护好原居室的家具和陈X，保证居室内上、下水管道的畅通。 4.4 保证施工现场的干净，工程完工后负责清扫施工现场。 第五条 5.1工程工程或施工方式如需变更，双方应协商全都，签定书面变更单，同时调整相关工程费用及工期(装饰装修工程变更单);双方商定本工程工程采纳固定单价、不行变更。详细如下： 1);减项局部：根底装修局部不得减价，主材局部依据折扣减价。签订减项单，在最终一次结算时减除。 2);增项局部;依据公司规定价格或市场价格增项。签订增项单，同时将增项款交到公司财务。工程部接到财务通知单方能进展增项。 3);工期;减项不减工期，增项依据增项内容调整增加工期。

30、 5.2同一工程施工期间的变更不能超过三次，每次变更甲方必需准时协作乙方签写变更单，并提前两天完成，否则导致工期顺延和窝工的，甲方必需赐予工期的顺延和每天300元窝工费的补偿。 第六条 6.1 按合同商定由甲方供应的主要的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并交接手续; 6.2 按合同商定由乙方供应的主要的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。 第七条 7.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： (1)工程量变化或设计变更; (2)不行抗力;国家节假日。 乙方工作 工程变更 材料供给 工期延误 (3)影响施工的停水、停电(以施工记

31、录为准，甲方可向物业治理单位问询); (4)甲方同意工期顺延的其它状况。 7.2 因甲方未按合同商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。 7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延并按本合同 第五条担当相应的赔偿款。 7.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。 第八条 质量标准 双方商定本工程施工质量按以下标准执行： (1)施工过程中双方就工程质量发生争议，申请由质量监视部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同标准，认证过程支出的相

32、关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同商定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。 第九条 工程验收和保修 9.1 双方商定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收： (1) 材料进场验收; (2) 隐藏工程验收包括木作基层、水路、电路等; (3) 中期验收 即工期过半木工收口; (4) 竣工验收; 乙方应提前一天通知甲方参与验收，阶段验收合格后应填写工程验收单; 9.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到通知后两天内组织验收，填写工程验收单(工程验收单)，在工程款结清后，办理移交手续(工程结算单); (3)竣工验收。 9.3工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工通知

33、单后_日内组织验收，验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单。 9.4双方进展施工验收前，乙方负责爱护工程成品和工程现场的全部安全。 9.5双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，因此而造成的损失由甲方担当。 9.6竣工验收在工程质量、空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商全都签定解决竣工验收遗留问题协议前方可先行入住。 9.7本工程自验收合格双方签字之日起水电保修期为_年、防水保修两年、其他保修_年并。并填写工程保修单。 第十条 工程款支付方式 10.1 双方商定按以下方式支付工程款： 合同生效后，甲方按下表中的商定直接向乙方缴付施工价款： (

34、2)其他支付方式： 10.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并告知甲方。甲方接到告知后两日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款，然后乙方负责清理现场，整理卫生。 第十一条 违约责任 1 1.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的商定或违反国家法律、法规及有关政策，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失; 1 1.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。 1 1.3 因一方缘由，造成合同无法连续履行时，该方应准时通知另一方，办理合同终止手续，并由责

35、任方赔偿对方相应的经济损失一万元整。 1 1.4 甲方未按期支付工程款，每延误一天向对方支付违约金千分之0.8元，超过5天，乙方有权撤场并终止合同，由此产生的后果由甲方自行负责; 1 1.5 由于乙方缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，乙方负责修理; 1 1.6由于乙方缘由，致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金千分之0.8元。 第十二条 合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按以下方式解决： 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。 第十三条 其它条款 1 3.1 因工程施工而产生的垃圾，由甲方指定地点

36、，并由乙方负责将垃圾运到该甲方指定的地点。 1 3.2 施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收并结算完毕后，应当如数交还。 1 3. 3、甲、乙双方之间一切商定均签定文字协定，全部口头承诺均无效。 1 3. 4、甲、乙双方均有责任核实工程工程及工程量。乙方为甲方施工的工程工程以报价单上文字写明的工程和变更单为准，工程量根据工程中实际发生的为准。 1 3. 5乙方遵守甲方物业部门的相关规定，如违反相关规定给甲方造成的损失应由乙方负责。 1 3.6乙方设计师负责对甲方供应询问、设计、报价效劳，并代表乙方与甲方签定合同。合同签定后，乙方执行合同的代表人为乙方工程部

37、派出的施工监理。甲方关于工程的一切事宜均通过乙方施工监理及设计师解决，以确保工程中的统一指挥和治理。 1 3.7施工人员对甲方现场物品应仔细清点及爱护，并且双方须签署物品清单。签定之后，如发觉丧失或破坏的由乙方担当甲方损失。甲方应在开工前将原有的电话机等设备撤除(乙方除使用施工所用水、电外，不得使用甲方原有的卫生洁具、煤气灶具、热水器等设备)。 1 3.8负责选购的主要材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如甲方所供材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成的损失由甲方负责。 1 3.9工程由乙方负责选购的主要材料、设备，必需在报价单中注明质量标准并经甲方签字认可，否则

38、对工程造成的损失由乙方负责。 1 3. 10施工过程中凡由甲方指定材料供给商状况，材料发生质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期、窝工等，均由甲方担当责任;凡由乙方供应的材料，发生上述问题均由乙方担当责任。 1 3. 11除合同注明的以外，五金(门锁、门吸、水龙头等)、开关面板、墙地砖、灯具、洁具、地板等，如由甲方供货到现场的，甲方必需准时供应。若需要乙方负责，需要在预算中确定，否则，在后期施工过程中需要乙方代购的，加收5%人工及差旅费。 1 3.12如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程工程时，需提前与乙方代表联系，在双方签定变更单前方能进展该项施工。凡甲方直接与现场施工人员商

39、定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方担当。为保证施工及效劳的质量，乙方严禁施工队与任何人私下交易，请甲方协作。 1 3.13合同签定后，如甲方的减项金额超过工程款的20%以上，甲方须向乙方支付工程总额的(由于工程调度及人工等)5%的变更损失费。若甲方所减工程所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需另外支付材料来回运费、搬运费、材料损消耗及退货费用，假如不能退货，甲方需担当全部货款。 1 3.14依据有关规定，乙方无权移动改造煤气、自然气管线、暖气管线。甲方若需改动上述管线，须出示有关部门的批准文件并与乙方签定施工责任保证书，且改造验收合格后，乙方只负责合同保修内的修理责任，不负责其它赔偿责任。 1 3.15物业小区收取的物业押金等费用由甲方交纳。 1 3.16工程施工工期过半(木工收口验收合格后)，甲方应协作乙方进展分阶段验收及中期预结算(依据工程变更、工程增减)。甲方应在中期预结算后两日内到乙方