工地安全生产协议书(二十篇).docx

《工地安全生产协议书(二十篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工地安全生产协议书(二十篇).docx（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工地安全生产协议书(二十篇)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。工地安全生产协议书篇一 工程名称：_工程 一、总 则为了贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保安全施工无事故。根据国家安全生产法相关政策法规，为维护甲乙双方合法权益，在协商一致的基础上，特签订本安全责任合同书。二、甲乙双方责任(一)、甲方的责任1、施工过程期间，甲方监控乙方安全生产管理制度、岗位责任制度、安全操作规程的实

2、施，积极协助乙方，防止施工过程中安全事故的发生。2、甲方现场安全施工管理代表，本着“安全责任重于泰山”的原则精神，积极主动协助乙方抓、管安全工作，对出现的安全隐患，采取“三不放过”的原则，及时整改和制订安全措施，做好本职工作。3、甲方管理代表，本着“实事求是”的工作原则，积极主动配合乙方有组织、有计划，合理有序的施工。(二)乙方的责任1、乙方必须按上级安全管理部门及总承包单位的要求配备安全设施，并制订切实可行的安全施工措施，完善各项安全管理制度，并将安全制度及责任落实到班组和每个员工，同时与每个员工签订安全责任书。在施工期间，乙方必须积极参加并接受甲方的安全教育和各种形式的安全检查活动，严格遵

3、守甲乙双方签订的合同准则，严格执行安全操作规程及各项施工安全管理制度，服从甲方管理代表指挥，不得违章作业，冒险蛮干。2、本工程由乙方承担一切安全责任及安全事故处理费用。3、乙方应设立安全管理机构班子，并设专职安全员一人，负责本工程的安全管理工作。具体负责对施工现场、建筑材料、供电设施、设备安全及运行状况、井下操作等安全工作进行重点管理，并与甲方安全管理人员协调沟通安全管理工作事务。4、若乙方不按有关规定和总承包方的要求配备安全设备;未制订安全施工措施;不按施工组织设计规定的工序(尤其是钢筋砼护壁)施工;不服从甲方的正常管理，盲目抢工程进度、违章操作、乱搭电源、无控制配电箱、冒险蛮干;未经甲方同

4、意，擅自改变配电设施，生产运输工具行驶不规范，所造成的安全责任事故，乙方承担一切责任和经济损失。5、乙方在施工期间应对员工不断进行治安条例、劳动纪律、操作规程、作业制度的管理教育与培训。员工不得打架、斗殴、饮酒取闹、违纪违法，造成恶劣影响有损公司信誉，由此造成的一切损失和后果，均由乙方承担责任。6、乙方应加强对机台班组、员工宿舍、食堂生活重点管理，严禁使用电炉，乱搭接电线照明等不规范行为;乙方员工施工期间不请假、不报告擅自外出，上班不穿工作服、防护鞋、不戴安全帽的，一律处以_元一次罚款。员工发生任何意外和安全事故，均由乙方承担一切责任和处理费用。7、乙方必须给下井员工购买保险(即人身意外险)。

5、三、甲乙双方有关事宜1、本责任合同书自双方签订之日起生效，工程完工验收后三月内失效。本责任合同书一式_份，甲乙双方各执原件_份。2、协议双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决。协商、调解不成，双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_代 表 ：_ 代 表：_项目安全员：_ 项目安全员：_年_月_日 _年_月_日工地安全生产协议书篇二 ： 为了确保您在本公司生产、生活等方面有个宽松、舒畅的条件和环境，在生产和生活中避免发生意外和人为所造成的事故。请遵守安全生产有关规定和公司的规章制度。在生产中不断完善和建立健全安全生产制度，在生活中有一个和谐、安祥的环境，公司特订

6、立安全生产(生活)协议。希望每位干部、职工自觉遵守。协议条款如下：一、 遵守国家有关安全生产的规定。二、 遵守公司的各项规章制度(规定)三、 上、下班时间严禁在公司或生产场所聚众赌博、酗酒、斗殴，如发生上述行为，后果自负。四、 遵守作息时间。晚上私需外出的员工不得超过规定回厂时间(晚上外出回厂时间为23：00之前)，外出期间发生一切意外，责任由员工自己负责，公司不承担任何法律责任和经济责任。五、 各有关车间、氨机房、冻库人员在生产过程中必须按有关规定进行操作，不得擅自改变生产工序和操作规程，如违规操作，发生事故，责任自负。六、 为了确保您和他人的生命和财产安全，凡属本公司干部、职工，一律禁止在

7、宿舍内使用电磁炉、电炒锅、电饭煲等电器进行生活自餐，如擅自使用者发生一切事故责任和后果自负。七、 凡是公司上、下班时间骑摩托车的干部、职工必须持有摩托车驾驶证和带有安全头盔。无证驾驶、或超载发生事故或伤亡的、本公司不承担一切法律和经济责任。八、 每位干部、职工必须在生产、生活中自觉遵守有关规定。对生产机械设备安全意识必须加强，在上班前应对机械设备、电源、开关等进行操作前检查，在确定安全情况下进行操作。九、 目前公司人员结构比较复杂，车辆繁多，为了保证工人和家属(特别带有小孩的)的人身安全，要求各员工教育好自己的家属和孩子。严禁儿童进入车间等有关生产场所，并做好宿舍内的防水、防电工作。如不遵守安

8、全规定和本协议书，发生一切事故，责任自负，公司不承担一切法律责任和经济责任。十、 本协议一式二份，双方各执一份，以上协议条款，从签订之日起生效，甲、乙双方均遵守执行，如有不尽事宜，将进行补充执行。甲方： 乙方：20_年 月 日工地安全生产协议书篇三 劳动合同，双方就合同期限协商不一致时，补签或续订的合同期限应从签字之日起不得少于_月。乙方符合续订无固定期限劳动合同条件的，甲方应与其签订无固定期限劳动合同。 第四十条订立无固定期限劳动合同的，出现法定终止条件或甲乙双方约定的下列终止条件出现，本合同终止。九、经济补偿与赔偿第四十一条甲方违反劳动合同的，应按下列标准支付乙方经济补偿金：2、甲方支付乙

9、方的工资报酬低于当地最低工资标准的，要在补足低于标准部分的同时，另外支付相当于低于部分25%的经济补偿金。第四十二条甲方解除乙方劳动合同，除本合同第三十二条规定的情形外，甲方应按国家和地方有关规定支付乙方经济补偿金。第四十三条甲方解除乙方劳动合同后，未按规定给予乙方经济补偿的，除全额发给经济补偿金外，还须按该经济补偿金数额的50%支付额外经济补偿金。第四十四条乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除按第三十八条执行外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费（月工资标准按甲方正常生产情况下乙方解除合同前十二个月月平均工资

10、计算，若乙方月平均工资低于企业月平均工资的，则按企业月平均工资标准执行）。患重病和绝症的还应增加医疗补助费，患重病的增加部分不低于医疗补助费的50%，患绝症的增加部分不低于医疗补助费的100%。第四十五条甲方发生故意拖延不与乙方续订劳动合同、与乙方订立无效劳动合同、违反规定或本合同约定侵害乙方合法权益以及解除劳动合同等情形之一的，给乙方造成损害，甲方应按下列规定赔偿乙方损失：2、造成乙方劳动保护待遇损失的，应按国家规定补足乙方的劳动保护津贴和用品。3、造成乙方工伤、医疗待遇损失的，除按国家规定为乙方提供工伤、医疗待遇外，还应支付乙方相当于医疗费用25%的赔偿费用；4、乙方为女职工或未成年工，造

11、成其身体健康损害的，除按国家规定提供治疗期间的医疗待遇外，还应支付相当于其医疗费用25%的赔偿费用；第四十六条乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：1、甲方为其支付的培训费和招收录用费；2、对生产、经营和工作造成的直接经济损失；3、本合同约定的其他赔偿费用。十、违反劳动合同的责任第四十七条当事人一方违反本合同时，应承担违约责任，向对方支付违约金_元。第四十八条其他违约责任_十一、双方约定的其他事项第四十九条_十二、劳动争议处理第五十条因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；不愿调解或调解不成，当事人一方要求仲裁的，应

12、当自劳动争议发生之日起六十日内向_劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。十三、其他第五十一条以下专项协议和规章制度作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。（一）_（二）_（三）_第五十二条本合同未尽事宜，双方可另协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相悖的，按有关规定执行。第五十三条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第五十四条乙方确定下列地址为劳动关系管理相关文件、文书送达地址。如以下地址发生变化，乙方应书面告知甲方。（特别提示：以上条款内容乙方在签署本合同前，均应事先仔细阅读，并详细了解本合同以及附件

13、内容，双方签字后即行生效。）甲方（盖章）：_乙方（签章）：_法定代表人（委托代理人）（盖章）：_签约地点：_签约地点：_年_月_日_年_月_日鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年月日（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）工地安全生产协议书篇四 总包单位(甲方)： 分包单位(乙方)：为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例等建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：分包内容(范围)：分包方式：二、工期开工日期：

14、计划竣工日期：三、安全生产1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。2.分包方必须熟悉并能严格执行建设工程施工现场管理规定、建筑施工现场安全防护基本标准、施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工安全检查标准(jgj59_)、汕头市建筑工地文明施工标准及其他生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。3.分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。4.分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。5.分包方必须

15、严格执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。6.分包方必须执行安全生产检查整改制度。7.分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。8.分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。9.分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。10.分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。11.分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方汇报，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍

16、照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。12.分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。13.分包方有权拒绝总包方的违章指挥。14.分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有责任时，总包方应积极协助分包方做好善后工作。15.总包方应为分包方单位创造良好的作业环境，完全因总包方的设施、设备不良造成的事故，应有总包方负责。16.总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服管理的有权进行处罚或令其停止作业。17.总包方有权审查分包方的安

17、全资质和进场人员的安全教育情况。18.补充条款：为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强施工人员安全意识，杜绝伤亡事故的发生，分包方要遵守如下规定：(1)、分包方在施工期间委派 同志负责本工程项目的有关安全工作，相关施工人员、特殊工种身份证、上岗操作证、劳务注册等手续必须要齐全。如果隐瞒项目部，造成手续不全和与事实不符的，发生了问题责任由分包方负责。(2)、分包方的特殊工种必须按现行国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则(gb503685)经安全技术培训，经相关主管部门考核合格后，取得上岗操作证，持证上岗，否则不能进场操作。严禁持伪造假证上岗。如果违反本规定发生任何问题，责任全部

18、由分包方承担。(3)、分包方必须遵守施工现场的所有安全管理制度，同时必须执行安全交底中的全部内容。如分包方因不遵守各项制度和不执行交底中所列条款，发生任何问题及事故，责任全部由分包方承担。(4)、分包方的队长、技术员、专(兼)职安全员、要认真宣传并执行国家、市政府等行政部门发布的有关安全生产法规，遵守各项规章制度。(5)、根据国家住房和城乡建设部规定，分包方施工人员在50人以下设专职安全员一人，50人以上必须设两名以上专职安全员，配合安保部安全员共同管理施工现场各项安全、保卫、消防工作。(6)、分包方负责的施工区、宿舍、伙房、厕所、库房等，必须保持清洁卫生，有专人负责。(7)、分包方的工人和管

19、理人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全帽带，施工现场杜绝吸烟。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，特殊工种必须穿戴劳动保护用品。如果出现违反规定的情况，发生任何问题及事故责任由分包方承担。(8)、分包方的所有人员必须遵守劳动纪律、交通法规、安全管理制度及国家规定的其他各项法律法规，并做好班前安全教育、交底和记录。(9)、施工现场的所有临建设施、防护设施、消防设施、临电设施、机电设备等，不经项目部允许，不得随意拆除或搬运。如违反规定，发生任何事故由分包方承担。(10)、分包方不得使用年龄未满18周岁的童工和建筑业规定的超龄职工及患有特种疾病人员，不准给女工安排重体力的劳动，否则发生任何问题

20、全部由分包方承担。(11)、楼梯口、通道口及预留洞口，分包方必须按安全操作规程及其它各项安全规定做好各洞口的防护工作，否则发生安全事故，责任由分包方承担。(12)、施工时必须搭好脚手架，作业面满铺脚手架、设护身栏、安全网及爬梯，并且符合安全要求，如不按上述规定执行，发生事故责任由分包方承担。(13)、分包方中、小型机械的操作人员必须按照规定做到“定人定机”和持证操作;起重吊装人员遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器和机械设备。(14)、分包方必须严格执行三级安全教育制度，未经三级安全教育和技术交底的施工人员，分包方严禁安排其施工生产，否则造成后果

21、全部由分包方承担。(15)、分包方必须按期足额发放农民工工资。(16)、工程完工后分包方必须及时清理存留在施工现场一切建筑材料，配合总承包单位完成工程验收。(17)、分包方在生产过程中必须重视安全工作，若由于违章指挥、违章作业、违反安全操作规程及各项安全管理制度，不执行项目部所列的各种条款和上述规定，发生任何安全事故及经济损失全部由分包方负责承担，并处以1000元10000元的违约款，情节严重者直至无条件退场。四、违约1.达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完整，直到符合约定条件。2.因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担

22、违约责任和经济支出。3.因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济支出。五、争议当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。六、本协议在双方签字盖章后生效。七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。总包方： 分包方：(盖章) (盖章)总包代表： 分包代表：日期： 日期：工地安全生产协议书篇五 经甲乙双方协商，甲方同意录用乙方在工地做建筑劳动，为确保工程顺利进行，杜绝各类事故，甲乙双方必须做到如下规定，否则出现问题造成的一切后果；经济损失均由责任方自负。 甲方应负责对施工人员进行遵纪守法，安全防护、安全保卫和安全

23、生产，文明施工等方面的教育和监督、检查。强调施工人员必须遵守各项规章制度，遵守安全生产操作规程。及时向各工种进行安全技术交底，做到不违章指挥。乙方应做到：一、遵守党纪国法、社会公德、交通秩序和施工工地规定的各项规章制度。二、讲文明、讲礼貌，不打架骂人，不喝酒不赌博，不看黄色影视书刊，按时休息，有事请假，不无故旷工。三、工作认真负责，遵守规章制度，正确使用防护用品，爱护公物，做到优质不劣用，节约原材料，节约用水用电，使用的设备、料具要妥善保管，不得丢失损坏。四、施工现场禁止打闹，特别是在高空作业更不准跑跳，不准穿拖鞋或光脚。五、施工现场禁止吸烟。现场的安全防火器材和宣传标牌不得挪做它用。无关人员

24、不得擅自动用施工现场的机械、电力设备。不准私自点火做饭，拉线接灯，使用电热器具。六、进入施工现场必须戴好安全帽，上下要走马道，禁止乘坐吊车或从架子管上下，高空作业必须系好安全带。七、施工现场来客要登记，不得私自留宿，施工现场禁止随地大小便，要经常保持环境，宿舍和各人卫生，预防疾病，一旦发现传染病要立即报告，隔离治疗。八、离开工地时要事先汇报，携带的行李物品要经有关领导和保卫人员检查，禁止私下偷拿公司财务。此协议一式两份，自双方签字之日起生效。甲方：_ 甲方代表：_乙方：_ 乙方代表：_年_月_日 _年_月_日工地安全生产协议书篇六 甲方： 乙方：为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，

25、甲乙双方特订立此安全协议书。(本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力)双方应严格遵守。(1)高处作业必须带好安全帽、系好安全带，严禁穿拖鞋、酒后上班，严禁高处向下扔物品;严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟，使用时篮上不得多于两人。(2)正常施工时吊篮的限载重量不得大于额定载荷的80%，并应使载荷篮内尽量保持均匀;吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查，可靠后方可升空运行;患心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。(3)吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况，如发现提升发热、噪音异常、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作

26、开关失灵不正当情况时，应及时检修或停止使用。(4)吊篮不在工作时，必须将吊篮停在稳妥可靠的位置，并不能压在电缆和钢丝绳上，关掉电源，如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖，以防漏电。(5)在施工中，乙方必须做到安全生产，一旦发生事故全由乙方承担，甲方概不负责。(6)以上协议自签字之日起生效，工程竣工后自行废除。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：年 月 日 年 月 日工地安全生产协议书篇七 项目名称(以下简称甲方)：_ 身份证：_工人姓名(以下简称乙方)：_身份证：_经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方在甲方施工区域内进行工作。为保证人身及财产安全，本着公平、公正的原则，特签订如下安全协议：1

27、、乙方人员在甲方工地工作时，要严格遵守公司及项目的有关安全规定，遵守施工现场的安全纪律。2、乙方进入施工现场，必须戴安全帽，禁止酒后作业。3、从事特种作业人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止操作。4、乙方必须服从甲方现场管理人员的指挥和管理。5、乙方在工作过程中，注意周围的施工机械及危险物体，注意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本，安全自保。6、乙方上下班途中应注意交通安全，不得无证驾驶汽车、摩托车等交通工具。骑乘摩托车、电瓶车应佩戴安全防护设施。乙方上下班途中出现的交通事故由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

28、7、乙方在施工现场不得饮酒、打架斗殴，严格遵守甲方制订的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。8、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑。9、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。10、禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示、提示标牌。11、非电工禁止动用配电线路和设施。12、禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器具。13、此协议一式二份，经双方签订之日起生效。甲方：_(盖章）乙方：_(签字)_年_月_日工地安全生产协议书篇

29、八 甲方： 乙方：为了确保国家游泳中心工程施工现场生产及生活区施工用电的安全，依据中华人民共和国安全生产法国务院颁布的建设工程施工现场安全生产管理条例施工现场临时用电安全技术规范即jgj46-88和建设部建筑施工安全检查标准即jgj59-99及北京市地方性标准dbj01-83- 、j10337- (建设工程施工现场安全防护场容卫生、环境保护及保卫消防标准)结合本公司有关施工现场临时用电的安全管理和本项目经理部根据本工程的施工特点，经甲乙双方同意确定特制定如下(施工现场临时用电安全生产管理协议书)。一、 施工用电安全管理目标1、触电伤亡事故为零。2、杜绝电器火灾事故的发生。3、施工用电安全防护达

30、到北京市文明安全样板工地标准。二、 施工用电安全管理1、分包单位在本施工现场必须要用一名专职的临时用电管理人员。2、根据施工现场的实际情况配备合格人数的(持有关部门颁发的特种作业人员操作证件)的临电电工维护人员。分包单位必须按照建筑施工现场临时用电安全技术规范jgj46-88和建设部颁布的建筑施工安全检查平分标准jgj59-99标准执行，并确保达到北京市文明安全样板工地标准。3、分包单位所使用的临时用电的电器材料必须是中建一局集团认定厂家生产的合格的，并符合中建一局定型电器图册以及符合ci要求。4、分包单位在进场前对所使用的临电器材必须经过总包的检验，合格后方可进入施工现场。5、分包单位必须按

31、照我项目经理部所提供的配电箱、电缆、电线、用电标识等，分包单位未经我司同意严禁损坏、更换、拆除。6、分包单位进入施工现场后许用电时，应以书面向总包提出用电申请，批准后到指定的电箱开关上接线。7、各分包单位必须本着节约用电的原则力争节约用电，严禁长明灯，所有用电设备停用电必须拉闸断电。8、各分包单位的维护，电工必须持有效证件并经项目安全监督部门审核，对临电电工维修人员培训考核合格后方可上岗，上岗操作时不少于俩人，一人操作，一人监护。9、分包单位的配电箱及配电箱内的电器装置，开关、接零、接地必须完好无损、装备端正，牢固可靠。10、 配电箱应放置牢固，严禁倒放置，配电箱的周围应有两人同时操作的空间，

32、严禁在配电箱旁1m内对放材料及杂物，室外配电箱必须做到防雨、防碰、防砸。11、 所有配电箱必须达到三级配电箱二级保护，各内机械设备必须做到一机、一闸、一箱、一漏，严禁一闸多用，符合jgj59-99标准。12、 三级配电箱的动力和照明设施必须分开设置，严禁混用。13、 配电箱内的各种电器开关上的额定电流与被接的电器设备及照明设施的额定电流箱。14、 施工现场二级配电箱与三级配电箱的距离不得超过30m，中间不允许有接头，未经电箱与手持电动工具的距离不得大于50m。15、 施工现场、办公区域、宿舍区严禁私拉乱接电线，严禁使用电炉等电热器具，严禁违章用电。16、 分包单位所使用的各种电器材料的导线必须

33、使用中建一局认定厂家的橡套电缆(除橡套电缆以外的其他导线严禁再施工现场使用)，接零保护线为黄绿双色线，严禁使用老化破损的电缆导线在施工现场使用或出现。17、 各种导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得将导线直接用金属悬挂，或直接缠绕在钢筋、钢管、拖在地下面和行人车压，应用带绝缘的物品挂好，如瓷瓶、瓷珠、带塑料皮的导线挂好，高度不小于3m。18、 施工现场不能架设的导线，如电焊机的一次线，钢筋机械，木工机械，无齿锯，等其他的机械设备必须穿绝缘套管对其进行保护。19、 所有进入本施工现场新、旧的机械设备和各种电器开关，电缆，电线，都必须遥测绝缘电阻并作好记录，经验收合格后方可使用。20、 施工现场使用

34、移动式碘钨灯照明，必须使用封闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好的接零保护，金属架杆手持部位必须采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，电源侧装设漏电保护器，室内灯具高2.4m，室外灯具高2.8m。21、 对于生活区的职工宿舍，地下室及潮湿的环境必须采用36v低压照明，对职工的洗浴场所必须安装24v以下低压照明灯。22、 分包单位的电器负责人必须定期对维护电工进行安全技术交底，并对本单位的临时用电进行管理监督检查，发现问题及时解决，必要时停工整改。23、 本施工现场的临时供电方式采用三箱五线制供电即(tn-s)接零保护系统供电，现场设有两台800kva的变压器，南侧一台为1号变压器设低

35、压配电室，设两个一级柜分别控制东边一个二级电箱和南侧一个二级电箱，北侧一台为2号变压器设低压配电室，设两个一级柜分别控制北边一个二级电箱和西侧一个二级电箱，共8个二级电箱，分别控制施工现场的各种施工用电，分包单位在今后的施工过程中随着施工的地点不同按照总包的要求随时增加配电箱。24、 施工现场的变压器到二级电箱由总包单位负责管理，分包单位负责二级电箱以下的施工用电的安全管理监督检查及维修保养，对使用不合格的电器材料必须清除施工现场。25、 总包单位负责施工现场的安全用电技术指导及总包单位范围内的电器设备的到位管理。26、 各分包单位必须严格按照以上各项要求执行，如有未尽事宜必须按照国家及北京市

36、的有关临时用电的规定执行，如有违规按照总包有关安全惩处条例进行处罚，并对违章造成的安全事故由分包单位负全部责任。本协议书自双方法人或法人委托代理人签字、盖章后生效。本协议书于工程验收、全部现场人员退场自动终止。本协议书一式两份，具有同等法律效力，由总包单位和分包单位分别存档。总包单位(签字盖章) 分包单位(签字盖章)法人代理人： 法人代理人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日工地安全生产协议书篇九 甲方： 乙方：为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从生产现场确保工作

37、过程中操作人员的安全与健康，特签订本协议。一、职责要求1、服从公司生产指挥，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守各项安全生产制度和规定，做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。2、严格按照公司关于本岗位的作业指导书进行作业，做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，纠正违章行为。3、持证上岗，保持工作现场规范化、标准化。 4、按规定着装上岗，穿戴好劳动防护用品，严格遵守防火防爆、车辆安全等相关规定。5、主动接受安全教育培训和考核，熟悉本岗位安全操作规程，掌握本岗位安全技能，懂得本岗位的危险性、预防措施和应急方法，做到持证上岗，会报警，会自救、互救， 积

38、极学习灭火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和事故逃生线路。6、严格执行作业许可证管理规定，进行临时用电、登高作业、动火作业时，按规定、按程序办理作业许可证，不无证作业。7、积极参与事故隐患检查和整改工作，在工作中发现事故隐患或者其他危险因素，立即向上报告进行解决。8、发现生产安全事故时，及时向上报告，积极参与本单位的事故应急救援工作，在救援中服从上级的指挥。9、忠于职守，严格履行本岗位的安全生产责任，落实“一岗一责制”。10、驾驶各类机动车必须做到持有相应的有效证件，不开病车，不超速行驶，遵守交通规章，骑电动车和摩托车的必须正确佩戴安全帽。11、严格执行对现金、票据有关管理规定，杜绝

39、丢失、被盗、被抢安全事故的发生。12、积极参与公司的安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的工作习惯和安全价值观。二、安全管理：1. 工作过程中凡事涉及到使用行车以及参与行车作业的人员，必须戴安全帽，违者罚款500元，发生事故按照安全生产管理规定处分;2. 工作过程中涉及到高处作业者，必须戴安全帽、系安全带，违者罚款500元，发生事故按照安全生产管理规定处分;3、危险区需要动火、动电，必须由项目负责人或者部门领导开具动火、动电申请，由安全部门批准后方可作业，违者罚款100元，发生事故按照安全生产管理规定处分;3. 工作过程中未经过安全部门允许擅自使用消防栓/灭火器或者移动消防栓/灭

40、火器位置的人员，发现一次罚款50元;4. 安全部门每两个月需要定期检查消防器材并做好记录，未履行到位，推迟时间超过1个月以上的，发现一次罚款100元;5. 安全部门需定期向各岗位宣贯安全常识以及安全注意事项，监督其规范作业;6. 节假日期间，安全部门需做好假期间的安全预防措施并上报审批实施;三、协议内容1.乙方每月从个人工资中扣除 元作为安全经费，若本部门每个季度出现安全事故(金额损失在500元以上)，则此经费则作为事故损失的预备金使用，本部门成员的当年扣除的经费则不予返还，若该季度本部门未出现安全事故，则每季度甲方将以双倍的金额补发给乙方。2、乙方在甲方处工作，必须严格遵守甲方的所有规章制度

41、，履行好自己的职责;3、甲方必须不间断的向乙方进行安全教育知识，以提高乙方的安全意识;4、甲方必须遵守劳动法履行好甲方的责任;5、甲方每年必须按协议内容履行自己的职责以及承诺;四、本协议一式两份。乙 方：日 期：工地安全生产协议书篇十 甲方：项目部(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)为深入推进施工工地现场消防安全工作，坚决杜绝施工现场消防安全事故的发生，确保“ 智能动态称重系统研发生产基地 项目”安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的消防安全职责，提高项目施工消防安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生。结合工地现场的实际情况，制定本协议书。开工前乙方必须与甲方签订建设工程消

42、防安全协议书，以明确职责，作为消防安全管理的指导与检查执行依据。在施工分包合同的执行上，本协议具有优先权。本协议书适用的工程项目名称为：智能动态称重系统研发生产基地外墙装饰工程，此项目施工地点为：太原市高新区中心街以北1、乙方必须成立消防安全工作管理组织机构，制定消防安全工作管理制度，并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部。2、乙方要组建义务消防队，制定义务消防队管理制度，义务消防队队员应进行集中培训，掌握各类火灾的基本灭火剂救援知识，每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行全天24小时轮班巡查制度，并建立巡查记录，对于发现的隐患及时消除。3、乙方应当落实消防安全责任制，制定消防

43、安全操作规程及灭火和应急疏散预案，对施工人员进行消防安全培训，组织有针对性的灭火和疏散演练，其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏散演练。4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设施，器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效。5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查，确保完好有效同时留存完整的检查记录。6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。7、乙方在节假日期间，应加大宣传力度和巡查力度，确保现场的消防安全。8、如乙方有发现问题拒不整改的情况，每发现一次，罚款 万元，该罚款从应付乙方的工程款中扣除，造成人员，财产损失的，责任全部由乙方承担。甲 方

44、： 乙 方：身份证号：日 期： 日 期：工地安全生产协议书篇十一 发包人：_ 承包人：_鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证，故双方根据中国安全生产和劳动保护的法律法规，一致同意签订本安全生产协议，作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。1.管理目标遵守建设工程安全生产管理条例的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等.2.发包人权利和义务2.1 权利(1)监督检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。(2)检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。(3)根据有关规定，对违章违纪人员进行

45、经济处罚。(4)工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。2.2 义务(1)协助承包人做好施工前的安全教育和考核。(2)配备安全巡检人员，协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。(3)介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。(4)定期召开安全工作会议。3.承包人义务(1)承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录;特殊作业人员必须持证上岗。(2)根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。(3)严格履行发包人特种

46、作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。(4)对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严留防范措施，配备抢险救援的有关器材。(5)施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。(6)施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。(7)要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。(8)遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。(9)施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告发包人，并要求施工单位负责保护好现场。(10)承包人对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生