工程施工劳务合同15篇_1.docx

《工程施工劳务合同15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工劳务合同15篇_1.docx（123页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工劳务合同15篇工程施工劳务合同1 发包人： 承包人： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公正自愿、公正和恳切信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条工程概况 工作内容： 工程名称： 工程范围： 其次条作业人员： 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 1、合同价款为：_元（人民币），大写：_元。 2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认： （）本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 （）

2、以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 （）定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准） 第五条合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： （1）发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 （2）承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 （3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： （1）发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 （2）工程交工后_日内，承包

3、人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： （1）合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 1、平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 2、重大伤亡及其他平安事故处理： （1）发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱惜事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 （2）依据有关规定，发包人承

4、包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 1、工程质量应达到设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需依据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须立刻向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 3、分包工程验收以国家

5、颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条工期延误 1、对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 2、承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。 3、非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同商定可顺延的工期）

6、交工的，双方商定。 第九条文明施工 1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人依据标准予以补偿。 第十条材料机具供应 1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场（400米内）。 2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。 第十一条发包人的权利及义务

7、 1、负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。 2、负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需认真审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作

8、证号码及身份证号码），作为本合同附件。 3、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能任凭变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。 4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条违约责任 1、发包人违约责任： （1）由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 （2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及

9、有关责任由发包人担当。 （3）发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 2、承包人违约责任： （1）因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理

10、公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 （2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担忧排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 （3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向_人民法院起诉。 第十五条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完

11、成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十六条本合同正本一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份，备案留存一份，副本_份。 发包人： _年_月_日 承包人： _年_月_日 工程施工劳务合同2 甲方（劳务发包方）： 乙方（劳务承包方）： 甲乙双方本着友好合作的态度，依据合同法等相关法律，在公正公正的.状况下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址： 工程名称： 工程内容： 二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下： 箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。

12、具体单价如下： 喷头类型：下喷，单价：75元/只 3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下： 探头单价：70元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只 6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应依据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。 共

13、2页第1页 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋 三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。 四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内准时选购材料供施工队使用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失

14、. 3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及住宅。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。 五、合同争议 1.消逝争议甲乙双方先协商。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3.本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表（签字）： 乙方负责人（签字）： 工程施工劳务合同3 承包人（甲方）： 地址： 劳务分包人（乙方）： 地址： 为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺当完工，依据施工支配，甲方将_工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方

15、式： 二、工程期限 1、开工日期：_年_月_日。 2、竣工日期：_年_月_日。 3、总工期为：共_个日历天。 三、工程造价 1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决（不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克服的事情）。 3、单价：_；工程量：_；合同总价：_。 四、工程结算 1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90

16、%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。 2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用状况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。 3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。 4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书

17、签发之日起_年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起_年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。 五、材料设备的供应 1、凡甲方统一选购的特殊材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经发觉自行选购将按所列单价的_倍进行惩处，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方选购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过方案使用材料设备_%的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的_%对乙方加收资金占用费、选购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发觉将按合同执行期间两倍对乙方进行惩处。 2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按_元/度收

18、取，用电数量为正常消耗量加损耗量。 六、施工图纸 1、甲方在开工前5天内，向乙方供应一套复印的施工图纸。 2、甲方供应的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同批阅，施工中如有疑问准时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。 3、非经甲方供应的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。 4、变更设计按甲方专业工程师书面供应的变更设计文件为准。 5、乙方因施工需要依据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必需报请甲方审核批准后方可使用。 七、甲方的工作 1、按本合同商定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。 2、负责对乙方进行施工技

19、术交底，并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进行监督。 3、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、平安生产、文明施工等进行监督检查，发觉问题准时向乙方提出整改看法，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。 4依据施工现场状况准时会同监理进行检查验收。 5、按本合同商定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。 八、乙方的工作 1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。 2、听从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。 3、坚持文明施工，做好施工现场环境爱惜、劳动爱惜和平安生产。 4、乙方各操作人员必需持有相关有效证件才允许上岗，

20、不得无证作业。 5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。 6、准时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资 7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。 九、劳务分包人资质 1、资质证书编号：_； 2、资质专业及等级：_。 十、工程质量 1、乙方必需严格依据本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。 2、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率达到95%以上，并达到甲方项目质量方案的质量目标。 3、凡因乙方缘由造成的施工质量不合格的工程，乙方

21、应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方担当违约责任。 十一、平安施工 1、在施工中，乙方必需遵守国家和行业关于平安生产的规定，重视施工现场作业平安，制定平安措施，做好特殊工种的劳动爱惜工作。 2、乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任。乙方必需支配专业的平安管理人员，负责施工段内的一切平安，经常检查设备、机械、平安标志的完好状况，杜绝一切平安事故的发生。 3、为了爱惜工程、保障施工人员和群众的平安，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、平安警戒标志和看管。同时做好劳动爱惜保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不担当任何费用。

22、4、一旦发生伤亡事故，乙方必需立刻通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级平安、建设主管部门报告。甲方应为抢救供应必要的条件，全部的费用由乙方担当，甲方不担当任何连带责任。 十二、工程转包与分包 本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。 十三、违约责任 1、因甲方责任和不行抗力缘由造成工程延误的，合同工期顺延。 2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方担当，影响工期的，由乙方担当违约责任。 3、因乙方责任导致工程不能连续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方担当。 4、若乙方不经甲方同意而

23、自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。 十四、附则 1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并依据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。 2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。 3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。 4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。 甲方： 代表人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签订时间：_年_月_日 乙方： 代表人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签订时

24、间：_年_月_日 工程施工劳务合同4 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，鉴于_(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 1.劳务分包人资质状况 资质证书号码：_ 发证机关：_ 资质专业及等级：_ 复审时间及有效期：_ 2.劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称：_ 工程地点：_ 分包范围：_ 供应分包劳务内容：_ 3.分包工作期限 开头工作日期：_ 结束工作日期：_ 总日历工作天数：_ 4.质量标准 工程

25、质量：按总(分)包合同有关质量的商定、国家现行的建筑施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定等级。 5.合同文件及解释挨次 组成本合同的文件及优先解释挨次如下： (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业(分)包合同。 6.标准规范 除本工程总(分)包合同另有商定外，本合同适用标准规范如下：_. 7.总(分)包合同 7.1 工程承包人应供应总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.

26、2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外) 8.图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人供应图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。 9.项目经理 9.1 工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_. 9.2 劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职务：_. 10.工程承包人义务 10.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责; 10.2 除非本合同另有商定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并担当相

27、应费用： (1)在_年_月_日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_; (2)在_年_月_日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求; (3)在_年_月_日前完成向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料; (4)在_年_月_日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)_; (5)在_年_月_日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标把握点位置，其交验要求与爱惜责任为：_; (6)在年月日前向劳务分包人供应下列生产、生

28、活临时设施：_，其交验要求与爱惜责任为：_. 10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工方案、物质需用量方案表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的把握、监督、检查和验收; 10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理交工验收; 10.5 统筹支配、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 10.6 按时供应图纸，准时交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要; 10.7 按本合同商定，向劳务分包人支付劳动酬劳; 10.8

29、 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 11.劳务分包人义务 11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经工程承 包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 11.2 劳务分包人依据施工组织设计总进度方案的要求，每月底前天提交下月施工方案，有阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案，以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力支配方案，经工程承包人批准后严格实施; 11.3 严格依据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心

30、组织施工，确保工程质量达到商定的标准;科学支配作业方案，投入足够的人力，物力，保证工期;加强平安教育，认真执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局; 11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标

31、准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作; 11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收; 11.7 做好施工现场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱惜工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款; 11.8 妥当保管、合理使用工程承包人供应或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施; 11.9 劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令; 11.10 除非本合同另有商定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应担当并履行总(分)包合同商定的、与劳务作业

32、有关的全部义务及工作程序。 12.平安施工与检查 12.1 劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人担当。 12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。 13.平安防护 13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及

33、临街交通要道四周施工时，施工开头前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人担当。 13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人担当平安爱惜措施费用。 13.3 劳务分包人在施工现场内使用的平安爱惜用品(如平安帽、平安带及其他爱惜用品)，由劳务分包人供应使用方案，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。 14.事故处理 14.1 发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定立刻上

34、报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。 14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。 15.保险 15.1 劳务分包人施工开头前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 15.4 劳务分包人必需为从事危险作业的职工办理意外损害必需，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：_. 15.5 保险事故发

35、生时，劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施，防止或削减损失。 16.材料、设备供应 16.1 劳务分包人应在接到图纸后_天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应方案(具体表式见附件一);经确认后，工程承包人应按供应方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并准时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必需准时进行，费用另行商定。如质量、品种、规格、型号不 符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。 16.2 劳务分包人应妥当保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损

36、失。 16.3 工程承包人托付劳务分包人选购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)_. 16.4 工程承包人托付劳务分包人选购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭选购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。 17.劳务酬劳 17.1 本工程的劳务酬劳接受下列任何一种方式计算： (1)固定劳务酬劳(含管理费); (2)商定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算; (2)商定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量。 17.2 本工程的劳务酬劳，除本合同17.6固定的状况外，均为一次包死，不再调整。 17.3 接受第(1)种方式计价的，劳务酬劳共计_元。

37、17.4 接受第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元;_，单价为_元。 17.5 接受第(3)种方式计价的，不同工作成果的计价单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元。 17.6 下列状况下，固定劳务酬劳或单价可以调整： (1)以本合同商定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过_%，按变化前后价格的差额予以调整; (2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整; (2)双方商定的其他情形：_. 18.工时及工程量的确认 18.1 接受固定劳务酬劳方式的，事故过程中不计算工时和工程量。 18.2 接受按确定的工时计算劳务酬

38、劳的，由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。 18.3 接受按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和劳务分包人缘由造成返工的工程量，工程承包人不予计量。 19.劳务酬劳的中间支付 19.1 接受固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人商定按下列方法支付： (1)合同生效即支付预付款_元; (2)中间支付：_. 19.2 接受计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人双方商定支付方法为_. 19.3 本合同确定调整的劳务酬劳

39、、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中商定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。 20.施工机具、周转材料供应 20.1 工程承包人供应给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，准时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行商定。 20.2 工程承包人应供应施工使用的机具、设备一览表见附件二。 20.3 程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。 21.施工变更 21.1 施工中如发生

40、对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人依据工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (2)增减合同商定的工程量; (3)转变有关的施工时间和挨次; (4)其他有关工程变更需要的附加工作。 21.2 因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人担当，延误的工期相应顺延;因变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。 21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人担当，延误的工期不予顺延。 21.4 因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。 22.施工验收 22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分 包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了