2023年河南二造《建设工程造价管理基础知识》考试重点题库200题（含解析）.pdf

《2023年河南二造《建设工程造价管理基础知识》考试重点题库200题（含解析）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年河南二造《建设工程造价管理基础知识》考试重点题库200题（含解析）.pdf（101页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年河南二造 建设工程造价管理基础知识考试重点题库200题（含解析）一、单选题1 .招标人于2 0 0 6 年 4月 1日发布招标公告，2 0 0 6 年4月2 0 日发布资格预审公告，2 0 0 6 年 5月 1 0 日发售招标文件，投标人于投标截止日2 0 0 6 年 6月 1 0 日及时递交了投标文件，2 0 0 6 年 7 月 2 0 日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间 是（）。A、2 0 0 6 年4月 1日B、2 0 0 6 年 5月 1 0 日C、2 0 0 6 年 6月 1 0 日D、2 0 0 6 年 7 月2 0 日答案：C2 .已知产量定额为1 0 单位，则时

2、间定额为（）。A、1 0 单位B、1 单位C、0.5单位D、0.1 单位答案：D解析：时间定额与产量定额互为倒数。【解析】时间定额=哥藕=吉单位3.某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%,年均投资价格上涨率5%,建设期两年，计划每年完成投资50%,则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A、160.02B、227.79C、246.01D、326.02答案：C解析：基本预备费;（5000+1000）X8%=480（万元）静态投资=5000+1000+480=6480（万元）建设期第二年完成投资6480X50%=3240（万元）第二年价差预备费 324

3、0*（1+f）（1+f）f l+f t1-1）=246.01（力元）4.建设工程采用DBB模式的特点是（）。A、责权利分配明确，指令易贯彻B、不利于控制工程质量C、业主组织管理简单D、工程造价控制难度小答案：A解析：采用DBB模式的优点：建设单位、设计单位、施工总承包单位及分包单位在合同约束下，各自行使其职责和履行义务，责权利分配明确；建设单位直接管理工程设计和施工，指令易贯彻。而且由于该模式应用广泛、历史长，相关管理方法较成熟，工程参建各方对有关程序都比较熟悉。5 .（2 0 1 1 年）某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5 0 0 0 万元，则其投标保证金数

4、额最高为（）万元。A、5 0B、8 0C、1 0 0D、1 6 0答 案:B解析：投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%,且最高不超过8 0 万元。6 .关于甲级工程造价咨询企业的斐质标准，叙述错误的是（）oA、企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄B、专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理C、企业注册资本不少于人民币8 0 万元D、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3 年答案:C解析：甲级企业资质标准：（1）已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3 年；（2）企业出斐人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%,且其认缴出资额不低于企业

5、注册资本总额的60%；（3）技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作1 5年以上；（4）专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于2 0人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于1 6人，取得造价工程师注册证书的人员不少于1 0 人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历；（5）企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；最新题库，考前专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；（7）企业注册费本不少于人民币1 0 0万元;（8）企业近3年工程

6、造价咨询营业收入累计不低于人民币50 0万元；（9）具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于1 0 m 2；（1 0）技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；（1 1）企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；（1 2）在申请核定斐质等级之日前3年内无违规行为。7 .（2 0 1 5年）关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。A、国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B、招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C、招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D、招标人也可以根据需要，规定最低投标限价答案：B解析：该题主要考察的是：招标控制价的编制，“招标

7、投标法实施条例规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。国有斐金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价”8 .建设工程工程量清单计价规范（G B 50 50 0 2 0 1 3）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计人（）中。A、分部分项综合单价B、暂列金额C、材料暂估价D、总承包服务费答案：B解析：本题考核暂列金额包含的项目。清单计价规范中规定暂列金额是用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设

8、备 服务的采购，施工中可能发生的工程变更 合同约定调整因素出现时工程索赔 现场签证确定等的费用。9 .（2 0 1 5 年）招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天内发出。A、7B、1 0C、1 4D、1 5答案：D解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间1 5 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。1 0 .以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是（）。A、工程造价信息B、工程建设其他费定额C、间接费定额D、运杂费率答案：A解析：计算分部分项工

9、程人工、材料 机具台班消耗量及费用的依据：（7）概算指标、概算定额 预算定额。（8）人工单价。（9）材料预算单价。（1 0）机具台班单价。（1 1）工程造价信息。1 1 .（2 0 1 4年）对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：本题考查的是计日工的报价，计日工应按照招标人提供的其他项目，清单列出的项目和估算数量自主确定各项综合单价并计算费用。1 2.申请施工许可证可以不具备的条件是（）oA、需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求B、有保证工程质量的具体措施C、建筑材料采购到位D、建设资金已经

10、落实答案：C解析：1）申请领取施工许可证，应当具备如下条件：已办理建筑工程用地批准手续；（地）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（地）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（地）已经确定建筑施工单位；（有人干活）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（图纸和钱）有保证工程质量和安全的具体措施。（质量、安全）。1 3 .根据 国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投费项目应实行()0A、网上公示B、咨询论证制度C、专家评议D、民众听证答案:C1 4 .从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。A、文件式信息和非文件式信息B、系统化信息和非系统化信息C

11、、宏观信息和微观信息D、固定信息和流动信息答案：B解析：按管理组织的角度来分，可以分为系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息。选项A是按形式划分，选项C 是按反映经济层面划分，选项D是按稳定程度划分。1 5 .(2 0 1 0 年)根据 工程造价咨询企业管理办法，属于甲级工程造价咨询企业费质标准的是()。A、专职专业人员中取得造价工程师注册证书的人员不少于6 人B、企业注册资本不少于5 0 万元C、企业近3 年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币5 0 0 万元D、人均办公建筑面积不少于6答案：C解析：甲级工程造价咨询企业资质标准包括：已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3 年；企业出资人中

12、，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%,且其出资额不低于企业注册费本总额的6 0%；技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作1 5 年以上;专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于2 0 人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于1 6 人，取得造价工程师注册证书的人员不少于1 0 人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历；企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；企业注册资本不少

13、于人民币1 0 0 万元；企业近3 年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币5 0 0 万元；具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于1 0 m 2；技术档案管理制度、质量控制制度 财务管理制度齐全；.企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；.在申请核定资质等级之日前3 年内无违规行为。1 6.（2 0 1 3 年）完整的竣工决算所包含的内容是（）。A、竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图 工程竣工造价对比分析B、竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C、竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D、竣工财务决算报表、工程

14、竣工图、工程竣工造价对比分析答案：A解析：竣工决算主要包括竣工决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算，是其核心内容。1 7.【2018年真题】根据 招标投标法实施条例，履约保证金的上限是中标合同金额的()oA、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：本题考查履约保证金的规定。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。18.某高层住宅工程结构设计合理使用年限60年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法

15、律法规要求的有O oA、基础工程的保修期限为60年B、房间和外墙面的防渗漏的保修期限为5年C、电气管线、给排水管道、装修工程的保修期限为1年D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期答案：C19.(2013年)下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()。A、生产家具购置费B、基本预备费C、涨价预备费D、铺底流动资金答案：A解析：投资估算指标中，单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费 设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。20.工程造价咨询企业的工程造价咨询业务范围不包括()oA、建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的审核B、配合设计方案比选 优化

16、设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制C、工程竣工决算报告的审核D、工程造价经济纠纷的仲裁答案：D解析：本题考查的是工程造价咨询企业管理。工程造价咨询企业的工程造价咨询业务范围包括工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询，而非工程造价经济纠纷的仲裁。21.关于概算定额的主要作用，下列说法不正确的是()oA、编制最高投标限价的依据B、是编制预算定额的依据C、是编制建设项目主要材料计划的参考依据D、对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一答案：B解析：概算定额的主要作用：（1）概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；（2）概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比

17、较的基础费料之一；（3）概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；（4）概算定额是编制概算指标的依据；（5）概算定额是编制最高投标限价的依据。2 2.（2 0 1 2年）根 据 合同法，下列关于承诺的说法，正确的是（）。A、承诺期限自要约发出时开始计算B、承诺通知一经发出不得撤回C、承诺可对要约的内容作出实质性变更D、承诺的内容应当与要约的内容一致答案：D解析：5）要约内容的变更。承诺的内容应当与要约的内容一致。2 3.（2 0 1 6年）根 据 工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（）。A、跨地区承接业务不备案的B、出租、出借资质证书的C、设立

18、分支机构未备案的D、提供虚假材料申请资质的答案：B解析：该题主要考察的是：合同价款履行工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款：（1）涂改、倒卖、出租、出借斐质证书，或者以其他形式非法转让斐质证书；（2）超越斐质等级业务范围承接工程造价咨询业务；（3）同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；（4）以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；（5）转包承接的工程造价咨询业务；（6）法律、法规禁止的其他行为。故正确答案是B。跨地区承接业务不备案的，设立分支机

19、构未备案的，应处以5 0 0 0元以上2万元以下罚款，故选项A、C错误。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予费质许可，并给予警告,申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故选项D错误。2 4.根据 合同法，下列关于承诺的说法，正确的是（）。A、发出后的承诺通知不得撤回B、承诺通知到达要约人时生效C、超过承诺期限发出的承诺视为新要约D、承诺的内容可以与要约的内容不一致答案：B解析：承诺通知可以撤回；承诺通知到达要约人时生效；受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约；承诺的内容应当与要约的内容一致。2 5

20、.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A、已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理答案：B解析：发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：（1）已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理；（2）已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的

21、质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。2 6.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时,编制人应作补充,下列有关编制补充项目的说法中正确的是O oA、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定答案：C解析：在编制工程量清单时，当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充。在工程量清单中应附补充项目的项目名称 项目

22、特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。27.（2015年）世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A、主体工程费B、设备购置费C、其他工程费D、安装工程费答案:B解析：该题主要考察的是：投费估算的编制方法，“朗格系数法。这种方法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。”28.根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。A、垫费工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求按合同约定支付工程价款C、施工合同无效

23、，已完工程质量合格，承包人请求按合同约定支付工程价款D、施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用答案：A解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人对垫费利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。29.合同成立是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致意见，合同是否成立的判断依据是（A、要约是否生效B、承诺是否生效C、合同是否有效D、合同是否生效答案：B解析：承诺生效时合同成立。3 0 .属于建设项目合同价款确定内容的是O。A、招标工程工程量清单的编制和审核B、索赔费用的计算C、工程洽商D、工程变更答案：A解析：工程造价咨询业务范围中

24、，建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等。3 1 .在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）。A、业务所需手续费B、业务资料费C、代理人的费用与佣金D、恶劣气候条件下的工程防护措施费答案：D解析：开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：施工用水、用电费；工地清理费及完工后清理费；周转材料费；临时设施费;驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；其他。其他包括工人现场福利费及安全费、职

25、工交通费、日常气候报表费现场道路及进出场道路修筑及维护费、恶劣天气下的工程保护措施费 现场保卫设施费等。32.(2016年)按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是()。A、开办费B、非专利技术使用费C、土地使用权取得费D、生产准备费答案：C解析：后者被称为固定资产其他费用，主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费 工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等；33.按 我 国 合同法的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力且独立存

26、在的是有关O的条款。A、违约责任B、履行期限和地点C、解决争议方式D、质量保修范围答案：C解析：对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力且独立存在的是有关解决争议方式的条款。3 4 .按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是()0A、建设单位管理费B、土地使用权C、生产设备及开办费D、引进技术费答案：B解析：在形成资产法时对于土地使用权有比较特殊的处理：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调

27、，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。3 5.可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在土()%以内。A、5B、1 0C、1 5D、2 0答案：B解析：我国项目投资估算的阶段划分与精度要求可行性研究阶段的投资估算。是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据。误差控制在10%以内。36.编制某施工机械台班使用定额，测定该机械小时的生产率为6机械利用系数平均为80%,工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为()oA、64B、60C、48D、38.4答案：D解析：本题考查的是施工机械台班使用定额的编制。施工机械台班产量定

28、额=机械生产率X工作班延续时间X机械利用系数=6X 8 X 80%=38.437.间接成本是指与研制开发有关的费用，其中不包括()。A、非专用设备折旧费B、管理费C、应分摊的公共费用及能源费用D、咨询鉴定费答案：D解析：研制成本包括直接成本和间接成本：直接成本是指研制过程中直接投入发生的费用（主要包括材料费用、工资费用、专用设备费、资料费、咨询鉴定费、协作费 培训费和差旅费等），间接成本是指与研制开发有关的费用（主要包括管理费、非专用设备折旧费、应分摊的公共费用及能源费用）。3 8 .（2 0 1 6 年）下列工作中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是（）。A、承发包模式选择B、融资方案设计C

29、、组织实施模式选择D、索赔方案设计答案：A解析：该题主要考察的是：工程招投标阶段造价管理内全过程造价管理是指不复盖建设工程策划决策及建设实施各阶段的造价管理。包括：策划决策阶段的项目策划 投资估算、项目经济评价、项目融资方案分析；设计阶段的限额设计 方案比选、概预算编制；招投标阶段的标段划分、发承包模式及合同形式的选择、招标控制价或标底编制；施工阶段的工程计量与结算、工程变更控制、索赔管理；竣工验收阶段的结算与决算等。3 9 .在工程进度款支付时，因各种原因导致付款时间延误的处理正确的是（）。A、因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第1 5

30、 日开始，向承包人支付延期付款的利息B、发包人延误付款2 6 天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作C、双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延D、发包人的延误付款达6 0天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔答案：C解析：因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报

31、告后的第2 6日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。发包人延误付款1 5天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并按合同中关于发包人暂停的约定执行。发包人的延误付款达6 0天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。4 0.在项目决策阶段，环境治理方案比选的主要内容有()。A、技术水平对比B、环境影响比较C、安全条件对比D、经营费用比较答案：A解析：环境治理方案比选主要包括：

32、技术水平对比；治理效果对比；管理及监测方式对比；环境效益对比。建设地点(厂址)其比较的主要内容包括：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较 运输费用比较、环境影响比较及安全条件比较。应注意不要混淆。41.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A、该项费用属于设备费B、该项费用属于工程建设其它费用C、该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D、该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算答案：D解析：本题考查的是工具、器具及生产家具购置费的构成和计算。选项A错误,工具、器具及生产家具购置费不属于设备费；选项B错误，工具、器具及生产家具购置费属于

33、工程费用；选项C错误，工具、器具及生产家具购置费是保证初期正常生产的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、生产家具和备品备件等的购置费。42.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以（）为开工日期。A、实际进场施工时间B、开工通知载明的开工日期C、协商确定的时间D、开工条件具备的时间答案：D解析：本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。4 3.(2 0 1 1 年)预计某年度应收账款1 8 0 0 万元，应付账款1 3 0 0 万元，预收账款70 0 万元，预付款50 0 万元，存货1 0 0 0 万元，现金4 0 0

34、万元。则该年度流动资金估算额为()万元。A、7 0 0B、110 0C、17 0 0D、210 0答案：C解析：流动斐金=流动资产-流动负责=37 0 0-20 0 0=17 0 0,流动资产：应收账款+预付账款+存货+现金=18 0 0+5 0 0+10 0 0+4 0 0=37 0 0,流动负债=应付账款+预收账款二130 0+7 0 0=20 0 04 4.(20 15 年)关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是()。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C、竣工验收不合格

35、，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D、安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：该题主要考察的是：施工合同无效的价款纠纷处理“建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。”4 5.建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的（）。A、初步投斐估算B、施工图预

36、算C、施工标底D、设计概算答案：D解析：初步设计是工程设计投资控制的最关键环节，经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。4 6.国外建筑安装工程费用中的暂定金额（）。A、包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B、不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C、不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D、包括在合同价中，由承包商自主使用答案：A解析：国外建筑安装工程费用中的“暂列金额”是指包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备、服务，不可预料事件所使用的一项金额，这项金额只有工程师批准后才能动用o4 7.(20 13年)根据 工程造价咨询企业管

37、理办法，申请甲级工程造价咨询企业费质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满()年。A、3B、4C、5D、6答案:A解析：该题主要考察的是：甲级工程造价咨询企业资质标准根据 工程造价咨询企业管理办法，申请甲级工程造价咨询企业资质，须已取得乙级工程造价咨询企业费质证书满3 年。4 8.下列工程项目管理组织机构形式中易形成多头领导的是()oA、直线制B、职能制C、直线职能制D、职能制和直线职能制答案：B解析：职能制组织机构的优点：1)强调管理业务的专门化，注意发挥各类专家在项目管理中的作用。2)易于提高工作质量，同时可以减轻领导者的负担。职能制组织机构的缺点:易形成多头领导，使下级执行者接受多方指令

38、，容易造成职责不清。4 9.(2 0 1 6年)下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是()。A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A解析：“土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿”“青苗补偿费是因征地时对其正在生长的农作物受到损害而做出的一种赔偿。在农村实行承包责任制后，农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人,属于集体种植的青苗补偿费可纳入当年集体收益。”、“在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应当对被拆迁人给予补偿 安置。”、“新菜地开发建设基金指征用城市郊区商品菜地时支付的费用。这项费用交给地方财政，作为

39、开发建设新菜地的投费。”50.（2009年）根 据 合同法，可撤销合同是指（）的合同。A、因重大误解订立B、当事人恶意串通损害第三方利益所订立C、违反行政法规强制性规定而订立D、当事人未能履行保密义务而订立答案：A解析：（1）合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。51.根据我国 关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的要求，项目总经理的职权包括()。A、聘任或解聘项目高级管

40、理人员B、组织单项工程预验收C、提出项目竣工验收申请报告D、提出项目开工报告答案:B解析：建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核上报项目初步设计和概算文件；审核上报年度投费计划并落实年度奥金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据项目总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。项目总经理的职权包括：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型 建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方

41、案 标底和评标标准，评选和确定投、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划 建设进度计划；编制项目财务预、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投费、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概预算范围内对单项工程的设计进行局部调整(凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准)；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工

42、资福利方案;组织项目后评价，提出项目后评价报告;按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计费料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。5 2 .根 据 建设工程工程量清单计价规范G B 5 0 5 0 0-2 0 1 3的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应的项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作，应计列入（）之中。A、暂列金额B、暂估价C、计日工D、总承包服务费答案：C解析：计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工适用的所谓零星项目或工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定

43、价格的额外工作。5 3 .某施工机械的产量定额为2.5 6 （I OOm 3/台班），与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为（）工日/100m 3。A、0.016B、1.5 6 3G 10.2 4D v 0.3 9 1答案：B解析：与该机械配合的人工时间定额应为=4/2.5 6=1.5 6 3 （工日/100m 3）台班。5 4 .根据 工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于（）人。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起3 0日内，持下列材料到分支机

44、构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案：（1）分支机构营业执照复印件；（2）工程造价咨询企业资质证书复印件；（3）拟在分支机构执业的不少于3 名注册造价工程师的注册证书复印件；（4）分支机构固定办公场所的租赁合同或产权证明。5 5 .某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的O oA、专业性B、季节性C、区域性D、动态性答案：c解析：本题考查的是工程造价信息及其主要内容。区域性，建筑材料重量大、体积大、产地远离消费地，运输量大费用高。建筑材料客观上尽可能就近使用，其信息的交换和流通往往限制在一定地域内。5 6.下列关于比例估算

45、法的说法，不正确的是。A.比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例1 B.K w 是比例估算法的计算公式C比例估算法主要应用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主要生产工艺其行业内相关系数等基础资料完备的情况D.比例估算法先按比例估算拟建项目的静态投资，再逐项估算出拟建项目主要生产工艺芯A、AB、BC、CD、D答案:D解析：比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资,再按比例估算拟建项目的静态投资的方法。5 7.下列不属于建设单位在建设准备阶段应进行的工作是()oA、择优选定承包

46、单位B、组织招标选择设备、材料供应商C、完成征地拆迁工作D、编制项目管理实施规划答案：D解析：建设准备：1)征地、拆迁和场地平整2)完成施工用水、电、通讯、道路等接通工作3)组织招标选择工程监理单位 施工单位及设备、材料供应商4)准备必要的施工图纸5 8.建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是()。A、有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B、有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C、能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D、生产排泄物集中排放，降低环境污染答案：C解析：工业项目适当聚集的原则。在工业布局中，通常是一系列相关的项目聚成适当规模的工业基地和城镇，从而有利于发挥

47、“集聚效益”，对各种斐源和生产要素充分利用，便于形成综合生产能力，便于统一建设比较齐全的基础结构设施,避免重复建设，节约投资。此外，还能为不同类型的劳动者提供多种就业机会。5 9.依据 合同法的规定，当合同履行方式不明确，按 照()的方式履行。A、法律规定B、有利于实现债权人的目的C、有利于实现债务人的目的D、有利于实现合同目的答案：D解析：本题考查的是合同履行的原则。当合同履行方式不明确，按照有利于实现合同目的的方式履行。60.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是()oA、层数增加，单位造价降低B、层高增加，单位造价降低C、建筑物周长系数越低，造价越低D、宽度增加，

48、单位造价上升答案：C解析：通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济。61.下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是()oA、未及时供料引起的机械停工时间B、由于气候条件引起的机械停工时间C、装料不足时的机械运转时间D、因机械保养而中断使用的时间答案:D解析：本题考查的是劳动定额。D属于不可避免的中断时间：工艺过程的特点、机器的使用和保养 工人休息的中断时间。62.投斐估算指标的编制阶段不包括。A、收集整理资料阶段B、平衡调整阶段C、决策阶段D、测算审查阶段答案：C解析：投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行：1.收集整理资料阶段；2.平衡调整阶段；3.测算审查阶段。63 .根据 建筑法

49、，建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。64 .关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是()oA、建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资B、建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成C、单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成D、单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成答案：A解析

50、：按照预算文件的不同，施工图预算的内容有所不同。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件，是施工图预算文件的主要组成部分。由组成该建设项目的各个单项工程综合预算和相关费用组成。具体包括:建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金。施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。65.根 据 建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工 起()个月内，向发证机关报告。A、1B、2C、3D、6答案：A66.施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应 计 入()0A、材料费B、企业管理费C、