一建考试题库《建设工程项目管理》考点题库合集及答案解析六.pdf

《一建考试题库《建设工程项目管理》考点题库合集及答案解析六.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一建考试题库《建设工程项目管理》考点题库合集及答案解析六.pdf（67页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师考试模拟测试题含答案解析 建设工程项目管理1.单选题应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值，则作为计划值的是（）。A.工程合同价B.工程变更款C.工程索赔款D.工程结算价答案：A解析：2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P5 1在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较。在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括：1）工程合同价与工程概算的比较；2）工程合同价与工程预算的比较；3）工程款支付与工程概算的比较；4）工程款支付与工程预算的比较；5）工程款支付与工程合同价的比较：6）工程决算与工程概算、工程预算

2、和工程合同价的比较。2.单选题关于施工成本分析依据的说法错误的是（）。A.会计核算主要是成本核算B.业务核算是对个别的经济 业务进行单项核算C.会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算D.会计核算具有连续性.系统性.综合性等特点答案：A解析：2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P1 0 3会计核算主要是价值核算.3 .单选题工程项目策划是一个0的工作过程。A.封闭性B.循环性C.开放性D.动态性答案：C解 析:2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P3 1工程项目策划是一个开放性的工作过程，它需整合多方面专家的知识。4 .单选题供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货。发生逾期交货情

3、况，要按照合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金。对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其他损失，其实际开支的费用也应由（）承担A.施工方B.建设方C.采购方D.供货方答案：D解析：2 0 2 1 教材P2 7 9 /2 0 2 0 教材P2 7 8供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货。发生逾期交货情况，要按照合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金。对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其他损失，其实际开支的费用也应由供货方承担。5.单选题建设工程常用网络计划中，双代号网络图中虚箭线表示()。A.自由消耗程度B.工作的持续时间C.工作之间的逻辑关系D.非关键工作答案：C解析

4、：2 0 2 1 教材P1 2 1 /2 0 2 0 教材P1 2 0在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应甩虚箭线。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用肘间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用：6.单选题项目管理实施规划由()组织编制。A.组织的管理层B.组织委托的项目管理单位C.项目经理D.项目技术负责人答案：C解析：2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P5 54.6.1 项目管理机构负责人应履行下列职责：1 .项目管理目标责任书中规定的职责；2 .工程质量安全责任承诺书中应履行的职责；3 .组织或参与编制项目管理规划

5、大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理；7 .单选题某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5 人死亡，2 0 人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于()。A.重大事故B .较大事故C.特别重大事故D.一般事故答案：B解析：2020教材P241/2019教材P239(3 )较大事故，是指造成3 人以上10人以下死亡，或 者 10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；8.单选题根 据 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2017),若经评估材料价格上涨的风险发生的概率等级4,损失等级3,则此种风险等级为()级。A.IB.IIC

6、.IIID.IV答案：C解析:风险等级战失等级1234概率等级1I级I级级口级2I/m及n级m级3n级口级m级m级4口级m级m级W级9.单选题当工程网络计划的计算工期大于要求工期时,为满足要求工期,对网络计划进行调整的基本方法是()。A.减少关键工作的总时差B.缩短关键工作的持续时间C.减少工作的自由时差D.缩短相邻工作之间的时间间隔答案：B解析：2 0 2 1 教材P 1 4 3 /2 0 2 0 教材P 1 4 2当计算工期不能满足计划工期时，可设法通过压缩关键工作的持续时间，以满足计划工期要求.在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑下述因素：（1 ）缩短持续时间而不影响质量和安全的工作。

7、（2）有充足备用资源的工作。（3 ）缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作等。1 0.单选题对于承包人向发包人的索赔请求，工程师审核提出的初步处理意见，应 交 给（）审查。A.承包人B.发包人C.监理机构D.仲裁委答案：B解析：2 0 2 1 教材P 3 2 9 /2 0 2 0 教材P 3 2 8五、发包人审查对于工程师的初步处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。11.单选题()是对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式A.消声B.隔声C.减振降噪D.吸声答案：C解析：2021教材P 25 3

8、/2020教材P 25 1减振降噪对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式1 2.单选题一般情况下，当采用施工总承包管理模式时，分包合同由()签订。A.业主与分包单位B.施工总承包管理单位与分包单位C.施工总承包单位与分包单位D.工程总承包单位与分包单位答案：A解析：2021/2020 教材 P 38,施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同。但题问的是一般情况下，所以一般情况下所有分包合同的招标投标，合同谈判以及签约工作均由业主负责。1 3.单选题某施工

9、事故是由于勘察过程中地基承载能力估计错误造成的，按照事故产生的原因划分，该情况属于（）。A.技术原因B.管理原因C.社会、经济原因D.人为事故和自然灾害原因答案：A解析：2021教材P191/2020教材P190施工质量事故发生的原因大致有技术原因，管理原因，社会、经济原因，人为事故和自然灾害原因四类。技术原因是指引发质量事故是由于在项目勘察、设计、施工中技术上的失误，本题属于技术原因。技术原因：指引发质量事故是由于在项目勘察、设计、施工中技术上的失误。例如，地质勘察过于疏略，对水文地质情况判断错误，致使地基基础设计采用不正确的方案I 或结构设计方案不正确，计算失误，构造设计不符合规范要求；施

10、工管理及实际操作人员的技术素质差，采用了不合适的施工方法或施工工艺等。这些技术上的失误是造成质量事故的常见原因。1 4.单选题在国际上，对项目经理的地位和作用表述不正确的是（）。A.项目经理是项目管理班子的负责人B.项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位C.项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人D.项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调答案：C解析：2021/2020 教材 P 5 3国际上施工企业项目经理的地位、作用以及其特征如下：（1 ）项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人（领导人），但它并不一定是（多数不是）一个企业法定代表人在工程项目上的代表人，因为一个企业法

11、定代表人在工程项目上的代表人在法律上赋予其的权限范围太大；（2）项目经理的任务仅限于主持项目管理工作，其主要任务是项目目标的控制和组织协调；（3）在有些文献中明确界定，项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位；（4 ）项目经理是一个组织系统中的管理者，至于是否他有人权、财权和物资采购权等管理权限，则由其上级确定。15.单选题关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（）。A.各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告B.安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府C.一般情况下，事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告D.情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级

12、以上人民政府报告答案：B解析：本题考查的是建设工程安全事故的处理。选项A,正确的说法应为“各个行业的建设施工中出现了安全事故，都应当向建设行政主管部门报告”；选项C,正确的说法应为“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”；选项D,正确的说法应为“情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。1 6.单选题环境管理体系的运行模式由()组成。A.策划、比较、检查、纠偏和改进

13、B.策划、实施、检查、评审和改进C.策划、实施、检查、评审和纠偏D.计划、比较、检查、评审和改进答案：B解析：2021教材P211/2020教材P209环境管理体系的运行模式是由“策划、实施、检查、评审和改进”构成的动态循环过程。1 7.单选题关于施工过程的质量控制的说法，正确的是()。A.工序施工效果的控制属于事后质量控制B.在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量自控主体C.现场质量检查中三检指的是自检、互检、交接检D.用“吊”的手段检查踢脚线垂直度答案：A解析：B选项，施工方是自控主体，监理方是外部监控效力；C选项，现场质量检查中三检指的是自检、互检、专检；D选项，用“套”的手段检查踢脚线

14、垂直度。1 8.单选题建设工程项目质量控制体系中，（）是建设工程项目质量目标、控制责任和措施分解落实的重要保证。A.系统横向层次机构的完整性B.系统横向层次机构的关联性C.系统纵向层次机构的合理性D.系统纵向层次机构的全面性答案：C解析：2021教材P163/2020教材P162系统纵向层次机构的合理性是建设工程项目质量目标、控制责任和措施分解落实的重要保证。1 9.单选题根据质量标准要求进行外观检查，例如，清水墙面是否洁净，喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀，工人的操作是否正常，内墙抹灰的大面及口角是否平直，混凝土外观是否符合要求等，这是现场质量检查的（）。A.实测法B.目测法C.试验法D.环

15、视法答案：B解析：20 21 教材P1 8 1 /2 0 2 0 教材P 1 8 0目测法。即凭借感官进行检查，也称观感质量检验，其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。看一一就是根据质量标准要求进行外观检查，例如，清水墙面是否洁净，喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀，工人的操作是否正常，内墙抹灰的大面及口角是否平直，混凝土外观是否符合要求等；2 0.单选题程序文件除了文件控制程序、预防措施控制、内部审核程序外,不包括（）程序。A.外部审计B.质量记录管理C.不合格品控制D.纠正措施控制答案：A解析：2 0 2 1 教材P 1 6 5 /2 0 2 0 教材P 1 6 4一般有以下六个方面的程序

16、为通用性管理程序，适用于各类企业：（1）文件控制程序。质量记录管理程序。（3）内部审核程序。（4）不合格品控制程序。（5）纠正措施控制程序.（6）预防措施控制程序。2 1.单选题质量管理的计划职能，包括确定质量目标和（）两方面。A.制定实现质量目标的管理方案B.制定实现质量目标的保证计划C.制定实现质量目标的行动方案D.制定实现质量目标的组织方针答案：C解析：2021教材P161/2020教材P160计划由目标和实现目标的手段组成，所以说计划是一条 目标一手段链”。质量管理的计划职能，包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两方面。2 2.单选题实现全员安全控制需要对建设工程项目的目标在以

17、项目经理为首的项目管理系统内进行分解，分解的过程需要按照()的方法进行。A.目标管理B.过程管理C.总体规划D.体系管理答案：A解析：2021教材P229/2020教材P227(1)确定每项具体建设工程项目的安全目标按“目标管理”方法在以项目经理为首的项目管理系统内进行分解，从而确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。2 3.单选题对于技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两个阶段技术交底，即（）和实施性施工图技术设计交底。A.初步设计技术交底B.前期施工技术交底C.专项设计技术交底D.针对性的技术交底答案：A解析：2 0 2 1 教材P 2 3 1 /2 0 2 0 教材P 2 2

18、 9（5）对于涉及“四新”项目或技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两阶段技术交底，即初步设计技术交底和实施性施工图技术设计交底；2 4.单选题建设工程政府质量监督机构在建立工程质量监督档案时，应 按（）建立。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程答案：B解析：2 0 2 1 教材P 2 0 4 /2 0 2 0 教材P 2 0 3建设工程政府质量监督机构在建立工程质量监督档案时，应按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。2 5.单选题调整人员安排属于合同实施偏差调整措施中的（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施

19、D.合同措施答案：A解析：2 0 2 1 教材P 3 1 7 /2 0 2 0 教材P 3 1 6组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。2 6.单选题工序施工条件控制是指对工序活动的（）的质量进行有效的控制。A.合同条件和法规条件B.工艺顺序和组织条件C.技术条件和工期条件D.投入要素和环境条件答案：D解析：2 0 2 1 教材P 1 7 7 /2 0 2 0 教材P 1 7 6工序施工条件是指从事工序活动的各生产要素质量及生产环境条件。工序施工条件控制就是控制工序活动的各种投入要素质量和环境条件质量。控制的手段主要有：检查、测试、试验、跟踪监督等。控制的依据主要是

20、：设计质量标准、材料质量标准、机械设备技术性能标准、施工工艺标准以及操作规程等。2 7.单选题在矩阵组织结构中，当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，应由下图中0进行协调或决策。A.X 1.X 2.X 3 中的一个B.1.Y 2.Y 3 中的一个C.协商解决D.A答案：D解 析:2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P 2 0组织结构在项目管理中的应用。在矩阵组织结构中，当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由该组织系统的最高指挥者（部门），即图中的A进行协调或决策。2 8.单选题我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准入制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度等，从本质上说，都是

21、对从事建设工程活动的人的（）进行必要的控制。A.学历和资格B.来源和组成C.意识和行为D.素质和能力答案：D解析：2 0 2 1 教材P 1 5 4 /2 0 2 0 教材P 1 5 3我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准人制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度等，从本质上说，都是对从事建设工程活动的人的素质和能力进行必要的控制。2 9.单选题建设工程项目总进度目标论证的工作包括：调查研究和收集资料；项目结构分析；编制各层进度计划；进度计划系统的结构分析；项目的工作编码；编制总进度计划等；正确的工作顺序是（）。A.一一一f一B.一一一f一C.f一ff一D.f一f一f答案：c解

22、析：2 0 2 1 教材P 1 1 8 /2 0 2 0 教材P l 1 7本题考察的是建设工程项目总进度目标论证的工作。原文：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。3 0.单选题施工方进度计划编制的内容不包括（）。A.与进度计划有关系的资金使用计划B.周期不同的施工计划C.深度不同的控制性、指导性施工进度计

23、划D.实施性施工进度计划答案：A解析：2 0 2 1 教材P 1 1 5 /2 0 2 0 教材P 1 1 4在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。3 1.单选题项目信息门户是项目各参与方为信息交流、共同工作、共同使用的和互动的（）。A.管理平台B.管理工具C.交流平台D.组织工具答案：B解析：2 0 2 1 教材P3 5 3 /2 0 2 0 教材P3 5 2项目信息门户是项目各参与方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工具。3 2.单选题对建设工程项目信息

24、进行综合分类（即按多维进行分类），第三维是指（）。A.项目管理工作的任务B.项目的分解结构C.项目信息的内容D.项目实施的工作过程答案：A解析：2 0 2 1 教材P3 4 6 /2 0 2 0 教材P3 4 5为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类，如：第一维：按项目的分解结构；第二维：按项目实施的工作过程；第三维：按项目管理工作的任务。3 3.单选题某道路工程基础土方施工的原工程量为4 0 0 0 0 方，后由于设计变更导致工程量增加到5 0 0 0 0 方，原定工期为1 2 0 天，合同规定工程量增减1 0%为承包人应承担的风险。则按比例分析法

25、，承包人提出的工期索赔值为（）。A.12 天B.15 天C.18 天D.21 天答案：C解析：2021教材P336/2020教材P3352.比例分析法如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析其对总工期的影响，可以采用比例分析法。工期索赔值=原工期X新增工程量/原工程量=120X(50000-40000X 110%)/40000=18 天。3 4.单选题对于危险性较大的分部分项工程或特殊施工过程，除按一般过程质量控制的规定执行外，还 应 由()编制专项施工方案或作业指导书。A.专业技术人员B.施工单位技术负责人C.项目总监理工程师D.建设单位项目负责人答案：A解析：

26、对于危险性较大的分部分项工程或特殊施工过程，除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制专项施工方案或作业指导书，经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人审阅签字后执行。3 5.单选题根 据 建筑工程施工质量验收统一标准G B 5 0 3 0 0-2 0 1 3,对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应（）。A.按验收程序重新验收B.按技术处理方案和协商文件验收C.经检测单位检测鉴定后予以验收D.经设计单位复核后予以验收答案：A解析：2 0 2 1 教材P1 8 5 /2 0 2 0 教材P1 8 41.施工过程的质量验收是以检验批的施工质量为基本验收单元。检验批

27、质量不合格可能是由于使用的材料不合格，或施工作业质量不合格，或质量控制资料不完整等原因所致，其处理方法有：（1）在检验批验收时，发现存在严重缺陷的应推倒重做，有一般的缺陷可通过返修或更换器具、设备消除缺陷经返工或返修后应重新进行验收；（2）个别检验批发现某些项目或指标（如试块强度等）不满足要求难以确定是否验收时，应请有资质的检测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收；（3）当检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。36.单选题（本 题 1 分）环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起（）日内完成验收。A.1 5B.

28、3 0C.4 5D.6 0答案：B解析：本题主要考查职业健康安全与环境管理体系标准。根 据 建设项目环境保护管理条例第二十条规定：”建设项目竣工后，建设单位应向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起3 0 日内完成验收。”综上所述，本题正确选项为B项。37.单选题（本 题 1 分）国际工程承包合同争议解决方式中，最常见、最有效的方式是（），也是应该首选的最基本的方式。A.仲裁B.协商C.调解D.诉讼答案：B解析：本题主要考查施工承包合同争议的解决方

29、式。国际工程承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。B项：协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。双方依据合同，通过友好磋商和谈判，互相让步，折衷解决合同争议。协商解决方式对合同双方都有利，按合同原则达成和解，为继续履行合同以及为将来进一步友好合作创造条件。所以B正确。AD项：由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。所以AD项错误。C项：如果合同双方经过协商谈判达不成一

30、致意见，则可以邀请中间人进行调解。调解人通过调查分析，了解有关情况，根据争议双方的有关合同做出自己的判断，并对双方进行协调和劝说，仍以和平的方式解决合同争议。所以C项错误。综上所述，本题正确答案为B。3 8.单选题（本 题1分）对直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较时，如质量特性数据分布（）,说明质量能力偏大、不经济。A.偏下限B.充满上下限C.居中且边界与上下限有较大距离D.超出上下限答案：C解析：本题主要考查直方图分布位置的观察分析。正常直方图呈正态分布，其形状特征是中间高、两边低、成对称。观察直方图质量特性数据分布的规律如下：质里特性数据分布说明问题及采取对策呈正态分布，形

31、状特征是中间高、两边低、成对称质里能力适巾，符合要求偏下限易出现不合格，在管理上必须提高总体能力分布宽度边界达到质里标准的上下界限其质里能力赴于临界状态，易出现不合格分布居中且边界与质里标准的上下界限有较大的距离说明其质里能力偏大，不经济数据分布均已出现超出质里标准的上下界限说明生产过程存在质里不合格，需要分析原因综上所述，本题正确答案为C。39.单选题（本 题 1 分）按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经（）验收合格方能使用。A.建设单位B.设备供应部门C.安全管理部门0.专业管理部门答案：D解析：本题主要考查危险性较大的设备安装验收。按现行施工管理

32、制度规定，工程所用的施工机械、模板、脚手架等，特别是危险性较大的现场安装的起重机械设备，施工单位不仅要履行设计安装方案的审批手续，而且在安装完毕后启用前必须经过专业管理部门的验收，合格后方可使用。综上所述，本题正确选项是D项。4 0.单选题（本 题1分）在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）.A.项目总监理工程师B.派驻施工现场的业主代表C.施工企业项目经理D.施工现场技术负责人答案：C解析：本题主要考查施工企业项目经理的责任。项目经理是受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。工程项目施工是

33、以项目经理为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制，项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负全面管理的责任.综上所述，本题正确选项为C项。4 1.单选题（本 题1分）某施工现场道路上出现了一个坑，项目经理部不仅设置了防护栏及警示牌，还设置了照明灯及夜间警示红灯，这体现了（）原则。A.冗余安全度治理B.预防与减灾并重治理C.单项隐患综合治理D.动态治理答案：A解析：本题主要考查的是建设工程安全隐患的处理。A项：冗余安全度治理原则指在治理事故隐患时应考虑设置多道防线，即使发生有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。故A项正确。B项：治理安全事故隐患时，应尽可能降低事故发生

34、的可能性，如果不能控制事故的发生也要设法将事故等级减低。故B项错误。C项：人、机、料、法、环任何一个环节出现安全事故隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑，调整匹配方法，提高匹配的可靠性。故C项错误。D项：生产过程中发现隐患及时治理，既可以及时消除隐患，又可以防止小的隐患发展成大的隐患。故D项错误。综上所述，正确选项为A。4 2.单选题（本 题1分）施工现场处置方案的内容主要是（）。A.应急工作原则B.应急组织与职责C.信息发布D.应急预案体系答案：B解析：本题考核的是现场处置方案的主要内容。施工现场应急处置方案主要内容为：（1）事故特征；（2）应急组织与职责；（3）应急处置；（4）注意事项。综上

35、所述，正确选项为B。43.单选题建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和（）。A.验收程序B.验收人员C.验收方式D.验收时间答案：C解析：2 0 2 1 教材P 2 7 8 /2 0 2 0 教材P 2 7 7合同中应明确货物的验收依据和验收方式。验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收等方式。44.单选题（本 题 1 分）建设工程生成安全事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故，相关危险源和应急保障而制定的计划属于（）。A.综合应急预案B.现场处置方案C.专项应急预案I）.现场应急预案答案：C解析：本题主要考查生产安全事故应急预案。生产安全事故应急预案体系的构成包括综合应急预案

36、、现场处置方案、专项应急预案。内容综合应急预案从总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急指责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。现场处置方案针对具体的装置、场所或设施、岗位所制订的应急处置措施。专项应急预案针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故）、危险源和应急保障而制订的计划或方案。针对深基坑开挖可能发生的事故属于专项应急预案。综上所述，本题正确选项为c 项。4 5.单选题（本 题 1 分）下列各项工作中，属于施工质量事后控制的有（）。A.对不合格产品进行处理B.作业者对作业质量的检查C.监理工程师对钢筋绑扎过程的监督D.编制施工组织设计

37、答案：A解析：本题主要考查事后质量控制。事后质量控制也称为事后质量把关，以使不合格的工序或最终产品（包括单位工程或整个工程项目）不流入下道工序、不进入市场。事后控制包括对质量活动结果的评价、认定；对工序质量偏差的纠正；对不合格产品进行整改和处理。控制的重点是发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。综上所述，本题正确答案为A。4 6.单选题（本 题1分）我 国 中华人民共和国建筑法和 建设工程质量管理条例规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。A.验收B.保证C.监督D.规范答案：C解析：本题主要考查政府质量监督。我 国 中华人民

38、共和国建筑法和 建设工程质量管理条例规定，由政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使监督职能，其目的是保证建设工程质量，保证建设工程的使用安全及环境质量。综上所述，本题正确答案为C。4 7 .单选题（本 题 1 分）建设工程项目施工成本分析是指（）。A.在成本计划编制阶段对施工成本的估算和分解B.在成本形成过程中对施工成本进行的对比评价和总结C.在完成施工任务后对施工成本进行的对比评价和总结D.在成本预算阶段对施工成本的估算和分解答案：B解析：本题考核的是施工成本分析。施工成本分析，是在成本形成过程中，根据会计核算、业务核算和统计核算提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因

39、素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径；另一方面，通过成本分析，可从账簿、报表反映的成本现象中看清成本的实质，从而增强项目成本的透明度和可控性，为加强成本控制、实现项目成本目标创造条件。综上所述，正确选项为B。4 8 .单选题（本 题 1 分）作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（）的全过程。A.从项目策划开始到项目开始运营B.从项目设计开始到项目开始运营C.从项目投标开始到项目竣工验收D.从项目施工开始到项目竣工验收答案：C解析：本题考核的是建设工程项目施工成本管理的任务。建设工程项目施工成本管理从工程投标报价开始，直至竣工结算完成为止，贯穿于项目实施的全过程，它是企

40、业成本管理的重要环节。综上所述，本题正确答案为C。*新版已经改成到项目保证金返还为止4 9.单选题（本 题1分）（2 0 2 0年真题）关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（）。A.可以识别计划的关键工作B.不能表达工作逻辑关系C.调整计划的工作量较大D.可以计算工作时差答案：C解析：P115-116横道图计划表中的进度线（横道）与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如：（D工序（作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚。（2）适用于手工编制计一划。（3）没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时

41、差。（4）计划调整只能用于手工方式进行，其工作量较大。（5）难以适应大的进度计划系统。选项C正确5 0.单选题（本 题 1 分）国际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。A.招标B.直接发包C.在有良好合作关系的战略伙伴中选择I）.在工程师推荐名单中随机抽取答案：A解析：本题主要考查国际承包合同的订立方式。招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。世界银行贷款项目的工程招标方式主要包括国际竞争性招标（I C B）、国内竞争性招标（N C B）、有限国际招标（LI B）等。（1）国际竞争性招标就是将招标人的要求及时、充分地通知所有合格的潜在的投标人，为他们提供对所需工程进行投标的平等机

42、会。（2）国内竞争性招标（N C B）用于采购那些因其性质、规模或范围不大可能吸引外国厂商和承包商参与竞争的货物或工程，比如合同的金额小，工程地点分散或工期长，工程为劳动密集型，当地可获得的货物或工程的价格低于国际市场价格等。（3）有限国际招标（LI B）实质上是一种不公开刊登广告而直接邀请投标人参加投标的国际竞争性招标。当供货商的数量有限或其他例外情况下可以采用，招标人应从一份列有足够广泛的供货商的名单中寻求投标人，以保证价格具有竞争性。综上所述，本题正确选项是A项。5 1.单选题（本 题 1 分）工程建设施工现场的固体废物的处理方法不包括（）。A.减量化处理B.稳定和固化C.填埋D.分解答

43、案：D解析：本题主要考查固体废物处理方法。工程建设施工现场的固体废物的处理方法主要有：（1）回收利用；（2）减量化处理；（3）焚烧；（4）稳定和固化；（5）填埋。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。5 2.单选题（本 题 1 分）建设工程项目是开放系统，受自然环境和社会环境影响很大，同时也会对社会和环境造成影响，安全控制需要把工程系统、环境系统及社会系统结合起来。这体现了安全控制的（）A.全面性B.针对性C.系统交叉性D.应急性答案：C解析：本题主要考查职业健康安全与环境管理。施工安全控制的特点包括：控制面广、控制的动态性、控制系统交叉性、控制的严谨性。建设工程项目是开放系统，受自然环境

44、和社会环境影响很大，同时也会对社会和环境造成影响，安全控制需要把工程系统、环境系统及社会系统结合起来。体现了安全控制的系统交叉性。综上所述，本题正确答案为C。5 3.单选题（本 题1分）发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验。A.发包人B.承包人C.工程师D.政府有关机构答案：B解析：本题主要考查建设工程施工合同的内容。根 据 建设工程施工合同(示范文本)(GF-99-0201),发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。综上所述，本题正确选项为B项。5 4.单选题某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租

45、赁费为1200元/天，进出场费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班；计划每天工作1 台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是()元。A.1600B.4000C.12000D.12500答案：A解析：2021教材P331/2020教材P330如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。故索赔费用=160元/台班X 10天=1600元。5 5.单选题获得I S 0 9 0 0 0 质量管理体系认证的企业因质量体系严重不符合规定而被撤销认证的，最早可在撤销认证（）后重新提出认证申请。A.6 个月B.1 年C.2年D.3 年答

46、案：B解析：2 0 2 1 教材P 1 6 8 /2 0 2 0 教材P 1 6 7当获证企业发生质量管理体系存在严重不符合规定，或在认证暂停的规定期限未予整改，或发生其他构成撤销体系认证资格情况时，认证机构应作出撤销认证的决定。企业不服可提出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。56.单选题国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）方式。A.项目功能描述B.项目构造描述C.W B S 描述D.0 B S 描述答案：A解析：2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P 3 5在国际上，民用项目总承包的招标多数采用项目功能描述的方式，而不采用项目构造描述的方式，因为项目构造描述的招标依据

47、是设计文件，而项目总承包招标时业主方还不可能提供具体的设计文件。57.单选题工作流程图中矩形框表示一个组织系统中的组成部分，矩形框之间的连接采用()。A.折线B.双向箭线C.单向箭线D.直线答案：C解析：20 21/20 20 教材 P 17项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别，所以C正确。58.单选题反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的组织工具是()A.组织结构模式B.工作流程图C.工作任务分工D.合同结构图答案：A解 析:2021/2020 教材 P12组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系。指令关系指的是哪一个工

48、作部门或哪一位管理人员可以对哪一个工作部门或哪一位管理人员下达工作指令。5 9.单选题（本 题1分）关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。2014A.工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施B.旨在为项目建设的决策和实施增值C.工程项目策划师一个封闭性的工作过程D.其实质就是知识组合的过程答案：B解析：本题考查的是项目策划的定义和功能。建设工程项目策划指的是通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对建设工程项目的决策和实施，或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证，旨在为项目建设的决策和实施增值。6 0.单选题（本 题1分）（2020年真题）单

49、代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2天。该工作的最早开始时间是第（）天。A.6B.0C.3D.5答案：A解 析:P l 18-129紧前工作最早开始时间为第2 天，工作持续时间5天，即紧前工作的最早完成时间为2+5=7 天；由于该工作与紧前工作的F T F=2天，即紧前工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间间隔只有2 天，即该工作的最早完成时间为7+2=9天，该工作的持续时间为3天，因此该工作的最早开始时间=最早完成时间-工作持续时间=9-3=6 天。61.单选题（本 题 1 分）我 国

50、建设工程施工合同（示范文本）由（）三部分组成。A.协议书、合同条款和工程图纸B.协议书、合同条款和专用条款C.合同条款、专用条款和工程图纸D.协议书、通用条款和专用条款答案：D解析：本题主要考查建设工程施工合同的内容。我 国 1999年颁布的 建设工程施工合同（示范文本）由 协议书 通用条款 专用条款三部分组成。综上所述，本题正确选项是D项。62.单选题（本 题 1 分）对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（）。A.办理施工许可B.确定检验批C.编制施工组织设计文件D.办理质量监督手续答案：C解析：本题主要考查施工企业在施工准备阶段的质量控制。施工企业在施工准备阶