军队文职人员招聘《采购员》预测试卷四.docx

《军队文职人员招聘《采购员》预测试卷四.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《军队文职人员招聘《采购员》预测试卷四.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、军队文职人员招聘采购员预测试卷四单选题1.工程建设项目招标中，投标人递交投标文件时未按招标文件要求密封，招标人应当()（江南博哥）。A.不予受理B.移交评标委员会决定是否受理C.提请监督机构决定是否受理D.受理 参考答案：A单选题2.某依法必须招标的机电产品国际招标项目，评标委员会组成为：招标人代表1人，招标机构代表1人，技术、经济方面的专家5人。关于该项目评标委员会成员的组成，下列说法正确的是()。A.不应包括招标机构代表B.不应包括招标人代表C.评标委会员组成符合相关法律规定D.技术、经济方面的专家所占比例过低 参考答案：C单选题3.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主

2、要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力()后方可任职。A.认可B.评估合格C.审查合格D.考核合格 参考答案：D参考解析：安全生产法第24条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。单选题4.处在垄断竞争市场上的企业，其垄断程度高低与其经营效益好坏的关系为()。A.正相向关系B.负相向关系C.等比例关系D.毫无

3、关系 参考答案：A参考解析：处在垄断竞争市场上的企业，其垄断程度高低与其经营效益的好坏为正相向关系。如果企业的垄断程度高即竞争程度低，那么，企业在市场上就处于优势地位，就能取得较理想的经营效益。单选题5.下列关于博弈的说法，错误的是()。A.每个参与者得到的支付必须为正B.在每一个博弈中，都至少有两个参与者C.作为博弈的结局，每个参与者都得到各自的报酬D.博弈是在二人或多人平等的对局，利用对方的策略变换自己的对抗策略，做出有利于自己的决策的一种理性行为 参考答案：A参考解析：任何一个博弈都有三个基本要素：参与者、策略和支付。在每一个博弈中，都至少有两个参与者，每一个参与者都有一组可选择的策略。

4、作为博弈的结局，每个参与者都得到各自的报酬，即各自得到一笔支付，其支付可以为正，也可以为负。每个参与者所得到的支付都是所有参与者各自所选择的策略共同作用的结果。博弈是在二人或多人平等的对局，利用对方的策略变换自己的对抗策略，做出有利于自己的决策的一种理性行为。单选题6.工程建设项目管理和承包方式中，适用于招标人愿意较深入地介入设计控制及对设计和施工进行相互协调管理，并希望分散承担风险的情况的是()。A.“设计施工”模式B.“设计施工”模式C.“设计采购建造”模式D.“工厂设备与设计施工”模式 参考答案：B参考解析：“设计施工”承包方式由各承包人分别向招标人负责，承包人可以将部分非主体和非关键工

5、程分包给有相应资质条件的分包人承担，并由承包人和分包人对分包工程共同承担连带责任。该承包方式适用于发包人希望较深入地介入设计控制及对设计和施工的分别协调管理并分散承担风险的情形。单选题7.下列关于委托代理理论的表述，不正确的是()。A.产生委托代理问题的基础是信息的非对称性的博弈B.非对称性只能发生在当事人签约之前C.非对称性可能发生在当事人签约之前，也可能在签约之后D.非对称信息可能是指某些参与人的行为 参考答案：B参考解析：产生委托代理问题的基础是信息的非对称性的博弈。信息的非对称性可从以下两个角度进行划分：非对称发生的时间；非对称信息的内容。从非对称发生的时间看，非对称性可能发生在当事人

6、签约之前，也可能发生在签约之后，分别称为事前非对称和事后非对称。从非对称信息的内容看，非对称信息可能是指某些参与人的行为。单选题8.在招标投标争议行政诉讼的审理过程中，除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的以外，都要公开审理，此种要求体现了审理基本制度中的()。A.回避制度B.二审终审制度C.公开审理制度D.调解制度 参考答案：C参考解析：回避制度是指当事人认为审判人员与本案有利害关系或者有其他关系可能影响公正审判，有权申请审判人员回避。审判人员认为自己与本案有利害关系或者有其他关系，应当申请回避。关于回避的规定，适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。行政诉讼法第54条规定，人民法院公开审

7、理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。单选题9.单项或批量采购金额一次性达到120万元以上的货物或服务，200万元以上的工程应采用的采购方式为()。A.公开招标B.询价C.竞争性谈判D.单一来源采购 参考答案：A参考解析：国务院负责规定中央预算的政府采购项目必须公开招标方式的数额标准，省、自治区、直辖市人民政府负责规定地方预算的政府采购项目必须公开招标的数额标准。按照国务院办公厅每年均公布的中央预算单位政府集中采购目录及标准，公开招标的数额标准为：单项或批量采购金额一次性达到120万元以上的货物或服务，200万元以

8、上的工程。单选题10.下列不需要纳入集中采购范围的是()。A.符合集中采购限制条件的产品B.达到依法必须招标规模标准的产品C.供应商已经形成稳定成熟标准的产品D.规模较小的零星现货和非标准产品 参考答案：D参考解析：根据企业采购整体规模，合理确定集中采购的类型范围、规模标准与特殊情形等限制条件，并根据定期分析需求变化及时调整。一般将符合集中采购限制条件且达到依法必须招标规模标准的，以及供应商已经形成稳定成熟标准的产品纳入集中采购的范围。规模较小的零星现货和非标准产品应由项目采购基层自行组织采购。单选题11.某事业单位使用财政资金采购5套应急系统软件，经批准采用竞争性谈判方式进行采购。下列关于本

9、次采购做法中，不正确的是()。A.由该事业单位从符合相应资格条件的供应商名单中确定3家供应商参加谈判B.由该事业单位代表1人和在财政部门设立的专家库中随机抽取的专家2人，共3人组成谈判小组C.在竞争性谈判过程中，谈判小组修改了谈判文件的实质性内容，并将其书面通知所有参加谈判的供应商D.在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，该事业单位应确定报价最低的供应商为成交供应商 参考答案：A参考解析：邀请供应商有公开邀请、从供应商库中选取、推荐和直接邀请四种方式。从供应商库中选取当中，A项，如果省级以上财政部门建立了供应商库，采购人可以从供应商库中选取参加谈判的供应商，向被选取的供应商发出谈判文件。选取

10、方式应为随机抽取方式，不得指定。邀请参加谈判的供应商数量不应少于3家。对于公开招标项目由于投标人只有两家或评审中实质性响应的投标人只有两家，经财政部门同意改为竞争性谈判方式采购的，可以只邀请这两家供应商参加谈判。单选题12.当事人应当自收到行政处罚决定书之日起()日内，到指定的银行缴纳罚款。A.5B.10C.15D.20 参考答案：C参考解析：根据行政处罚法第46条规定，做出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。除依照规定当场收缴的罚款外，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起15日内，到指定的银行缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款

11、直接上缴国库。单选题13.邀请招标中资格预审公告的期限不得少于()个工作日。A.2B.5C.7D.10 参考答案：C参考解析：政府采购采用邀请招标方式采购的，应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于7个工作日。单选题14.根据反垄断法，垄断行为不包括()。A.通谋投标行为B.经营者达成垄断协议C.具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品D.具有或可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中 参考答案：A参考解析：反垄断法所规制的垄断行为主要包括：经营者达成垄断协议；经营者滥用市场支配地位；具有或者可能具有排除、限制竞争

12、效果的经营者集中；行政垄断。C项属于经营者滥用市场支配地位的行为；A项属于不正当竞争行为。单选题15.甲在成衣店加工服装一套。取货时，因带钱不够支付加工费，征得成衣店同意将手表留下，约定交费后取回手表。成衣店对手表享有()。A.留置权B.抵押权C.质权D.典权 参考答案：C参考解析：质权，是指债务人或者第三人将其动产或财产权利证书转移给债权人占有，以之作为债务的担保，债务人不履行债务时，债权人有权就该动产或财产权利的价值优先受偿的权利。本题中，甲为担保加工费的支付，将手表交给成衣店，约定交费后取回手表，构成质押。单选题16.下列关于工程项目需求分析的说法中，错误的是()。A.工程的功能需求由工

13、程设计确定B.所有的功能在初步设计中都可以明确C.设计质量越高，其功能定位越准确D.工程设计深度越深，其设计质量越高 参考答案：B参考解析：B项，设计深度不同，其功能界定的准确度大不相同。一般性功能在初步设计中就可以明确，但一些细微功能，特别是需要明确其技术参数、指标的功能，只有到施工图设计时才能确定下来，有的则一直要到工程施工过程中，项目法人和设计人结合市场和工程实际情况才能具体确定。单选题17.采购的重要特点之一是()。A.与生活水平无关B.目标多元化C.以价廉为唯一目标D.目标单一 参考答案：B参考解析：目标多元化是采购的重要特点之一。针对某一次特定的采购，采购人面临的首要工作就是对于采

14、购目标进行鉴别、权衡和取舍，即确定本次采购的主要目标和次要目标，据此确定采购原则，在此基础上制订和实施采购计划和采购程序。单选题18.采购合同自签订之日起()内，采购人应将合同副本报有关部门备案。A.2个工作日B.7个工作日C.15日D.20日 参考答案：B参考解析：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。单选题19.采用双信封投标的，开标、评标()进行。A.单独B.共同C.交叉D.自

15、由 参考答案：C参考解析：双信封投标方式是招标文件规定按两部分编制和提交投标文件的方式。投标人将投标报价和商务技术文件分别装订密封在两个不同的投标文件信封中，并在投标截止时间前同时提交。采用双信封投标的，开标、评标交叉进行，分两次开标。第一次对商务和技术文件开标并进行评审，第二次对投标报价开标并进行评审。单选题20.某铁路工程建设项目，由于前期拆迁拖延，延误了建设工期。在满足其他条件的情况下，为缩短工期，招标人可以采取的措施是()。A.适当增加工程施工招标标段的数量B.同时组织初步设计招标和施工招标C.安排具备资质的承包人进场施工，同时办理招标手续D.先发出招标文件，在开标前一周内补充设计技术

16、参数 参考答案：A参考解析：工程总工期及其进度计划对合同标段划分会产生很大的影响。标段规模小，标段数量多，进场施工的承包人多，容易集中各承包人加快投入更多的资源力量，在多个工点齐头并进赶工期，但需要项目发包人具有相应的管理力量配合以及充足、及时的资金保障。单选题21.下列各项适用两审终审制度的是()。A.基层人民法院所做的一审判决案件B.适用督促程序审理的案件C.最高人民法院所做的一审判决案件D.适用特别程序审理的案件 参考答案：A参考解析：招标投标争议案件经过两级人民法院审理，第二审人民法院的裁判，是发生法律效力的终审判决。第一审人民法院的裁判不是终审裁判，当事人有权上诉。因此基层人民法院所

17、作的一审判决案件适用两审终审制度。单选题22.某项目招标公告和招标文件中规定，投标人应具有在本地区承担过5个以上同类项目的业绩。这种规定违反了招标投标的()原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用 参考答案：B参考解析：公平原则要求，招标人在招标投标各程序环节中一视同仁地给予潜在投标人或者投标人平等竞争的机会，并使其享有同等的权利和义务。例如，招标人不得在资格预审文件和招标文件中含有倾向性内容或者以不合理的条件限制和排斥潜在投标人；不得对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准，依法必须进行招标的项目不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为评标加分条件或者中标条件等。单选题2

18、3.甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而无效D.丙对100万元应承担保证责任，对于增加的50万元不承担保证责任 参考答案：D参考解析：保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人

19、不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。担保法解释第30条规定，保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。单选题24.针对在线投标和开标解密可能发生的失败情形，国家招标投标公共服务平台将()，为投标文件递交和解密失败提供有效补救。A.递交纸质的投标文件B.递交电子光盘C.同时递交纸质的投标文件和电子光盘D.提供“公共服务平台存放投标文件密码摘要”的电子服务模式 参考答案：D参考解析：针对在线投标和开标解密可能发生的失败情形

20、，国家招标投标公共服务平台将提供“公共服务平台存放投标文件密码摘要”的电子服务模式，为投标文件递交和解密失败提供有效补救。招标人可自愿选择运用此电子服务模式并在招标文件中约定投标人响应。这将有效建立和完善电子招标投标的保障机制，大大提高电子招标投标的成效。单选题25.根据公司法，应当设立独立董事的公司是()。A.有限责任公司B.国有独资公司C.一人公司D.上市公司 参考答案：D参考解析：上市公司是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。单选题26.下列说法不正确的是()。A.公开招标时全部感兴趣的供应商均可投标B.选择性招标由招标实体邀请特定的供

21、应商投标C.限制性招标的招标实体可以与各供应商个别联系D.公开招标与选择性招标的程序相同 参考答案：D参考解析：政府采购协议规定了三种招标程序，包括：公开招标，公开招标时全部感兴趣的供应商均可投标；选择性招标，指符合政府采购协议第10条第3款的规定，由招标实体邀请特定的供应商投标；限制性招标，指符合政府采购协议第15条的规定，招标实体可以与各供应商个别联系。单选题27.某政府机关使用财政资金采购一批技术复杂的货物，采购预算为700万元。下列关于评标委员会的组成中，符合法律规定的是()。A.招标人代表1人，没有采购代理机构代表，技术经济专家4人B.招标人代表2人，没有采购代理机构代表，技术经济专

22、家5人C.招标人代表1人，采购代理机构代表1人，技术经济专家5人D.招标人代表2人，采购代理机构代表1人，技术经济专家6人 参考答案：B参考解析：依法必须进行招标的项目，评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于三分之二。政府采购货物和服务招标项目评审专家的特殊规定之一是，招标数额在300万元以上、技术复杂项目的特殊要求，评标委员会中的技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。单选题28.企业在日常采购中，除招标方式以外最常用的一种采购方式是()。A.询价B.单一来源采购C.竞争性谈判D.比选 参考答案：C参考解析：竞争性谈判是企业在

23、日常采购中，除招标方式以外最常用的一种采购方式。与招标方式相比，竞争性谈判采购方式灵活性较强，采购人可以与供应商进行谈判，就采购标的的要求达成一致。单选题29.工程施工招标项目资格预审文件的内容不包括()。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格预审申请文件格式D.主要技术人员简历 参考答案：D参考解析：资格预审文件是告知申请人资格预审条件、标准和方法，资格预审申请文件编制和提交要求的载体，是对申请人的经营资格、履约能力进行评审，确定通过资格预审申请人的依据。按照标准施工招标资格预审文件的要求，工程施工招标项目资格预审文件的内容构成应包括：资格预审公告；申请人须知；资格预审的方法；资格预审申请文

24、件格式；项目建设概况等。单选题30.下列关于完全垄断市场中的采购策略的说法，错误的是()。A.市场越接近完全垄断，采购面临的困境越大B.在完全垄断市场中，采购人应尽量孤立于供应商C.在完全垄断市场中，采购人应尽可能地扩大采购市场的边界D.在完全垄断市场中，采购人应紧密关注新技术的进展 参考答案：B参考解析：对于采购人而言，其所处市场越是接近完全垄断市场形态，其采购所面临的难度就越大，在这种情况下，采购人必须采取三种方法来缓解自己的不利处境：尽量和供应商建立起紧密的联盟关系，从而保证自己在产品供应上的优先性；尽可能地扩大采购市场的边界，充分利用全球市场、拓展海外采购，并积极寻找替代物资；紧密关注

25、新技术的进展，争取把握技术进步的机遇摆脱对于垄断供应商的依赖。单选题31.对财政部的具体行政行为不服的，向()申请行政复议。A.财政部B.国务院C.发改委D.国务院办公厅 参考答案：A参考解析：根据行政复议法第14条规定，对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的，向作出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府申请行政复议。单选题32.关于政府采购协议的采购主体，下列说法不正确的是()。A.各国政府在加入协议时要提交一份清单B.清单须列出国内服从政府采购协议的全部实体的名单C.名单以外的实体可以不受协议的约束D.名单以外的实体完全不受协议的约束 参考答案：D

26、参考解析：根据政府采购协议的规定，各国政府在加入协议时要提交一份清单，列出国内服从政府采购协议的全部实体的名单，名单以外的实体可以不受协议的约束。名单列入政府采购协议的附录一。单选题33.属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由()确定并公布。A.国务院B.全国人大常委会C.全国人民代表大会D.财政部 参考答案：A参考解析：政府集中采购目录和采购限额标准依照法律规定的权限制定。政府采购法第7条第2款规定，属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由国务院确定并公布；属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。单选题34.关于必须招标的工

27、程建设项目的范围和标准，下列说法中不正确的是()。A.招标投标法对必须招标的工程建设项目的范围作出了原则性规定B.各省、自治区、直辖市人民政府不得缩小国家规定的必须招标的范围C.各省、自治区、直辖市人民政府可以制定本地区必须招标的具体范围和规模标准D.国家发展改革部门会同有关部门制定依法必须招标的具体范围和规模标准，报全国人大常委会批准 参考答案：D参考解析：依法必须招标制度又称强制招标制度，是指在法律规定范围内的某些类型的采购项目，达到规定的规模标准的，必须通过招标方式进行，否则采购单位要承担法律责任。随着招标投标制度的逐步建立和推行，我国实行招投标的领域不断拓宽，强制招标的范围还将根据实际

28、需要进行调整。因此，除招标投标法外，其他法律和国务院对必须招标的项目有规定的，也应纳入强制招标的范围。对于依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，招标投标法实施条例进一步明确规定，由国务院发展改革部门会同国务院有关部门制定，报国务院批准后公布施行。单选题35.国家对高危行业企业实行安全生产许可制度，安全生产许可证的颁发和管理分别由相关政府部门负责。下列高危行业企业中，不属于安全生产监督管理部门颁发和管理安全生产许可证的是()。A.非煤矿矿山企业B.烟花爆竹生产企业C.危险化学品生产企业D.建筑施工企业 参考答案：D参考解析：安全生产许可证条例第3条规定，国务院安全生产监督管理部门负

29、责中央管理的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理。省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责前款规定以外的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院安全生产监督管理部门的指导和监督。国家煤矿安全监察机构负责中央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理。在省、自治区、直辖市设立的煤矿安全监察机构负责前款规定以外的其他煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国家煤矿安全监察机构的指导和监督。单选题36.根据行政许可法规定，下列可以设定行政许可的事项是()。A.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项B.市

30、场竞争机制能够有效调节的事项C.行业组织或者中介机构能够自律管理的事项D.公民、法人或者其他组织能够自主决定的事项 参考答案：A参考解析：根据行政许可法第12条第5款，企业或者其他组织的设立等需要确定主体资格的事项，可以设定行政许可，包括：直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项；有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项；提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项；直接关系公共安全、

31、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品，需要按照技术标准、技术规范，通过检验、检测、检疫等方式进行审定的事项；企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项；法律、行政法规规定可以设定行政许可的其他事项。BCD三项均属于第13条规定的可以不设行政许可的内容。单选题37.()是监理招标文件的组成部分，也是投标人编制监理投标文件、实施监理服务的依据之一。A.投标人须知B.合同文件C.监理大纲要求D.基础资料 参考答案：D参考解析：基础资料是监理招标文件的组成部分，也是投标人编制监理投标文件，实施监理服务的依据之一。基础资料一般包括如下内容：工程水文、地质、气象等资料；招标工程的总体布

32、置、主要工程量和施工总进度计划；招标工程的设计文件、图纸及其说明；招标人对工程进度控制、质量控制和投资控制的特别要求；应遵守的有关技术规定以及其他必要资料；招标人免费提供的人员、设备、仪器与设施明细。单选题38.某无线通信器材采购招标文件中，对投标人或投标产品有下列要求，其中不属于歧视性条款的是()。A.无线通信标准采用相当于某类产品的同等标准B.投标人在采购人附近已经设有指定维修点C.本次采购进口或合资品牌D.投标人上年度在本市的销售额超过1亿元 参考答案：A参考解析：招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有

33、倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。依法必须招标的项目，不得以特定地区或行业的业绩、奖项作为资格条件或加分条件。政府采购货物和服务项目，不得以注册资金、营业额、营业收入、利润额、纳税额、职工人数等指标限制中小企业参与投标。单选题39.关于行政复议申请的提出和管辖，下列说法错误的是()。A.县住房和城乡建设局做出的行政处罚，申请人可以向该县人民政府提出行政复议B.设区的市工商管理局作出的行政处罚，申请人可以向该省人民政府提出行政复议C.县交通局作出的行政处罚，申请人可以向该县所属

34、市交通局提出行政复议D.省人民政府做出的行政处罚，申请人可以向该省人民政府提出行政复议 参考答案：B参考解析：行政复议的申请人认为招标投标监督机构的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。如果是对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的，向做出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府申请行政复议。B项可以向市人民政府或者省工商管理局提出行政复议。单选题40.下列有关民事

35、执行的说法，不正确的是()。A.一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行B.第一审人民法院作出的生效的法律文书，由第一审人民法院执行C.第二审人民法院作出的生效的法律文书，由第二审人民法院开始执行程序D.法律规定由人民法院执行的法律文书，由被执行人住所地或者被执行财产所在地人民法院执行 参考答案：C参考解析：C项，民事诉讼法规定，发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院

36、执行。单选题41.招标投标活动中当事人签订合同应遵守()原则。A.受限B.透明C.自愿D.公开 参考答案：C参考解析：采购人和供应商之间的权利和义务应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定，合同应采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。单选题42.某市大型体育场馆的智能控制系统及集成的技术设计标准与要求难以确定和描述，采购时应该采取的恰当做法是()。A.直接采用谈判方式采购B.采用两阶段招标，第一阶段招标先征集和制定技术设计标准与要求C.采用比选方式确定有能力的承包人，并采用成本加酬金合同计价D.经批准后采用邀请招标 参考答案：B单选题43.开标会一般由()主持，邀

37、请所有的投标人参加。A.公正机构代表人B.招标人或招标代理C.投标人代表D.行政监督机构 参考答案：B参考解析：开标由招标人主持，也可以由招标人委托的招标代理机构主持。开标应按照招标文件规定的程序进行。单选题44.因特殊情况需要采用公开招标以外方式的，应当在采购活动开始前获得()的批准。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府财政部门C.设区的市、自治州以上人民政府D.设区的市、自治州以上人民政府财政部门 参考答案：D参考解析：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法第四条规定，政府采购项目达到规定数额标准的，应采用公开招标方式采购。应当公开招标采购的项目因特定需求、市场供应、时间紧急、招标失败

38、等特殊限制情形不能进行公开招标的，采购人应在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准，可以结合项目特点分别采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源、竞争性磋商等采购方式。单选题45.根据政府采购货物和服务招标投标管理办法，()不属于评标报告的主要内容。A.评标方法和标准B.开标一览表C.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因D.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点 参考答案：B参考解析：政府采购货物和服务招标投标管理办法规定，评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

39、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；评标结果和中标候选供应商排序表；评标委员会的授标建议。单选题46.依法必须进行招标的工程施工项目，资格后审应当在()进行。A.评标准备阶段B.评标时C.详细评审时D.确定中标候选人之后 参考答案：B参考解析：资格后审是在开标后由评标委员会对投标人进行的资格审查。采用资格后审时，招标人应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。资格后审是评标工作的一个重要内容。对资格后审不合格的投标人，评标委员会应否决其投标。单选题47.有限责任公司监事会中应当包

40、括适当的职工代表，职工代表的比例为()。A.不得低于1/2B.不得超过1/2C.不得低于1/3D.不得超过1/3 参考答案：C参考解析：有限公司的监督机构是监事会。监事会是对董事会执行业务进行监督的机构。监事会在执行公务中，必要时对外可以代表公司。股东人数较少或规模较小的公司可不设监事会，仅设12名监事。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于1/3，具体比例由公司章程规定。本公司的董事、高级管理人员不得兼任监事。单选题48.下列各项不属于规范我国境内招标采购活动的法律的是()。A.政府采购法B.建筑安装工程招标投标试行办法C.招标投标法D.建筑法 参考答案：

41、B参考解析：AC两项，招标投标法和政府采购法是规范我国境内招标采购活动的两大基本法律；D项，建筑法在法律层面上对建筑工程实行招标发包进行了规范，属于规范招标采购活动的法律。B项，建筑安装工程招标投标试行办法属于部门规章。单选题49.某企业有基层员工146人，管理人员10人，主要经营环氧乙烷，并提供运输服务，依据安全生产法的规定，下列关于该企业安全生产管理机构设置和人员配备的说法，正确的是()。A.应委托某注册安全工程师事务所提供安全生产管理服务B.应委托某注册安全工程师提供安全生产管理服务C.应配备专职安全生产管理人员D.应配备兼职安全生产管理人员 参考答案：C参考解析：安全生产法第21条规定

42、，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。环氧乙烷是危险化学品，因此应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。单选题50.根据公司法，股份有限公司的经理由()决定聘任或者解聘。A.监事会B.股东大会C.董事会D.职工代表大会 参考答案：C参考解析：股份有限公司设经理，经理由董事会决定聘任或者解聘。公司法关于有限责任公司经理职权的规定，适用于股份有限公司经理。经理可以由董事会成员兼任。单选题51.根据政府采购促进中小企业发展暂行办法的规定，对小型和微型企业投标采购产品的价格给予()的扣除，用扣除后的价

43、格参与评审。A.58B.610C.712D.812 参考答案：B参考解析：根据政府采购促进中小企业发展暂行办法的规定，对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件、竞争性谈判文件和询价通知书中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予610的扣除，用扣除后的价格参与评审。单选题52.下列关于招标人或招标代理机构办理注册登记的表述，正确的是()。A.办理注册登记不需实名制B.注册登记产生唯一的主体和项目身份注册编码可以绑定CA证书C.投标人只能在指定时间通过项目交易平台办理注册登记D.注册登记人可以向交易平台递交注册登记信息相关证据的复印件，由交易平台运营机构工作人员负责验证

44、确认 参考答案：B参考解析：招标人或招标代理机构应当通过选定的交易平台入口客户端在国家招标投标公共服务平台免费办理主体和项目的实名注册登记，产生唯一的主体和项目身份注册编码并可以绑定CA证书，投标人可以在参加项目投标前任何时候通过项目交易平台在国家招标投标公共服务平台免费办理注册登记。注册登记人应当向交易平台递交注册登记信息相关证据的原件，由交易平台运营机构工作人员负责验证确认。单选题53.标的属性的质量控制不包括()。A.工程招标采购质量控制B.货物招标采购质量控制C.服务招标采购质量控制D.招标过程质量控制 参考答案：D参考解析：标的属性的质量控制主要包括以下三个方面的内容：工程招标采购质

45、量控制；货物招标采购质量控制；服务招标采购质量控制。单选题54.某政府采购货物招标项目，1月1日开始发售招标文件，2月1日投标截止时，因技术复杂，只有两个供应商递交投标文件。招标文件和实施程序符合有关规定，招标采购单位应当报经财政部门批准后采取()。A.竞争性谈判方式采购B.询价方式采购C.继续开标、评标D.邀请招标方式采购 参考答案：A参考解析：政府采购货物和服务招标项目，投标截止后参加投标的供应商不足3家的，或在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足3家时，除采购任务取消情形外，采购人应当重新招标。但招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，采

46、购人也可以报经设区的市、自治州以上人民政府财政部门批准后采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购。本题中，由于招标项目技术复杂，更适宜采取竞争性谈判方式采购。单选题55.公司法将国有独资公司归属于()。A.有限责任公司B.股份有限公司C.一人公司D.有限责任公司和股份有限公司 参考答案：A参考解析：国有独资公司是指国家单独出资、由国务院或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。国有独资公司在本质上属于一人有限责任公司，其区别于一般的一人公司的特殊之处在于，国有独资公司的股东是国家。单选题56.下列各项不属于降低招标采购交易成本方法的是()。A.提高招标信息的透明度B.增加招标设