工程合作合同12篇(工程合作合同内容).docx

《工程合作合同12篇(工程合作合同内容).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合作合同12篇(工程合作合同内容).docx（56页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程合作合同12篇(工程合作合同内容)工程合作合同1 根据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 第二条 作业人员 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 41合同价款为：_元(人民币)大 写：_元 42合同价款的确定原则(在确认的方式前划)： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： 421本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 422以( )年施工预算

2、或( )年施工概算定额为依据： 423定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准) 第五条合同价款的结算和支付 51 结算、决算资料： 511发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 512承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 513有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 52合同价款的结算和决算： 521发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。 522工程交工后28日内，承包

3、人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 53合同价款的支付： 531合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 61安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 62重大伤亡及其他安全事故处理： 621发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 622按照有关规定，发包人承

4、包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 72承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 73分包工程验收以国家

5、颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条工期延误 81对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 82承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 83 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期

6、)交工的，双方约定： 第九条文明施工 91发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 92发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。 第十条材料机具供应 101由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。 102承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。 第十一条发包人的权利

7、及义务 111负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 112 负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。 113负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 114负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 121承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 122 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、

8、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 123在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_ %，服从发包人的统筹安排，统一调动。 124当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条违约责任 131发包人违约责任 1311由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 1312由于发包人施工人员指挥错误

9、造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。 1313发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 132承包人违约责任 1321因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与

10、承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 1322承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 1323因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “”)： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向 _人民法院起诉。 第十五条合

11、同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十六条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 温馨提示：在双方对合同进行签订时，需要在合同当中做好双方义务以及权利的明确 第一，工程的承包方方面，在合同成效之后，则需要通过合同当中所承诺义务的主动履行为工程劳务方创造良好的施工条件。而作为工程责任主体，也需要在充分联系合同的基础上做好输出方在工程建设当中连带责任的强调，以此督促其能够做好合同的履行，做好工程范围内质量的负责；

12、第二，在没有得到工程承包人允许、授权的情况下，不允许擅自同发包人等部门联系，劳动分包人要严格按照工程进度计划做好施工计划的提供，如果工程有阶段工期要求，则需要按时做好阶段施工计划的提供，在必要情况下，需要根据工程承包人要求做好周、旬施工计划，做好上述各类计划的劳动力安排，在提交、经过承包人批准之后严格实施； 第三，在工程建设中，要严格按照施工验收规范、施工技术要求、设计图纸以及施工组织设计做好施工组织，以此保证工程各方面质量都能够满足标准要求。要做好作业计划的科学安排，通过足够人、物力的投入保证工期能够满足要求； 第四，要做好日常安全教育，做好相关安全技术规范的认真执行，严格做好安全措施以及安

13、全制度的落实，保证施工安全能够满足要求； 第五，在工程建设当中，要对现场管理引起充分的重视，即严格按照建设主管部门以及当地消防、环卫以及环保相关部门管理规定开展工作，保证施工的文明开展； 第六，对于因自身责任造成的返工、工期延误、现场脏乱差、质量修改以及安全事故情况，要做好自觉承担，在工程建设过程中主动接受来自相关部门以及工程承包人的管理检查，按时做好技术经济资料以及相关报表的提交，积极配合承包人做好工程交工验收相关手续； 第七，要严格服从承包人工程师以及发包人指令，做好分包人工作程序以及合同约定相关内容的督促检查。 工程合作合同2 甲方： 居住地： 身份证号码： 乙方： 居住地： 身份证号码

14、： 甲、乙双方经平等协商，就合伙_工程事宜，达成如下一致，供各方信守。 一、合伙宗旨 在合法合理的前提下，搞好_工程建设，进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以_公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限自_年_月_日为始至_年_月_日为止。 四、出资额、方式及比例 1、_方以_出资，出资额为_人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_%； 2、_方以_出资(含当地协调社会关系)，占_%。 五、利益分享和风险承担 1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方

15、各_比例分享承担； 2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 六、退伙 1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙； 2、退伙需经对方同意，方可实行； 3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。 七、权利与义务 1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理； 2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理； 3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 八、禁止行为 1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动； 2、禁止合伙人在合伙不利时

16、退伙。 九、合伙期满 合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。 十、违约责任 1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任； 2、工期_个月，质量达到合格标准； 3、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。 十一、合同争议与免责 1、该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切

17、争议，各方应通过友好协商解决，或应提请_仲裁委员会仲裁。 2、在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。 十二、本协议生效、终止及其他 1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 2、本协议在_后终止。 3、本协议一式_份，合作各方各执一份，本协议自_之后生效。 甲方：(签章) 法定代表人：（签章） 签订日期：_年_月_日 乙方：(签章) 法定代表人：（签章） 签订日期：_年_月_日 工程合作合同3 甲方: ，男，汉族， 年 月 日出生，住 ，身份证号： ，手机： 。 乙方: ，住址： 。 法定代表人： ，职位： 。

18、 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下合同条款： 第一条 总则 1.1本合同为双方一次性联合合同。合同的各项条款仅对有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程（以下简称“本项工程”）项目施工具有约束力。 1.2本合同中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方 签订的 工程项目建设工程合同所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条 工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢

19、结构工程须由温州市钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。 2.3在本项工程中

20、，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户（ 银行账户名： ，账号： ）。 2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用（包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等），以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。 2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目

21、部直接发放。 2.6乙方向甲方支付工程有效标价 5 的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项（包括工程预付款和计量款）后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的 95 %。 第三条 甲方职责 3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订 工程项目建设工程合同，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。 3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作，乙方为甲方提供所必须的资质文件。 3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目，且甲

22、方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。 3.4乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。 3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。 第四条 乙方职责 4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程，并为其出具委托书。 4.2乙方保证具备投标人资格要求，即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业，且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。 4.3乙方在本项工程建设期间，支付工程所需全部费用，全面履行甲方与建

23、设方签定的本项工程合同中的各项要求，同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。 4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。 4.5乙方负责所承担工程的竣工资料，做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。 4.6乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故，乙方应对此承担全部责任，承担由此产生的所有损失及费用，并赔偿甲方相关的名誉损失费用。 第五条 违约责任 5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作合同后，如乙方不能完成本项工程内容，不仅要承担建设方索要的赔偿金，还需

24、向甲方支付建设方索要赔偿金的 50 %作为补偿。 5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务，违约方应当承担应付款 %的违约金，并继续承担本合同义务。 第六条 纠纷解决 6.1双方因本合同的履行发生纠纷，应先协商解决；协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。 第七条 效力问题 7.1本合同壹式贰份，具有同等效力，由甲乙双方各持一份。 7.2本合同未尽事宜，由双方协商订立补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力，补充合同条款若与本合同条款相冲突，以补充合同条款为准，但不影响本合同其他条款效力。 7.3本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。 第八条 其他条

25、款 8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作合同书。 8.2本项工程实施过程中，双方应信守各自在合同中的承诺，遵守诚信原则。 8.3本合同有效期内，甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营，自负盈亏，双方互不承担本合同以外的责任和义务。 8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则，给对方提供最大的便利，使工程顺利圆满完成。 8.5其他约定： 甲方： 乙方： （盖章）（盖章） 地址： 地址： 法人代表或授权人： 法人代表或授权人： 电话： 电话： 合同签字盖章日期：年月日 工程合作合同4 甲方：_法定地址：_ 乙方：_法定地址：_ 依据中华人民共和国合同法及有关法

26、律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，共同合作参与开发建设房地产项目，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经过友好协商，达成如下合作协议，共同遵守执行： 一、合作项目 甲、乙双方初步商定本次合作为房地产开发建设的技术支持、信息咨询、开发、管理、服务等项目。 二、合作的范围及内容 根据甲、乙双方目前的实际情况和市场状况，双方商定本次合作为房地产开发建设的初期工作，本次合作范围及内容是为房地产开发建设项目提供技术顾问、信息咨询等服务，包括项目开发建设所需资金的融通及筹措，项目的推介及招商，为项目寻找战略投资人或合作伙伴等。 三、合作方式 在本次共同合作中，全部以甲方的名义进行对外沟

27、通、信息交流、协调关系、公关、招投标、谈判、签约等商务事宜，乙方以甲方公司管理人员的身份完成本协议约定的工作，进行相应合法商务活动。 四、甲、乙双方的工作与责任 4.1、甲方： 4.1.1、向乙方提供商务活动所必需的一切商务谈判资料，如甲方的组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。 4.1.2、在乙方提供投资开发所必须的资料基础上，负责筹备项目开发建设所需资金的融通及筹措，并及时告知乙方融资渠道及融资结果，并将融资所需的整套文件资料给乙方；在乙方提出需要的前提下为其寻求及联络相应的金融

28、机构或投资机构。 4.1.3、在乙方提供必须的资料的基础上，负责协助乙方筹备项目的推介及招商所需的文件资料，并为其安排定向推介。 4.1.4、在乙方提出自行融资或寻求开发合作伙伴的前提下，负责协助乙方进行融资或合作开发的相关的协议、合同的谈判和起草；并协助乙方完成融资或合作的相关法律文件的准备和签署。 4.1.5、为项目寻找战略投资人或合作伙伴，并将谈判内容、结果和合作方式等以书面形式告知乙方。 4.1.6、承担本协议约定的合作过程中所发生的一切费用支出（包括乙方的管理费用，土地费用，项目设计、招投标等前期费用，项目广告推介费，财务费用，销售费用等）。 4.1.7、双方商定的其他工作。 4.2

29、、乙方： 4.2.1、负责提供获得项目服务事宜的公共关系支持。 4.2.2、负责取得项目服务所需的全部基本资料。 4.2.3、负责协调使甲方获得项目服务合同及相应的授权。 4.2.4、负责协调关系并使甲方寻求、联络、推荐的金融机构、投资机构、战略投资人或合作伙伴在合作开发的项目竞争中入闱中标。 4.2.5、双方商定的其他工作。 五、管理等费用的支付方式 5.1、乙方在协议约定范围内所付出的管理费用由甲方承担，协议签定后按每个项目信息为单位，按每个项目总投资额的2%向乙方支付管理费。 5.2、本协议自签定生效之日起7日内，甲方向乙方支付前期开办费，之后按每月的实际投资额（含形象进度所代表的投资额

30、）的2%向乙方支付管理费，前期开办费在月支付管理费中扣减。 5.3、广告费用、前期费用等双方另行商定支付方式，并作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。 六、保证与承诺 6.1、双方有权签订并执行本协议约定的义务，并且无需任何其他人的同意。 6.2、双方无论口头或书面所提供的任何资料、信息、数据、文件等均是最新的、客观的、真实的、完整的，并且不存在任何虚假、侵权、故意疏忽或虚伪陈述。 6.3、双方将所知悉的可能影响本协议的所有事项（如果有）尽快通知对方，并提示对方注意。 6.4、乙方在以甲方的名义进行或从事商业活动时，必须严格遵守中国有关法律和规定，一切违背法律和规定的行为，导致的法律责任与

31、经济责任均自行承担。 6.5、乙方以甲方名义对外的一切承诺及相关的意见、观点、看法和操作，均应在甲方授权或双方议定的范围内进行，否则，乙方自行承担全部责任。 6.6、乙方在提出正当的合法商务活动时，甲方应积极的给予支持， 七、合作期限 7.1、本协议有效期暂定为一年，若合作项目没有任何进展则经甲、乙双方签字盖章之日生效起的一年后终止，若合作项目进展顺利，甲方或甲方推荐的金融机构、投资机构、战略投资人或合作伙伴在合作开发的项目竞争中入闱中标，则本协议有效期延长至合作项目销售封盘为止。 7.2、在下述情况下，任何一方均可在书面通知另一方后立即终止本协议： 7.2.1、一方停止营业或进入清算（不包括

32、事先得到另一方书面同意的、为了正当的有清偿能力的重组或合并而进行的自愿清算）或解散或关闭； 7.2.2、一方无法支付到期债务，或其全部或部分财产被指定给破产接管人、行政接管人或管理人（或依照其公司所在地或公司设立地点的法律规定的任何类似官员或程序），或正进入任何破产程序； 7.3、因不可抗拒力或意外事件致使协议无法履行时，遭遇不可抗拒力或意外事件的一方应在尽可能快的时间内将事故详细情况通知对方，最长不得超过十五日，双方应该通过协商暂缓或终止本协议的履行。 7.4、本协议的终止不影响保密协议的效力，但保密期限过后则不在此限。 7.5、本协议合作期满，如需延长合作期，双方可签订书面文件延长合作期。

33、 7.6、在有效期内，为本协议上述项目提供的服务全部结束，则本协议终止。 八、违约责任 8.1、一方违反了本协议的任何条款，并且在另一方指出这种违反后_日内，这种违反仍未得到纠正，违约方应承担由此给另一方带来的相应的经济损失，并承担法律责任； 8.2、如果任何一方连续三十天无法实质履行其责任，则另一方可以在发出书面通知三十天后终止该协议或其中受到上述影响的任何部分，无法实质履行其责任的一方应承担相应的经济责任和法律责任。 九、不可抗力 9.1、由于任何一方所无法控制的原因，包括战争、火灾、风暴、政治封锁、罢工（不包括其自身员工的罢工）或自然灾害而导致其无法履行协议义务时，该方不承担违约责任，亦

34、不对另一方因上述不履行而导致的任何损失或损坏承担责任。 9.2、各方在知晓可能导致不可抗力事件的发生后应尽快通知另一方。 十、适用法律 10.1、本协议的订立、效力、解释和履行，均适用于中华人民共和国的法律。 10.2、如果双方对本协议的效力、解释或履行发生任何争议，各方首先应通过友好协商。自争议发生之日起三十日内协商解决不成，则任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。 10.3、除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的继续履行。 10.4、本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。 十一、协议的生效、协议的修改、变更、补充及其它

35、 11.1、本协议经甲、乙双方盖章、签字后生效。 11.2、本协议一经生效即受法律保护，任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致，达成书面协议。 11.3、本协议以中文写成，正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。 11.4、与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。 11.5、本协议于_年_月_日在_正式签署。 甲方：_联系方式：_ 乙方：_联系方式：_ 签订日期：_年_月_日_年_月_日 工程合作合同5 甲方： 乙方： 为适应市场及企业发展的需要，本着双赢观念，甲乙双方经协商达成如下协议： 一、合作内容： 甲乙

36、双方就河南省xxx至xx高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。 二、甲、乙双方职责、权利、义务： 甲方职责： （1） 负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。 （2） 按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。 （3） 资格预审文件通过后，根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地，负责投标书编制工作，提交投标保证金。 （4） 若该项目中标，负责与业主签定施工合同。 （5） 负责中标后的施工管理，安排施工队伍，组织施工生产，履行合同承诺。 （6） 中标后与乙方签定施工合同，明确双方的责、权、利。 乙方职责： （1） 负责协调与业主各方的关系。 （2）

37、资格预审过程中，负责提供与资审有关的信息，确保资审通过。 （3） 编制投标文件期间，负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息（含最佳报价分析报告和评标关键性资料），确保所提供资料及信息的准确性和及时性。 （4） 若工程中标，乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程，服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥，负责所承担工程的施工管理，施工队伍安排，组织施工生产，履行合同承诺。 三、成本费用 1、 编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。 （1） 编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。

38、（2） 编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。 2、 本项目编标成本费用由甲方承担。 四、承包工程量的比例及费用支付方式 1、若该项目中标，甲方利用乙方资源，采取承包合作的方式，根据该中标工程项目实际承揽任务额，安排给乙方50%的工作量。为确保施工现场有序、规范，保质保量完成任务，乙方自行交纳乙方施工总金额的税金（营业税、城市建设维护和教育附加税）和法定法规（若有要求则有业主或甲方代扣代缴）。 2、该项工程若需银行履约保函，甲方负责提供；若需提供现金履约保证金，则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。 3、用的支付办法：在甲方与业主签定施工合同后

39、，甲方应与乙方及时签定承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款；每次业主对甲方实施计量支付后7天内，甲方对乙方实施计量支付；工程竣工后，业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内，甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。 4、乙方全部承担投标期间的协作服务费，甲方不向乙方收取施工管理费。 五、其他事项 1、 中标后，甲乙双方订立书面的工程承包合同，进一步明确职责、权利和义务。 2、 乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工，包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协

40、调等，施工中，甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时，甲方及时提出整改意见，乙方应限时整改，造成的经济损失均由乙方赔偿。 3、 甲方对乙方承包工程的基本要求：安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签定合同的具体要求；维护甲方的企业形象和信誉。 六、本着精诚合作的原则，甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉，不得以任何方式损害对方的形象和信誉。 七、未尽事宜，双方本着互相谅解的原则，协商解决。本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。 八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标，本协议自行失效。 甲方：乙方： 甲方代表： 年 月 日 工程合作合同6 甲方：_（以下

41、简称甲方） 乙方：_（以下简称乙方） 为保证晋城市放心早餐工程的顺利运行，让广大市民真正吃上卫生、营养、价廉的放心早餐。甲、乙双方就合作事宜，本着平等互利的原则，经双方友好协商，签订如下协议： 一、合作有效期限自_年_月_日至_年_月_日止。 二、甲方同意乙方作为放心早餐工程的供应商，乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。乙方必须向甲方一次性缴纳产品质量保证金_元，并一次性缴纳品牌使用费_元，有效期至_年_月_日。自合同签定之日起执行。 三、乙方在甲方生产厂房内从事食品生产加工，有关证件手续由甲方统一办理。乙方使用的包装物、周转箱必须卫生、无毒。乙方要保证所提供食品的质量，符合食品卫生法的要求，能随时接受大众传媒的检验，否则由此造成的影响由乙方承担。如果发生因食品本身质量引起的消费者投诉，由此造成的一切经济、法律、民事责任由乙方自负。 四、乙方应定期向甲方出示技术监督局的“质检报告”，市（区）卫生防疫站的“食品卫生检验报告单”。 五、乙方提供食品必须有包装，并且包装应根据甲方指定的产品包装类型、图案、标识，统一印刷“_有限公司生产”或“_放心早餐工程指定产品”样，乙方生产厂名、厂址、电话统一使用_放心早餐工程有限公司冠名、厂址和电话。产品名称、主要成分、保质期、产品执行标准及应注明的其他内容，都应在包装上标明。乙方未经