2018年一级建造师工程法规真题及答案..pdf

《2018年一级建造师工程法规真题及答案..pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年一级建造师工程法规真题及答案..pdf（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2018 年一级建造师工程法规真题及答案一、单项选择题1 关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】DP7 2.关于发的效力层级的说法,正确的是()。A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】BP4 3.下列法人中,属于特别法人的是

2、()。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】DP10 4.关于表见代理的说法,正确的是()。A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理【答案】BP16 5.关于委托代理的说法,正确的是()。A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反

3、对表示,应由被代理人单独承担责任【答案】CP13 6.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】BP19 7.根据建设工程质量管理条例,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】BP311 8.根据建设工程质量管理条例,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收

4、的主体是()A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】AP311 9.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准【答案】DP214 10 关于人身保险合同的说法,正确的是()A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保

5、人支付保险费【答案】BP3940 11.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】DP52 12.关于招标文件的说法,正确的是()A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】DP90 13.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许

6、可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产,并处罚款【答案】CP222 14.关于中标和签订合同的说法,正确的是()A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30 日内,按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】CP101 15.企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】CP45 16.根据企业所得 税法下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是（）。A.私营企业B

7、.个体工商户C.个人独资企业D.合伙企业【答案】AP45 17.根据注册建造师执业管理办法,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程 施工项目负责人的情形是()。A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天(含),经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】DP80 18 根据环境噪声污染防治法,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D.环境影响报告书,应当

8、征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】CP192193 19 关于质量保证金预留的说法,正确的是（）A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】BP324 20.下列法律文书中不具有强制执行效力的是()A.由仲裁机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机

9、关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】CP359 21.根据文物保护法,下列文物中不属于国家所有文物的是()A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址,古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】CP213214 22.甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动【答案】AP20 23.某工

10、程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】AP22 24.在安装工程 一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发生的短缺【答案】C P42 25.根据企业安全生产费用提取和使用管理办法,关于建设工程 施工企业安全费用的说法,正确的是()。A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答

11、案】CP244 26.关于施工企业返修义务的说法,正确的是()A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务【答案】CP297 27.甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师 资格证书后,正确的做法是()A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业【答案】BP77 28.甲施工企业与乙预制构件加工

12、厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术 资料B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料【答案】AP169 29.李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010 年 5 月 12 日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013 年 8月 16 日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。A.2033 年 8 月 16 日B.2030 年 5 月 12

13、 日C.2023 年 8 月 16 日D.2020 年 5 月 12 日【答案】DP26 30.保证合同的当事人为（）。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】A P35 31 根据民法总则向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间（）。A.1 年B.2 年C.3 年D.4 年【答案】C P340 32 根据最高人民法院关于审理建设工程 施工合同纠纷案件适用法律问题的解释关于竣工工程质量责任的说法,正确的是（）。A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事

14、责任C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复【答案】B P320 33.关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是（）。A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔【答案】AP361 34.关于规划许可证的说法正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批C.以划拨方式取得土地

15、后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】D P58 35.关于工程总承包的说法,正确的是（）。A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称【答案】A P109 36.在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件中不得要求中标人提交履约

16、保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】B P101 37.关于仲裁审理的说法,正确的是（）。A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求【答案】D P355 38.根据建设工程安全生产管理条例,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件

17、的行政责任的说法,正确的是（）。A.责令限期改正,并处合同价款 1 倍以上 3 倍以下的罚款B.责令停业整顿,降低资质等级C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质 证书D.责令停业整顿,并处 5 万以上 10 万元以下的罚款【答案】D P281 39.2017年 7 月 1 日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到2 具尸体,另有 10 人受伤。根据生产安全事故报告和调查处理条例,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017 年 7 月 6 曰B.2017 年 7 月 8 曰C.2017 年 7 月 15 日D.2017 年 7 月 31 日【答案】

18、D P266 40.某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4 万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费 1 万元,使剩余 6 天共损失 0.7 万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。A.1.1 万元B.1.7万元C.2.1万元D.2.8 万元【答案】C P134 41.某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是（）。A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在

19、公众媒休上声明作废后,申请补办【答案】D P221 42 根据建没工程质量管理条例,下列情开中,属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位特其承包的 建设工程 再分包给具有相应资质条牛的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】B P112 43.根据绿色施工导则,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】C P209 44.关于工程合理使用年限的

20、说法,正确的是（）。A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D.工程合理使用年限与合同法中工程合理使用期限的内涵不一致【答案】A P323 45.2017 年 8 月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017 年 10 月 15 日,乙与丙协商将其 50 万工程款债权转让给丙公司,同年 10 月 25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.

21、甲对乙 50 万债权的抗辩权不得向丙柱状C.甲拒绝支付 50 万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017 年 10 月 25 日对甲发生效力【答案】D P140 46.关于仲裁庭组成的说法,正确的是（）。A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由 3 名仲裁员组成【答案】C P355 47.根据标准化法关于企业标准的说法,正确的是()A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B.企业标准可以高于国家标准的C.企业标准应当高于行业标准D.企业标准应当与

22、团体标准相符【答案】B P288 48.根据艻动合同法，下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。A.在本单位连续工作满15 年,且距法定退休年龄不足5 年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因公负伤，不在规定的医疗期内的【答案】A P151 49.关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。A.仲裁协议独立存在,不受合同变更、撤销、终止、无效等的景响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定【答案】A P353 50.报据行政诉讼法人民法院不受理行政诉讼的

23、情形是()。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的【答案】C P370 51.关于借款合同的说法,正确的是()。A.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限 1 年以上的，应当在每届满1 年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过年科率24%，则该借款的利息约定无效【答案】B P177178 52 根据建筑市场诚信行为信息管理办法建筑市场诚信行为记录

24、信息的公布期限一般为（）。A.3 个月B.6 个月至 3 年C.3 个月至 6 个月D.6 个月至 1 年【答案】B P119 53.关于债的说法,正确的是()。A.债的内容是债的主体之间的权利义务B.债权人是特定的,债务人是不特定的C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利D.债的客体具有相对性【答案】A P22 54.根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人、总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20

25、%C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查【答案】D P226227 55.根据标准化法关于团体标准的说法,正确的是()。A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本【答案】B P288 56.2014 年 2 月 1 日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为 5 月 1 日。2 月 10 日该施工企业与保险公司签订了建筑工程 一切险保险合同。为保证工

26、期,施工企业于 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为 5 月 10 日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。A.2014 年 2 月 10 日B.2014 年 4 月 20 C.2014 年 5 月 1 日D.2014 年 5 月 10 日【答案】B P42 57.甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。A.甲向乙承担交付塔吊的义务B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务D.乙向甲履行交付租金的义务【答案】D P182 58.根据建筑法以欺

27、骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书,并处罚款C.给予警告,或处罚款D.申请企业 5 年内不得再次申请建筑业企业资质【答案】B P73 59.在建设工程 知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定【答案】C P32 60.某施工合同约定,工程通过竣工验收后 2 个月内,结清所有工程款。2017年 9 月 1 日工程通过竣工验收,但直到 2017 年 9 月 20

28、 日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018 年 5 月 1 日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()A.2017 年 9 月 21 日B.2017 年 11 月 21 日C.2018 年 5 月 2 日D.2017 年 11 月 2 日【答案】D P132 61.关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。A.当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件

29、移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉【答案】A P333 62.对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是（）取得所有权的方式之一。A.建设单位B.施工总承包方C.建设工程 教D.国家【答案】：D P58 63.根据劳务派遣暂行规定,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()A.用工单位申请,劳务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请,用工单位协助D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助【答案】C P154 64.关于缺陷责任期确定的说法,正确的是（）。A.施工合同可以约定缺陷责任期为26 个

30、月B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C.某工程 2018 年 6 月 11 日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为 2018 年 6 月 11 日D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告 60 天后,工程自动进入缺陷责任期【答案】B P324 65.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.在施工中偷工减料的C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

31、的D.拖延履行保修义务的【答案】C P118 66.报据建设工程安全生产管理条例,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15 日内,将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要【答案】A P274 67.甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为 200 万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。A.30 B.40 C.60 D.70【答案】C P38 68 根据城镇污水排入排水管网许可管

32、理力法关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证【答案】B P198 69.分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答

33、案】C P293 70.报据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是()。A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位【答案】D P255 二、多项选择题71.根据 城市建设档案管理规定，施工企业一般应提交的档案资料有()。A.工程技术档案资料B.竣工图C.

34、工程检验评定资料D.工程结算资料E.材料采购合同【答案】ABCP313 72.根据 建设工程 质量检测管理方法,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C.检测机构不得转包检测业务D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】ACEP296 73.A 市 B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由,责令甲限期拆除其建筑,退还所占土地,甲不服,欲申请行政复议

35、。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法,正确的有()A.可以是 A 市人民政府B.只能是 A 市国土资源局C.可以是 A 市国土资源局D.可以是 B 区人民政府E.只能是 B 区人民政府【答案】CDP370 74.某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的()A.施工企业与甲之间形成合同之债B.甲、乙之间不存在债的关系C.乙与施工企业之间形成不当得利之债D.施工企业与乙之间形成合同之债E.乙与施工企业之间形成无因管理之债【答案】ABCP22 75.下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()A.产权转

36、移 证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】ABCP51 76.关于调解文书法律效力的说法,正确的有()A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力【答案】ABD P359360 77.导致中标无效的情形有()A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的C.投标截止日

37、期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】AEP102 78 关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票【答案】BDEP47 79.下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()A.警

38、告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】ABCDP52 80.2018 年 1 月 15 日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于 2018 年 3 月 10 日、5 月 10 日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到 2018 年 7 月 1 日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过 6 个月,施工许可证继续有效C.应当在 2018 年 4 月 15 日前申请延期D.不能按时开工,应当在 1 个月内报告E.2018 年 7 月 1 日开工之前,需要重新申领施工许可证【答案】ACEP60 81.根据建筑

39、施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6 人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于 2 人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2 人【答案】ACEP226 82.关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有

40、（）。A.不动产既可用于抵押,也可用于质押B.动产既可用于抵押,也可用于质押C.动产既可用于抵押,但不可用于质押D.不动产可用于抵押,但不可用于质押E.动产既可用于质押,但不可用于抵押【答案】BDP3738 83.根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有()。A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】BCEP279 84.关于投标人资格审查的说法,正确的有（）。A.资格审查分

41、为资格预审、资格中审和资格后审B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】CDP91 85.甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有()A.按合同约定交付机械设备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运辋过程中毁损的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买

42、运输保险【答案】ABDP172173 86.根据绿色施工原则,关于建筑节材的说法,正确的有()。A.图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%B.应根据现场平面布置情况就近卸载,避兔和减少二次搬运C.优化安装工程 的预留、预埋、管线路径等方案D.施工现场 200 公里以内的建筑材料用量占总重星的70%以上E.采取技术和管理措施提高模版、脚手架的周转次数【答案】BCEP207 87.关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有()。A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保验时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期间应涵盖工程项目开工之日

43、到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的，保验责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保【答案】ABCP257 88.民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地【答案】ADP332 89.关于社会保障费缴纳主体的说法，正确的

44、是（）A.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳B.基本养老保验费由用人单位和职工共同缴纳C.生育保险费,由职工自行缴纳D.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳E.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳【答案】BDEP163164 90.关于建设用地使用权的说法,正确的有()A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期【答案】BEP19 91.下列施工合同屐行过程中发生

45、的情形中,当事人可以解除合同的有()A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工全业已完成的 建设工程 质量不合格,并拒绝修复的D.施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的E施工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的【答案】CDEP142 92 关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有

46、强制执行效力的法律文书D.仲裁裁决在所有 承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区均可得到承认和执行E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定【答案】ACDEP355356 93.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期E.

47、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】BCEP129 94.关于诉讼时效中断的说法,正确的有（）。A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断【答案】BDP341342 95.根据生产安全事故应急预案管理力法,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A.应急指挥机构及其职责

48、发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】ABCDP265 96.关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有（）。A.有符合规定的净资产B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C.企业净资产以企业申请资质前3 年总资产的平均值为准考核D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核E.有符合规定的，已完成工程业绩【答案】ADEP64 97.下列文件和 资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）A.建设用地规划许可证B.可行性研究报告C.建设工程规划许可证D.施

49、工企业资质等级 证书及营业执照副本E.工程勘勘察设计文件【答案】DEP303 98.关于工程保修期的说法正确的有()。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4 年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后返还质量保证金E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务【答案】AEP323 99.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定关于安全生产许可证的说法正确的有()。A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期【答案】ACDP220221 100.根据标准化法,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.囯家标准【答案】BCD P285