最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整版答案下载.docx

《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整版答案下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整版答案下载.docx（76页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库完整版答案下载第一部分 单选题(50题)1、当事人没有确切证据中止履行债务的，应当承担( )责任。A.连带责任B.违约C.主要责任D.次要责任【答案】： B 2、在建设项目施工阶段，建设单位负责审核( )上报的工程变更，完善工程量清单的单价变更或项目增减的报批手续，处理工程索赔。A.总承包单位B.设计单位C.分包单位D.监理单位【答案】： D 3、下列关于生产准备的目的表述正确的是( )。A.为了使项目建成后能够顺利及时地转正常生产B.使建成的项目取得更大收益C.使建设项目及早竣工D.为了项目尽快按预期目标建成投产，使投资者获得收益【答案】： A 4、(

2、 )是对项目经济资源的控制，是建设项目内部控制系统的一项至关重要的控制，对其他控制起着制约的作用。A.财务控制B.管理控制C.运作控制D.行为控制【答案】： A 5、根据国务院关于投资体制改革的决定，对列入政府核准的投资项目目录内的企业投资项目，以及外商投资项目，实行( )。A.核准制B.审批制C.备案制D.报告制【答案】： A 6、( )既是融资租赁的一种典型形式，也是较为普遍的一种融资方式。A.转租赁B.回租租赁C.杠杆租赁D.直接租赁【答案】： D 7、保险利益的构成有三个条件：一是必须是法律认可的利益;二是必须是( );三是必须是经济上能确定的利益。A.客观存在的利益B.事实上的利益C

3、.补偿损失的利益D.可能发生变化的利益【答案】： A 8、建设项目内部控制中的( )用于规范员工在运作中的行为，旨在倡导良好的职业道德，防止舞弊发生。：A.行为控制B.财务控制C.运作控制D.管理控制【答案】： A 9、履约担保的担保金额一般不得低于合同价款的( )。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： A 10、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的，建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前，应向( )申请核发选址意见书。A.城市规划部门B.城乡规划部门C.国土资源部门D.环境保护部门【答案】： B 11、( )是指由有权代表国家投资的政府部门和机构，用预算内

4、资金、各类专项建设资金投入建设项目形成的资本金。A.法人资本金B.个人资本金C.国家资本金D.外商资本金【答案】： C 12、为了保证工程项目建设的顺利实施，业主应依据( )对监理机构履行合同的行为给予监督和检查。A.监理合同B.有关技术标准C.工程承包合同D.建设工程合同【答案】： A 13、关于建设单位对施工准备阶段的管理的表述中，错误的是( )。A.办理规划、建设等报建、施工放线测量和工程开工前的各项手续B.审批工程监理单位编制的监理规划和审核项目监理部编制的监理实施细则C.检查工程质量保证体系、安全保证体系的运行情况D.审核工程监理单位审批后上报的承包人的施工组织设计【答案】： C 1

5、4、建设单位依据政府部门对( )的批复文件，向城乡规划部门申请办理规划许可手续，向国土资源部门申请正式办理建设用地手续。A.建设项目申请报告B.项目建议书C.规划选址和环境影响评价报告D.建设项目可行性研究报告【答案】： D 15、改扩建和技术改造建设工程项目，其施工监理费附加调整系数应为( )。A.1.01.1B.1.11.2C.1.11.3D.1.21.3【答案】： B 16、( )属具体业务动作的控制，旨在实现各项动作的规范化，并合理地使用建设项目资源。A.管理控制B.组织控制C.动作控制D.财务控制【答案】： C 17、在项目成功度测评等级中，基本成功是指( )。A.项目原定目标部分实

6、现，项目功能有缺陷，效益和影响只有部分实现B.项目原定目标实现非常少，项目功能有问题，效益和影响很差C.项目原定目标大部分实现，项目功能、效益和影响基本达到预期要求D.项目原定目标全面实现或超过预期，项目功能、效益和影响充分发挥【答案】： C 18、( )是为了保证满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意质量所造成的损失。A.内部损失B.外部损失C.质量管理D.质量成本【答案】： D 19、机电产品国际招标一般采用( )进行评标。A.记名投票法B.最低评标价法C.排序法D.百分制综合评估法【答案】： B 20、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，可根据各个行业的特点，在初步设

7、计方案设计基础上进行( )。A.扩大初步设计B.方案设计C.技术设计D.总体设计【答案】： A 21、下列关于工程保险的表述，错误的是( )。A.工程保险能够提供风险管理服务，减少风险损失的发生B.保险人对补偿的方式可以选择C.如果投保对其财产投保多张保险单，他获得的赔款数额可以超过他的财产总值D.如果保险事故由第三者责任引起的，则投保人从保险人处获得全部补偿以后，必须将其对第三者享有的追偿有关损失的权利转让给保险人【答案】： C 22、建设项目中间评价应以( )为着眼点。A.工程项目实施过程中出现的变化因素B.项目的投资效益C.工程实施过程中的变化因素对项目预期目标的影响D.建设实施效果以及

8、生产运营状况【答案】： A 23、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是( )。A.协商B.争议评审C.仲裁D.诉讼【答案】： A 24、每一项工程并不是孤立进行的，在实施过程中，它需要业主、承包商、勘察、设计和监理等单位的共同合作，任何一个参与方的懈怠都可能造成建设项目实施的重大损失，这体现了( )。A.风险损失的严重性B.风险事件的突发性C.风险因素的大量性D.风险防范的多元性【答案】： D 25、对建设项目投资影响最大的是( )。A.建设项目招投标阶段B.建设项目初步设计阶段和竣工验收阶段C.建设项目施工阶段D.建设项目投资决策阶段和工程设计阶段【答案】： D 26、监理机构

9、应按程序商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的( )d内，将索赔处理结果答复承包单位。A.14B.28C.42D.56【答案】： C 27、下列实施主体中，属于自控主体的是( )。A.勘察设计单位B.工程检测机构C.建设单位D.政府【答案】： A 28、由于建设项目生产的( )，导致项目质量容易产生波动且波动大。A.单件性、预约性B.单件性、流动性C.固定性、预约性D.流动性、复杂性【答案】： B 29、风险转移的适用情形不包括( )。A.风险的转移方和被转移方之间的损失可以清楚地计算和划分B.风险发生的概率相当高，且冒该风险得不偿失C.风险转

10、移的成本低于其他风险管理措施D.被转移人能够且愿意承担适当的风险【答案】： B 30、( )是内部控制得以正常发挥作用的前提条件。A.信息与沟通B.控制活动C.风险管理D.控制环境【答案】： D 31、当发现某项活动的潜在威胁发生可能性很大，又无其他风险管理措施可用时，常采用( )。A.风险控制B.风险转移C.风险回避D.风险分散【答案】： C 32、总时差是在不影响( )的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.其紧后工作最早开始B.总工期C.其紧后工作最迟开始D.其紧后工作最早完成【答案】： D 33、政府命令或任何公共当局的没收、征用、销毁或毁坏属于( )所承保范畴。A.物质损失部分和事故

11、损失部分除外责任B.第三者责任部分和事故损失部分除外责任C.物质损失部分和第三者责任部分除外责任D.事故损失部分除外责任【答案】： C 34、建设项目工程承包合同计价采用( )方式，工程发包人要承担物价上涨带来的风险。A.可调总价合同B.固定总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同【答案】： A 35、已知A、B工作的紧后工作为c、D，其持续时间分别为3d、4d、2d、5d，A、B工作最早开始时间为第5d、第6d，则C工作最早开始时间为第( )d。A.4B.6C.8D.10【答案】： D 36、承包商提出索赔的期限自( )时终止。A.提交最终结清申请单B.提出工程接收证书颁发C.接受最终结清证书

12、D.接受缺陷责任期终止证书【答案】： C 37、依据我国担保法规定，下列财产不可以抵押的是( )。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.抵押人依法有权处置的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物D.抵押人依法拥有的耕地、自留地等集体所有土地使用权【答案】： D 38、投标分析的重点是在投标文件( )检查的基础上，对商务报价进行逐项检查与分析。A.完整性B.合理性C.符合性D.真实性【答案】： C 39、材料招标中投标文件的内容一般不包括( )。A.投标函B.技术性能参数的详细描述C.合同格式D.投标一览表【答案】： C 40、在质量方面指挥和控制组

13、织的管理体系是( )。A.质量控制体系B.质量保证体系C.质量管理体系D.质量监督体系【答案】： C 41、国际招标的项目，除了应在中国日报发布外，商务部规定还必须在( )上公布。A.人民日报B.中国建设报C.中国经济导报D.中国国际招标网【答案】： D 42、关于关键工作和关键线路的表述，正确的是( )。A.网络计划中总时差为零的工作为关键工作B.一个从始点到终点全部由关键工作所组成的线路为关键线路C.一个从始点到终点全部由关键节点所组成的线路为关键线路D.时差为最大值的节点串联起来的即为关键线路【答案】： B 43、( )是指建设项目开工建设前进行项目规划，可行性研究报告、初步设计等前期工

14、作所发生的费用。A.项目建设管理费B.预付款C.质量保证金D.前期工作费【答案】： D 44、关于建设项目环境影响评价制度的表述中，正确的是( )。A.对可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告书B.对可能造成严重影响影响的建设项目，应编制环境影响报告表C.对环境影响很小的建设项目，应填报环境影响报告表D.对可能造成轻度影响影响的建设项目，应编制环境影响登记表【答案】： A 45、( )是验证计划和程序的执行，以及时采取措施，保持内部控制的有效性。A.事前监督B.事中监督C.事后监督D.全程监督【答案】： B 46、建设项目进度控制的最终成果是( )。A.按规定的时间、内容完成建设

15、工程，并保证其质量B.按规定的时间、内容和格式提出进度控制报告C.在建设项目实施的全过程，实际进度达到计划进度的标准D.掌握实际进度与计划进度的偏差，能全面预测其未来的发展【答案】： B 47、投标分析的重点是在投标文件( )检查的基础上，对商务报价进行逐项检查与分析。A.完整性B.合理性C.符合性D.真实性【答案】： C 48、( )的目的是检验单机(或单元)设备和动力装置的安装质量是否可以正常启动运行。A.有负荷试车调试B.单机无负荷试车调试C.联运无负荷试车调试D.联动有负荷试车调试【答案】： B 49、因非监理单位原因，暂停或终止执行监理业务时的善后工作及恢复监理业务前的准备工作是(

16、)。A.附加监理工作B.额外监理工作C.阶段性监理工作D.全过程监理工作【答案】： B 50、建设项目的结构安全度、抗震、耐火及防火能力，人民防空的抗辐射、抗核污染、抗爆炸波等能力，是否能达到特定的要求，都是( )的重要标志。A.适用性B.可靠性C.安全性D.耐久性【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、工程风险管理是研究工程风险发生的规律和风险控制技术，通过对工程风险的( )，并在此基础上优化组合各种工程风险管理技术，对工程风险实施有效的控制和妥善处理工程风险所致损失的后果。A.转移B.识别C.估测D.评价E.预防【答案】： BCD 2、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建

17、设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 3、建设项目职业健康安全和环境管理的难点是( )。A.外部环境影响因素复杂B.工种多，交叉作业多C.工序多，建设周期长D.项目建设参与方多E.内部环境影响因素复杂且建设周期短【答案】： ABCD 4、企业公开发行债券应具备的条件包括( )。A.最近3年可分配利润可以支付企业债券1年的利息B.筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全C.累计债券余额不超过企业净资产的30%D.股份有限公司的净资产不低于

18、人民币6000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币3000万元E.最近3年没有重大违法违规行为【答案】： AB 5、工程风险处理技术主要有( )。A.回避B.分散C.抑制D.自留E.转移【答案】： ACD 6、在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括( )。A.坚持统筹兼顾，质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.坚持质量标准的原则E.坚持全过程管理的原则【答案】： ABCD 7、建设项目职业健康安全和环境管理应实施( )管理，才能取得成效。A.全社会B.全过程C.全面D.全员E.全行业【答案】： BCD 8、建设项目竣工验收在正常情况下的验收范围包

19、括( )。A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，但可投产的工程项目B.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目C.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的技术改造项目D.按批准的设计文件所规定的内容建成且符合验收标准的建设项目E.按规定的内容已经建设完成，但因外部条件的制约，已建成工程不能投入使用的项目【答案】： BCD 9、影响进度目标实现的主要因素归纳起来有( )。A.施工条件不利B.不可抗力C.设计变更的影响D.建设项目参与方的组织不当E.资金保障不能满足进度计划要求【答案】： ACD 10、建设项目建造阶段的主要任务是( )。A.按工程建设计划和工程

20、承包合同，组织工程施工B.实行有效的管理和控制，完成项目建设任务C.开展融资活动，落实建设资金D.按相关规定组织项目竣工验收，将资产交付使用E.落实水、电、气等工程施工条件【答案】： ABD 11、建设项目职业健康安全和环境管理的基本手段是( )。A.制度约束B.策划活动C.技术管理D.改善环境E.预防活动【答案】： ACD 12、建设项目投资控制的基本方法是( )。A.程序控制法B.关键线路控制法C.分阶段控制法D.要素控制法E.计划评审控制法【答案】： CD 13、业主方现场文明施工的责任有( )。A.制定文明施工的各项规定B.划分各参与方的责任范围C.接受监督检查D.实施检查、考核和奖惩

21、E.不断提高文明施工水平【答案】： ABD 14、建设项目工程风险按风险的潜在损失形态分类可分为( )。A.投机风险B.财产风险C.责任风险D.信用风险E.人身风险【答案】： BCD 15、工程监理与政府质量监督的区别在于( )。A.建设工程监理为政府监督行为，政府工程监督为社会监督行为B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理;政府质量监督是一种行政管理C.监理单位为社会监理行为;政府质量监督是政府监督行为D.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的;政府工程质量监督则是依法进行并具有强制性的E.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可贯穿项目建设的全过程、全方位，现行政府工

22、程质量监督，一般只限于施工阶段的质量监督【答案】： BCD 16、投资建设项目的主要建设内容指( )。A.实际经济能力B.实际技术水平C.业主经济能力D.设计生产能力E.实际建成生产能力【答案】： D 17、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 18、在建设项目工程设计过程的管理中，对设计文件的质量，主要依据( )来衡量。A.功能性、可信性B.可实施性、适应性C.安全性、适应性D.效益性、客观性E.经济性【答案

23、】： ABC 19、设计成果评审中，对经济性的要求有( )。A.设计服务应满足设计合同对建设进度的要求B.工程建设总投资满足合同规定或审批文件的要求C.原材料、动力消耗指标达到或接近国内先进水平，生产成本合理D.能源及动力配置和使用合理、节能措施先进可行、符合有关规定要求，能耗处于国内同类设计先进水平E.投资回收期、借款偿还期、各项收益率、利润率等技术经济指标满足相关规定要求【答案】： BCD 20、采用新设法人融资方式的建设项目，项目资本金应由项目投资人按投资协议约定的( )，按时、足额缴付。A.出资方式B.监督管理程序C.出资金额D.出资计划E.资金筹措方案【答案】： ACD 21、水文测

24、验的工作内容包括( )。A.水位、流速、泥沙、水下地形冲淤变化、蒸发、水温、冰情、地下水位等工作项目的观测B.为水利水电建设项目的水资料评价、利用与保护开发规划设计和运行调度与管理提供水文分析资料C.水文地质测绘D.评价地下水资源，确定地下水文特征参数，提出合理的开采方案或防治处理措施方案E.为建设期间防洪、抗险等提供情报【答案】： AB 22、我国经济建设的方针和政策包括( )。A.产业政策B.资源利用政策C.确保工程质量D.经济合理E.促进技术进步【答案】： ABC 23、工程开工前的第一次工地会议由建设项目业主主持，承包单位、监理单位参加，主要内容包括( )。A.承包单位介绍施工准备情况

25、B.总监理工程师介绍监理规划的主要内容C.建设项目业主根据委托监理合同宣布对监理方的授权D.建设项目业主介绍工程开工准备情况E.第一次工地会议纪要由业主方起草，经与会各方代表签字确认【答案】： ABCD 24、工程保险的特殊性，主要表现在( )。A.保险金额的变动性B.投保人的广泛性C.保障的综合性D.保险期限的不确定性E.保障对象的广泛性【答案】： ABCD 25、招标的组织形式可分为( )。A.招标人的自行招标B.委托招标C.招标人委托招标机构代理招标D.指定招标E.招标人邀请招标【答案】： AC 26、建设项目职业健康安全和环境管理的难点是( )。A.外部环境影响因素复杂B.工种多，交叉

26、作业多C.工序多，建设周期长D.项目建设参与方多E.内部环境影响因素复杂且建设周期短【答案】： ABCD 27、业主方现场文明施工的责任有( )。A.制定文明施工的各项规定B.划分各参与方的责任范围C.接受监督检查D.实施检查、考核和奖惩E.不断提高文明施工水平【答案】： ABD 28、投资建设项目的主要建设内容指( )。A.实际经济能力B.实际技术水平C.业主经济能力D.设计生产能力E.实际建成生产能力【答案】： D 29、建设项目作为一种特殊的产品，其基本属性主要表现在( )方面。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.合理性E.与环境的协调性【答案】： ABC 30、建设项目竣工验收的作用是(

27、 )。A.全面、综合考核建设项目质量B.明确责任，及时结算C.总结建设项目管理经验教训D.促进建设项目及时投产，尽快发挥投资效益E.能使投资人在建设项目中收到更高的经济效益【答案】： ABCD 31、建设项目内部审计的重点是( )。A.突出项目建设的关键环节，把好投资效益关B.突出内控审计，规范各项管理制度C.突出资金管理，促进资金安全高效使用D.突出风险审计，提高建设项目风险管理水平E.突出对企业能力的评【答案】： ABCD 32、工程勘察、设计管理应遵守的技术法规主要包括( )。A.测量规范B.安全规范C.技术规范D.工程地质勘察规范E.工程建设勘察规范【答案】： ABCD 33、文明施工

28、的意义体现在( )。A.促进企业综合管理水平的提高B.适应现代化施工的客观要求C.提高企业的经济效益D.提升企业的形象E.培养和提高施工队伍的整体素质【答案】： ABD 34、采用( )的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A.新设备B.新结构C.新材料D.新工艺E.新能源【答案】： BCD 35、配套的五保、水土保持和安全等设施，应与主体工程同时( )。A.设计B.施工C.生产D.投资E.投产使用【答案】： AB 36、为使全面竣工验收工作顺利进行，项目业主事先应做好的准备工作有( )。A.核实建安工程，抓紧工程收尾B.筹组竣工验收委员会C.提

29、出正式验收申请报告D.编制竣工决算，提出财务决算分析E.复查工程质量，限定修复时间【答案】： AD 37、配套的五保、水土保持和安全等设施，应与主体工程同时( )。A.设计B.施工C.生产D.投资E.投产使用【答案】： AB 38、在工程建设过程中的( )，可作为建筑工程项目保险的保险标的。A.建筑用机器、设备及有关装置B.工程所有人所提供的物料及项目C.安装工程项目D.土木建筑工程项目E.工地内已有的建筑物【答案】： ABC 39、建设单位会同设计单位对勘察单位编制的勘查工作纲要予以审核，其审查内容包括( )。A.勘查工作纲要是否符合勘察合同规定B.勘查工作纲要能否实现合同要求C.勘查工作方

30、案是否合理D.勘查工作进度是否满足要求E.勘察方案是否具有使用价值【答案】： ABCD 40、能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收，是判断承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了( )的标志。A.设备采购B.设计C.施工D.设备改造E.供应义务【答案】： BCD 41、建设项目切块分包合同方式按其发包方式分为( )。A.零星发包B.平行发包C.阶段发包D.联合发包E.采购发包【答案】： BC 42、国际商业银行贷款的主要形式是( )。A.专项贷款B.分期贷款C.期限贷款D.转期循环贷款E.短期贷款【答案】： CD 43、根据投资建设项目的特点，建设项目内部控制强调的主要目标是( )。A.

31、遵守国家有关法律法规B.保护建设项目自身的适用性和经济性C.保护建设项目业主资产的安全和完整D.提高人民的物质生活水平E.提高建设项目的经济效益【答案】： AC 44、工程建设过程中出现( )情况的，建设单位应及时报告上级主管部门。A.较大金额索赔B.审计发现的重大违纪问题C.配套资金严重不到位D.建筑材料质量严重不合格E.一次性金额较大的资金使用或者在短期内累计较大的资金使用【答案】： ABC 45、为了保证( )原则得到体现，我国有关招标投标的法律法规对招标方和投标方的行为作出了规范性约束。A.自愿B.公开C.公平D.公正E.诚实信用【答案】： BCD 46、采用分项委托管理模式的作用是(

32、 )。A.有利于发挥市场机制B.有利于充分发挥专业管理机构的能力和经验C.有利于提高项目管理水平D.有利于对项目建设活动进行全面管理E.有利于各参与方之间的权、责、利的相互制衡，提高投资效益【答案】： A 47、工程担保与工程保险的区别，主要表现在( )。A.针对对象不同B.风险转移不同C.责任主体不同D.损失预期不同E.作用机制不同【答案】： ABD 48、工程设计在满足建设项目功能要求的同时，始终贯彻的基本原则包括( )。A.贯彻国家的经济建设方针和政策B.合理利用资源，节约能源C.高度重视技术进步，选用的技术要先进适用D.坚持经济合理E.以人为本，坚持持续改进【答案】： ABCD 49、

33、建设项目资本金的筹集方式分为( )。A.吸收间接投资B.吸收直接投资C.发行股票D.发行可转换公司债券E.发行有价证券【答案】： BCD 50、施工阶段和验收阶段的工程设计管理工作包括( )。A.组织设计交底B.控制和审查设计单位提交的设计变更C.组织设计单位参加完工验收、投运前的大型建筑物安全鉴定D.向设计单位提出对工艺设施的改进建议、完善生产工艺和生产条件的意见E.参加试运行【答案】： AB 第三部分 大题(50题)1、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租

34、赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月20日5月22日，因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天

35、?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?【答案】： 2、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款，即甲方应协调现场其他施工单位为乙方创造便利条件。合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足

36、，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司的索赔，理由是甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。【问题】1.B公司的索赔要求是否成立?2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当?若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。【答案】： 3、某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：(1)该工程的施工质量验收按建筑工程施工质量验收统一标准及

37、有关专业验收规范进行。(2)施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员验收。(3)各分项工程的质量由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。(4)建筑电气分部工程的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验收。(5)单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。【

38、问题】1.以上各条做法是否妥当?如不妥，请指出不妥之处，并改正。2.工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?【答案】： 4、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件

39、4：5月20日5月22日，因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?【答案】： 5、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中

40、A、B公司都对甲方提出了一个相同的条款，即甲方应协调现场其他施工单位为乙方创造便利条件。合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司的索赔，理由是甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使乙方改变方案，推迟进度，增大了开支。【问题】1.B公司的

41、索赔要求是否成立?2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当?若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。【答案】： 6、某工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6.由于工程破坏，清理现场需费用2