个人承包合同协议书1.docx

《个人承包合同协议书1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人承包合同协议书1.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、个人承包合同协议书 5 篇个人承包合同协议书篇 1 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点： ;3.工程范围：1). 房屋整体构造，(详见施工图纸内容);房屋顶棚，由图纸的四坡形， 更改为两坡形前后出橼，上顶红瓦，坡度以出水通顺为宜。2). 室内石膏板顶棚，电路穿线，墙面，水泥地面。3). 室外装修，四周墙，三面清水墙，走廊正面其它按图纸施工。4、承包方式：_ 。二、合同工期开工日期： 年

2、月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、依据钢构造施工质量验收标准验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。五，付款方式分二次付款： 六、施工预备1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供给基准测量点，免费供给施工用水、电;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中消灭责任事故，乙方负全部

3、责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需成认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的治理费和其他损失均由发包人担当;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接收，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已根本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可

4、作减项竣工，并对已完成工程进展竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修， 保修期限届满后，承包人供给终身优待效劳。九、现场代表发包人现场代表 ，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理; 如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金万元。 本合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份。合同订立时间：年月日甲方(公章)：乙方(公章)： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 年月日年月日个人承包合同协议书篇 2甲方： 乙方

5、：经甲乙双方协商，甲方自愿将 工程承包给乙方，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：一、修路要求1. 工期要求：从年工期为 天。2. 尺寸要求：路面宽 5 米，厚度 18 公分。3. 材料要求：水泥需用国标 425，石子为 24 厘米的青石，沙子结实耐用、干净的自然砂。配水清洁，比例合理。4. 质量要求：水泥路面外观要求平坦密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻 23 毫米的横槽。6. 实时切缝：每隔 45 米切一道，深度 34 厘米，宽 38 毫米。7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。二、甲方责任1. 监

6、视检查全过程、技术规格与质量。2. 供给一个料场。3. 对违规和影响质量的行为，实行坚决的处理手段。4. 负责协调道路两旁农户的工作。5. 供给水源及电源。三、乙方责任1. 负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它全部用品(包括生活，保养，防雨等所需品)。2. 自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。3. 负责操作规程，把握质量标准4. 负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等)。5. 承受甲方监视检查和处置打算。6. 修路期间负责道路养护。四、付款方式工程总价款元，工程竣工后甲方付给乙方 95%的施工费，其余 5%的. 施工费在半年

7、后工程不消灭质量问题则一次性付清。以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随便变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人(签字)：授权托付人(签字) 年 月 日个人承包合同协议书篇 3依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方式： 二、合同工期1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准工程质量标准：合格、依据施工质量验收标准验

8、收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后 10 天内，发包人向承包人支付% 工程费用;本工程进场完成%工作后 15 天内，发包人向承包人支付% 工程费用;本工程竣工验收后 20 天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。六、施工预备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供给基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施

9、，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中消灭责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需成认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的治理费和其他损失均由发包人担当;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按

10、期接收，致使工程发生损失，应由发包人担当;4、工程已根本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进展竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修， 保修期限届满后，承包人供给终身优待效劳。6、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进展工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其到达质量合格。假设承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表，双方代表的

11、权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间

12、：年月日合同订立地点： 本合同共_页 发包人：(盖章)法定代表人/托付代理人：(签字) 承包人：(签字)联系方式：开户银行： 银行账号：个人承包合同协议书篇 4甲 方： 乙 方：甲方将工程的瓦工主体工程发包给乙方，为明确双方职责，在公平互利的根底上签订如下协议：工程概况包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。工程承包范围1、承包范围： 工程图纸与设计变更单中的全部瓦工主体工程。2、具体工作内容材料场内运输、装卸。施工过程中所需预制构件的制作。如：过梁、填充墙顶异形砖、木砖砼块、钢筋保护层垫块等。根底施工中机械挖土时的人工协作(平土、整土、道路清扫)、抽水， 以及回填土。主体

13、工程施工中的全部砼浇筑(商品砼及局部零星自拌砼)及各类型砌体工程。 砼输送泵管架的搭设及撤除清洗。与工程技术人员及其它工种的协作施工。施工标准及常规要求。用于本工种施工及检验用的轴线、水平线弹制。因设计变更引起的工程量增减或返工重做(非建筑面积增减)。水电管线槽的修补。材料及工用具1、材料治理乙方领用工程用料必需经现场施工员填写材料领(耗)料单，经工程经理批准前方可到现场材管员处领(耗)用。机械设备经工程经理同意前方可使用。2、工用具治理甲方供给垂直运输、砼砂浆搅拌机械设备。乙方自备手推车、震惊机械、移动电箱、照明灯具、靠尺、角尺、刀口条、小型切割工具及刀片、操灰板、木槲、砌墙线、小锤、铁凿、

14、扫帚、拉毛工具、抄平水管、胶皮水管、灰浆桶、铁锹、羊镐、墨汁、标记笔、个人自备工具以及胶皮手套、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。全部涉及使用安全的.工用具须经工程部安全员检验合格前方可使用。自备工用具修理保养乙方自理。甲方供给应乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养， 工程完毕时需完好移交给甲方。质量要求1、工程质量必需到达国家现行施工及验收标准及建设、监理和甲方的要求。2、乙方觉察设计有误，须向甲方提出，取得文字变更手续前方可连续施工。3、乙方在完成每一施工部位或工序后，必需经认真的自检互检合格后，方可报甲方核验。经甲方验收合格前

15、方可连续施工。4、乙方对现场全部已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。5、乙方在施工每一楼层、部位或构件时，必需认真执行混凝土施工标准和振捣要求;正确使用振捣机械;确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、外表美观光滑。如因乙方施工缘由所发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞，乙方负责修复。安全、文明施工1、安全施工：乙方必需贯彻执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。2、安全事故：假设发生工伤事故，费用5000 元以下的由乙方担当，超过 5000 元以上的部份由乙方担当 40%费用;对于人为破坏安全防护设施造成的事故由责任人

16、担当全部的费用及责任。3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。4、文明施工：乙方必需听从治理，保持现场干净。准时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。5、乙方到人员必需先到工程部的安全部门报到，先学习后上岗。6、未经许可工地严禁住有女工和家属工，由此发生意外损害，均由乙方负责。7、承包班组统一着装(工作服)，配戴统一安全帽。工程承包费用及结算方式1、承包费用本工程乙方总工程量约为 ，工程款约为 元。竣工后按乙方实际完成的工程量进展结算。2、计价方法承包费用：按合同规定的

17、工作内容一次性包死。承包单价：砖混构造依据建筑面积(建筑面积依据内蒙古自治区的现行定额规定计算) 元/平方米(框剪构造：按浇筑混凝土 元/立方米计算，混凝土方量以甲方实际计算数量为准;砖砌体砌筑按 元/立方米计算)。以上承包费用中已含承包人自备工具费及辅材费用，职工养老金以及职工医疗费用，防暑降温费用，1%的个人调整税，1。5%的综合保险费。其中个调税及综合保险费由甲方统一代为缴纳，结算时在工程款中扣除，职工养老金由乙方为其职工代缴。承包范围外发生的零星用工单价元/工日;零星用工必需于当日经施工员签证，工程经理批准。付款方式：甲方每月核算承包人的工作量，按合同单价结算，并核算承包班组材料耗用量

18、，超出定额规定用量的材料按选购价由乙方担当。承包工程完成后结清总工作量的 90%，余款在半年内付清。承包班组交通费用自理。保证金的交付与退还乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境治理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金 元(按承包总价的 10%缴纳)，并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方缘由造成的损失。双方职责与权限(一)甲方1、甲方委派 同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。2、甲方对乙方施工全过程的施工

19、质量、进度、安全和文明卫生进展检查验收、监视治理。3、做好材料供给工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输，保证工程顺当施工。4、在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度打算及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料铺张、进度滞后和损害甲方信誉，甲方有权责令乙方限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工程量的 80%结算，甲方不担当乙方其它任何费用。5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作缘由而未到达承包指标或造成不良影响甚至造成严峻后果的，甲方有权单方面中止合同。6、供给食宿便利。7、制定施工打算。8、进展技术交底、安全交底。(二)乙方1、乙方委派 同

20、志为乙方现场施工负责人，参与甲方生产协调会，具体负责本专业的施工治理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随便更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止合同。3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于 50 周岁或小于 16 周岁的人员。4、严格遵守甲方的规章制度。听从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监理工程师的监视检查，承受整改意见，限时完成整改。敬重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。5、必需执行全部作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监视和工

21、后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场全部的安全设施、机具电器进展先查看后使用，如觉察事故隐患，应准时向甲方报告。在安全没有保障的状况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。6、安康证、操作证等一切费用乙方自理，并且必需按有关规定办理相关证件，乙方可以托付甲方办理，费用在结算中扣除。7、妥当保管，正确使用甲方供给的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。8、由于乙方施工班组的质量缘由引起其他班组额外用工，由乙方施工班组负责。9、制止所属人员乱拉乱接电源，制止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖。10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费， 扰乱甲方正常工作秩序

22、，违反者甲方赐予必要的经济惩罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。其他1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方一份，合同双方签章(字)后生效。工程款结清后合同终止。2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方(盖章)： 乙方：代表人(签字)：身份证号码： 年月日年月 日个人承包合同协议书篇 5发包方(甲方)：承包方(乙方)： (责任人)为加强“ 装修改造 ”工程的工程治理，甲方成。公司“ 装修改造” 工程工程经理部。 出任目部经理。工程部实行承包经营， 作为工程承包人，负责该工程施工生产，确保按期、保质、安全完成施工任务， 全面履行甲方与业方就“ 装修改造”工程签定的建设

23、工程施工合同及补充同或协议。甲乙双方充分协商订立本合同，以明确双方责任、义务、权利。第一条 承包工程概况工程名称： 装修改造工程地点：工程内容： 装修改造工程工期： 日历天承包范围： 装修改造工程设计图纸及设计变更的全部内容。开工日期： 拟定 年 月 日竣工日期： 拟定 年 月 日工程合同造价： 元 工程质量标准：到达国家、省级现行建筑装修装饰工程质量检验评标定标准合格等级文明施工标准：工地现场到达省市建设有关部门及我司有关规定的达标工地要求。其次条 承包方式：包工包料、独立核算、自负盈亏第三条 承包期限：从该工程开工日起至竣工并结清工程尾款止。第四条 营业税、治理费等税费：1、取费标准(1)

24、 、甲方除消防工程局部造价后，按工程总造价的 2%净收乙方治理费(含劳保)。(2) 、建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加等税费，均由甲方向业主代收代付;企业所得税、根本养老保险费、个人所得税、工程定额测定费、防洪护提费、印花税、意外损害保险税、交易费均由乙方担当;乙方及班组个人所得税如需交纳时由乙方担当;税费遇政策性调整，按实缴纳。2、甲方与业主就本工程签订的建设工程施工合同及施工合同补充协议等全部合同文件中涉及 “质量、安全、工期”等全部条款的奖惩权责任全由乙方享有、担当。第五条 财务治理：1、本合同商定该项工程全部工程款全部汇入甲方指定的银行帐户， 甲方财务人员负责监视

25、，乙方随时承受甲方的财务检查;购置材料的结算审批按甲方规定办理。2、乙方每次请款时应供给相关有效凭证，10 天内或月底应供给正式发票，假设觉察虚假的发票由乙方担当责任及查补税等经济惩罚，造成甲方损失的，甲方直接从工程款中扣除相应局部的款项。3、未经甲方认可乙方不得私自向业主领取现金或请业主代付工程费用或供给实物材料，否则甲方除加倍收取乙方治理费外，并作为乙方构成重大违约论处，造成甲方的全部损失均由乙方担当。4、本工程施工过程中所需财产物，只限于本工程专用，乙方不得挪作他用。第六条 工程治理：1、工程施工过程中，乙方应严格按省市有关标准及甲方内部质量治理体系及工程治理规定实施运行。2、工程假设存

26、在分包，乙方应选择有资质的企业做为分包单位，且手续齐全，并承受甲方的考核。3、乙方应按公司农民工工资支付治理暂行方法准时按月足额发放民工工资。假设因乙方缘由发生劳资纠纷，乙方应担当政府劳动及相关部门对甲方处以的全部经济惩罚，同时视劳资纠纷造成的影响状况承受甲方处以的不低于 10000 元/人次的罚款。4、工程开工之前，乙方应按企业内部工程开工治理的假设干规定组织实施，并在开工报告签署之前向甲方交纳 5000 元的竣工资料归档押金，待竣工资料归档齐全后不计息归还。5、乙方应在建设方通知甲方进场日前将全部设备、机器运到场，假设因乙方缘由导致甲方损失，甲方有权对乙方进展罚款，直接从工程款中扣除。6、

27、乙方与分包单位或班组应订立详尽的书面合同，并报工程经理部备案。第七条 双方责任： 甲 方1、甲方对建设单位负责，乙方配备的技术人员需持证上岗，并报甲方审批备案;假设乙方人员有调整，均须报甲方备案。2、甲方对工程施工技术、安全、质量、进雅、文明施工等方面统一指挥、调度、检查、指导和监视。如乙方假设达不到要标，甲方有权强制执行，产生费用乙方负责。3、组织施工图纸自审工作，参与建设单位主持的图纸会审。4、甲方负责审核工程预、结算，批准施工组织设计。5、假设乙方治理不善或丧失施工力量，甲方有权停顿乙方施工活动， 办理中间结算。6、假设上述缘由造成甲方违约并受到建设方惩罚的，除乙方担当该罚款外，甲方有权

28、另行对乙方处以相应罚款。乙 方1、乙方对甲方全面负责，履行甲方与建设单位签订的全部合同条款， 在工期、质量、安全等方面不损害甲方的信誉，未经甲方许可，乙方不得擅自停工、窝工。2、乙方必需配备具有相应技术资质的工程治理班子，负责对所担当工程内容及所属人员的生产治理、劳力调配、技术、质量、安全、及生活安排等事项的具体治理工作。3、听从甲方领导，承受甲方，建设单位及政府有关部门及人员的监视，严格依据国家标准、规程执行。乐观协作甲方职能部门的工作， 做好打算生育工作，违者要追究责任，并按国家的有关规定惩罚。 4、负责编制所承包范围内的施工预算，协作甲方组织的施工组织设计或施工方案的编制;按时供给月、季

29、施工进度打算和月统计报表;参与甲方或建设单位主持的图纸会审;保证竣工档案资料的完整。5、做好施工现场的产品保护和安全保卫工作，工程施工中使用的模板、支撑、井架、安全防护、施工用电等均应严格按标准的标准及甲方与建设方所订立合同条款的商定执行，保证现场文明施工。6、保证工程工期、确保工程质量及安全生产。7、严禁使用不符合工程设计与质量要求的材料、设备及假冒伪劣安全防护品。第八条 人事治理：为加强对工程质量、安全和财务的有效监控，工程部对工程工程进展统一治理，工程部甲方治理人员每月补贴经费及办公用品相关费用由乙方负责担当。同时乙方应依据所承包工程的实际需要相应配备足够的施工员、质检员、专职安全员、预

30、算员等工程技术人员并自行担当费用，乙方配备的技术人员需持证上岗，并报甲方审批备案。第九条 质量技术治理：乙方对工程工程的质量负全责。乙方应严格依据施工标准，操作规程进展施工，对现场的建筑材料、构配件和设备严格把关，并供给材料合格证或检验报告等资料，严格监控施工质量，确保工程质量到达甲方与业主就本工程签订的建设工程施工合同要求的等级，否则因质量缘由造成的经济损失和赔偿由乙方担当。施工质量治理应执行甲方内部有关治理规定。第十条 安全、文明治理：乙方对工程安全及文明施工、打算生育、劳动务工手续、环保手续等负全责。乙方应切实落实施工现场的安全治理措施，加强 “三级教育”， 发放足量安防设施用品，严格按

31、安全规程操作，杜绝事故的发生，确保安全生产。因施工安全、打算生育、暂住证、劳动务工手续、环保手续(属乙方造成)等缘由所造成的经济损失、惩罚和赔偿均由乙方负 责并担当责任。施工安全奖罚执行甲方内部有前治理规定。乙方应严 格执行公司安全治理规定，假设发生四级以上(含四级)重大安全事故， 乙方除按规定赔偿经济损失及罚款外，给甲方造成重大信誉影响，乙 方应赔偿甲方信誉损失费不少于人民币壹拾伍万元。第十一条 为加强对工程质量、安全及文明施工的治理，乙方按甲方治理规定预留工程造价 2%的质量、安全保证金，保证金用于甲方对该工程质量、安全及文明施工的监视、整改等相关费用的支出，余额待工程竣工验收后退还给乙方

32、。甲方有权对乙方在施工过程中的质量、安全及文明施工进展检查、监视、治理，并对消灭的有关质量、安全及文明施工隐患提出整改令并限期整改，乙方必需无条件执行。假设乙 方拒不整改，甲方有权实行必要措施(招指派人员强制执行等)，由此 所发生的一切费用支出由乙方负担，甲方在乙方承留的质量、安全保 证金或工程款中扣除。第十二条 乙方在承包生产过程中产生的全部债权债务自行负责追偿或偿。甲方协作乙方作好相关工作，工程保修金待建设单位拨还时归还乙方。第十三条 甲方与业主签订“补充协议”的工程款支付方法的全部条款， 乙方均赐予认可并享有，乙方不得以任何理由要求甲方支付非甲方缘由造成的其费他用。第十四条 本合同未尽事宜，双方另行签订补协议。第十五条 合同解释：本合同由甲方负责解释，如协商不成提交福州仲裁委员会仲裁。第十六条 本合同自双方签字之日起生效。本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方(公章)：乙方(公章)： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 年月日年月日个人承包合同协议书