《2023年建设工程材料合同(份范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年建设工程材料合同(份范本).docx(48页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年建设工程材料合同(份范本) 书目 第1篇供应合同(建设工程材料) 第2篇建设工程材料供应合同标准范本 第3篇建设工程材料供应合同书 第4篇建设工程材料购销合同 第5篇建设工程材料设备购销合同范本 第6篇建设工程材料选购买卖合同 第7篇建设工程材料供应合同 第8篇建设工程材料供应合同范本 第9篇建设工程材料保障合同 第10篇建设工程材料设备购销合同 第11篇建设工程材料选购合同书 供应合同(建设工程材料) 供应合同(建设工程材料) 运用方(以下简称甲方):*有限公司项目部 供应方(以下简称乙方):* 第一条 目的和背景条款 1.1 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法
2、律法规和本项建设工程的详细要求,甲乙双方在协商一样基础上,本着自愿、公允和诚信的原则,就_工程所需的 供应事宜签订本合同,以资共同遵守。 其次条 材料交货地点、供货期限 2.1 交货地址:_ 2.2 供货起止时间:_年_月_日至_年_月_日 第三条 供应要求及价格 3.1数量(m3) ;单价(元/m3) ;货款金额(万元) ;最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。 第四条 结算和资金支付条款 4.1 结算方式: 4.2 约定的结算期限: 4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应
3、按本合同第五条约定办理。 4.4每月_日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。 4.5付款方式和期限: 第五条 质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;假如本项工程对材料验收有特别要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际运用过程中进行进一步检验和验收,如发觉质量不合格或不能满意施工要求,甲方应马上通知乙方更换或作退货处理,乙方应马上作出处理,并担当相关损
4、失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。 第六条 甲方的责任和义务 6.1 甲方应依据施工进度,提前_天向乙方供应货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2 乙方按时送达材料后,甲方应刚好组织初验,初验合格的,刚好签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。 第七条 乙方的责任和义务 7.1 乙方应按合同要求刚好保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。 7.2 乙方应按国家有关规定刚好向甲方供应相关资料。 7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的平安。 第八条 甲乙双方其
5、他约定条款 8.1 在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必需出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。 8.2 材料运用后甲方若发觉质量问题,应在_小时内书面通知乙方,甲乙双方应刚好协商解决。 8.3 乙方保证材料在供应之前全部权确为自己全部,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方担当。 8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方担当。 8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。 联系地址 电话 传真 联系人/电话 甲方 乙方 第九条 违约责任 9.1非因质量缘由甲方中途退货的,应当担当退货价金
6、1%的惩处性违约金,不能接着履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性,甲方不担当延期付款六个月内的违约责任。 9.2乙方不能按期交货的,应当担当本批货款总价的1%的惩处性违约金,并接着履行合同。甲方供应的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当担当合同总造价的1%的惩处性违约金,如不能接着履行合同的,甲方有权单方面解除合同。 9.3因不行抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不担当违约责任。 第十条 争议解决条款 10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决 10.2 如仍未解决,依法向甲方企业法人居处地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条 合同生效及
7、其他 11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份,甲乙双方各执_份,每份具有同等法律效力。 11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 11.3 本合同附以下附件:_ 甲方(签章):_ 乙方(签章):_ 法定代表人:_ 法定代表人:_ 托付代理人:_ 托付代理人:_ 单位地址:_ 单位地址:_ 电话:_ 电话:_ 开户银行:_ 开户银行:_ 帐号:_ 帐号:_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程材料供应合同标准范本 运用方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方): 第一条 目的和背景条款 1.1 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国
8、建筑法及有关法律法规和本项建设工程的详细要求,甲乙双方在协商一样基础上,本着自愿、公允和诚信的原则,就_ 工程所需的供应事宜签订本合同,以资共同遵守。 其次条材料交货地点、供货期限 2.1 交货地址:_ 2.2 供货起止时间:_ 年_ 月_ 日至_ 年_ 月 _日 第三条供应要求及价格 3.1 数量(m3);单价(元/m3 );货款金额(万元);最终以实际结算为准。 3.2 上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。 第四条 结算和资金支付条款 4.1 结算方式: 4.2 约定的结算期限: 4.3 送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方
9、材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。 4.4 每月_ 日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。 4.5 付款方式和期限: 第五条 质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;假如本项工程对材料验收有特别要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际运用过程中进行进一步检验和验收,如发觉质量不合格或不能满意施工要求,甲方应马上通知乙方更换或作退货处理,乙
10、方应马上作出处理,并担当相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。 第六条 甲方的责任和义务 6.1 甲方应依据施工进度,提前_ 天向乙方供应货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2 乙方按时送达材料后,甲方应刚好组织初验,初验合格的,刚好签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。 第七条 乙方的责任和义务 7.1 乙方应按合同要求刚好保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿 7.2 乙方应按国家有关规定刚好向甲方供应相关资料。 7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设
11、备的平安。 第八条 甲乙双方其他约定条款 8.1 在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必需出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。 8.2 材料运用后甲方若发觉质量问题,应在_ 小时内书面通知乙方,甲乙双方应刚好协商解决。 8.3 乙方保证材料在供应之前全部权确为自己全部,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方担当。 8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方担当。 8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。 联系地址 电话 传真 联系人/ 电话 甲方 乙方 第九条违约责任 9.1 非因质量缘
12、由甲方中途退货的,应当担当退货价金1%的惩处性违约金,不能接着履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性,甲方不担当延期付款六个月内的违约责任。 9.2 乙方不能按期交货的,应当担当本批货款总价的1%的惩处性违约金,并接着履行合同。甲方供应的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当担当合同总造价的1%的惩处性违约金,如不能接着履行合同的,甲方有权单方面解除合同。 9.3 因不行抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不担当违约责任。 第十条 争议解决条款 10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决 10.2 如仍未解决,依法向甲方企业法人居处地有管辖权的人
13、民法院提起诉讼。 第十一条 合同生效及其他 11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_ 份,甲乙双方各执_ 份,每份具有同等法律效力。 11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 11.3 本合同附以下附件:_ 甲方(签章):_ 乙方(签章):_ 法定代表人:_ 法定代表人:_ 托付代理人:_ 托付代理人:_ 单位地址:_ 单位地址:_ 电话:_ 电话:_ 开户银行:_ 开户银行:_ 帐号:_ 帐号:_ _年_月_日 _ 年_月_日 建设工程材料供应合同书 运用方(以下简称甲方):_有限公司项目部 供应方(以下简称乙方): 第一条 目的和背景
14、条款 1.1 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的详细要求,甲乙双方在协商一样基础上,本着自愿、公允和诚信的原则,就_工程所需的 供应事宜签订本合同,以资共同遵守。 其次条 材料交货地点、供货期限 2.1 交货地址:_ 2.2 供货起止时间:_年_月_日至_年_月_日 第三条 供应要求及价格 3.1数量(m3 单价(元/m3 货款金额(万元) 最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。 第四条 结算和资金支付条款 4.1 结算方式: 4.2 约定的结算期限: 4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上
15、签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。 4.4每月_日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。 4.5付款方式和期限: 第五条 质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担假如本项工程对材料验收有特别要求的,应按此规定办理甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际运用过程中进行进一步检验和验收,如发觉质量不合格或不能满意施工要求,甲方应马上通知乙
16、方更换或作退货处理,乙方应马上作出处理,并担当相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。 第六条 甲方的责任和义务 6.1 甲方应依据施工进度,提前_天向乙方供应货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2 乙方按时送达材料后,甲方应刚好组织初验,初验合格的,刚好签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。 第七条 乙方的责任和义务 7.1 乙方应按合同要求刚好保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。 7.2 乙方应按国家有关规定刚好向甲方供应相关资料。 7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制
17、度,并负责乙方人员及设备的平安。 第八条 甲乙双方其他约定条款 8.1 在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必需出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。 8.2 材料运用后甲方若发觉质量问题,应在_小时内书面通知乙方,甲乙双方应刚好协商解决。 8.3 乙方保证材料在供应之前全部权确为自己全部,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方担当。 8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方担当。 8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。 联系地址:_ 电话:_ 传真:_ 联系人/电话:_ 甲方:_ 乙
18、方:_ 第九条 违约责任 9.1非因质量缘由甲方中途退货的,应当担当退货价金1%的惩处性违约金,不能接着履行合同的,乙方有权单方面解除合同考虑到业方计价的滞后性,甲方不担当延期付款六个月内的违约责任。 9.2乙方不能按期交货的,应当担当本批货款总价的1%的惩处性违约金,并接着履行合同。甲方供应的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当担当合同总造价的1%的惩处性违约金,如不能接着履行合同的,甲方有权单方面解除合同。 9.3因不行抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不担当违约责任。 第十条 争议解决条款 10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决 10.2 如仍未解决,
19、依法向甲方企业法人居处地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条 合同生效及其他 11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份,甲乙双方各执_份,每份具有同等法律效力。 11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 11.3 本合同附以下_ 甲方(签章):_ 乙方(签章):_ 法定代表人:_ 法定代表人:_ 托付代理人:_ 托付代理人:_ 单位地址:_ 单位地址:_ 电话:_ 电话:_ 开户银行:_ 开户银行:_ 帐号:_ 帐号:_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程材料购销合同 2023建设工程材料购销甲方(需方): 法定代表人: 甲方公司地
20、址: 甲方施工地址: 乙方(供方): 法定代表人: 乙方公司地址: 依据中华人民共和国民法典及其他有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一样,订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量及其它:模板按样品收货,整板在自然正常运用的状况下(备注:参照所供应的模板运用说明资料运用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。 二、乙方供应产品或原材料必需满意: 1、达到四川省相应的质检验收标准; 2、根据甲方所须要的规格品牌商标(产地)和数量刚好供应; 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货安排
21、告知乙方,乙方得到安排后应在甲方安排二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方刚好派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。) 四、货款支付方式和时间 酒算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当担当由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地
22、点或接货人,或对乙方提出错误异议,应担当乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,假如甲方同意利用,应当按质论价;假如甲方不能利用的,应依据产品的详细状况,由乙方负责包换并担当退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并担当甲方因此所受的损失费用。 七、不行抗力 甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时,应刚好向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得
23、有关机构证明以后, 以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。 八、其它 按本合同规定应当偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算方法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷,当事人双方应当刚好协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以干脆向人民法院起诉。 九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ 建设工程材料
24、设备购销合同范本 建设工程材料设备购销合同范本 购货单位: (以下简称甲方) 供货单位: (以下简称乙方) 签约地点: 为保证合同的正确履行,维护合同双方的合法权益,依照中华人民共和国合同法及相关法律规定,依据招投标文件有关条款,甲乙双方本着责任共担,利益共享的原则,经协商一样,达成以下条款,双方共同遵守。 第一条 组成本合同的有关文件 下列文件及有关附件是本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括: (1)材料(设备)招标文件 (2)乙方供应的投标文件; (3)售后服务承诺; (4)甲乙双方商定的其他文件: 其次条 合同标的 序号 名称 规格 型号 单位 数量 单价 总
25、价 总计(大写): 第三条 合同总价款 合同总价款(大写):人民币 元,分项价款见上表。 本合同总价款是材料(设备)设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的全部含税费用。本合同总价款还包含乙方应当供应的伴随服务/售后服务费用。 第四条 质量保证 1、材料(设备)技术标准应符合 标准。 2、乙方应保证材料(设备)是全新、未运用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,符合国家有关标准。乙方应保证其供应的设备在正确安装、正常运用和保养条件下,在其运用寿命内具有良好的性能。 第五条 交货时间、地点、方式 1、乙方应根据招投标文件要求或与甲方协商的送
26、货时间、送货方式、送货地点交付货物。 交货时间: 交货地点: 交货方式: 货运方式: 2、乙方交付的材料(设备)应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料(设备)、数量和规格要求。 3、乙方将合同材料(设备)运至 安装调试、投入运用并经过甲方验收合格后,方为材料(设备)交货日期。合同材料(设备)的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。 4、乙方应在合同材料(设备)发运后一个工作日内将发运状况(发运时间、件数等)通知甲方,甲方应在合同材料(设备)到达合同列明的地点后刚好将乙方所托运合同材料(设备)提取完毕。 5、甲方提取合同标的物时,应检查合同标的物包装状况。合同标的物包装无损,方可提货。
27、如合同标的物外箱包装受损或发觉合同标的物包装箱件数不符,应在 个工作日内通知乙方,以便乙方办理合同材料(设备)遇险索赔手续。 6、甲方对乙方交付的合同标的物,均应妥当接收并保管。对误发或多发的材料(设备),甲方应负责妥当保管,并刚好通知乙方,由此发生的费用由乙方担当。 7、如甲方要求变更交货地点,应在合同规定的交货日期 日前通知乙方。由于变更发货地址增加的费用由甲方担当。 第六条 验收时间、地点、标准、计量方式 1、验收时间: 2、验收地点: 3、验收标准: 4、计量方式: 5、甲方验收合格后出具验收合格书。 建设工程材料选购买卖合同 2023建设工程材料选购买卖甲方:_ 乙方:_ 依据民法典
28、及其他相关法律、法规的规定,买卖双方在同等互利的基础上,就下列标的物的买卖事宜达成以下协议: 第一条、标的物及其价款 出卖人按下列第_种方式向买受人供应标的物: 1、出卖人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人供应标的物,买受人应按下表中所列价格向出卖人支付货款。 下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分,买受人不再就该等随附物品支付任何价款。出卖人应将下列随附物品伴同标的物一并交付买受人: 2、出卖人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人供应标的物。 其次条、质量要求 1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准: 2、双方约定,标的物质量除应符合国家标准、行业标准外,还应达到如下要求:
29、第三条、交付方式、时间及地点 双方约定,采纳下述第_种方式确定标的物交付方式、时间及地点: 1、标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为_。出卖人应于_年_月_日之前将上述标的物送至上述交货地点,运费由出卖人担当。 2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为_。买受人应于_年_月_日之前到上述交货地点提取标的物,运费由_担当。 3、按通知分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为_。出卖人分_批向买受人供货,按买受人通知的时间和数量将每批标的物交付买受人,运费由出卖人担当。 4、按安排分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为_。出卖人应根据下表约定分批供货。 第四条、装卸费
30、及包装 1、双方约定,标的物的装卸费由出卖人担当,包装方式为_。 2、交付方式为出卖人送货的,出卖人应负责对标的物采纳相应标准的爱护措施进行包装。包装应适于运输方式,并有良好的爱护作用,以确保标的物平安运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由出卖人担当。 3、交付方式为买受人提货的,出卖人按国家有关标准对标的物进行包装,并应告知买受人标的物在运输过程中的留意事项。 第五条、全部权转移及风险担当 1、标的物的全部权自标的物交付时起转移。出卖人就交付的标的物,负有保证第三人不向买受人主见任何权利的义务。 2、标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人担
31、当,交付之后由买受人担当。 3、买受人根据合同拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由出卖人担当。 4、标的物毁损、灭失的风险由买受人担当的,不影响因出卖人履行合同义务不符合约定,买受人要求其担当违约责任的权利。 第六条、标的物的检验 1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。 2、如买受人经检验后发觉出卖人交付的标的物数量或质量不符合约定,买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物,并要求出卖人按本合同第九条的约定担当违约责任。 第七条、结算及付款 双方约定,采纳下述第_种方式确定结算及付款方式: 1、标的物一次性全部交付的,买受人应于交付后_日内向出卖人支付货款总额的_
32、%;检验合格后_个月内支付货款总额的_%;剩余的_%作为质量保证金,于质量保证期届满后_日内支付。 2、标的物一次性全部交付的,买受人应于本合同签订后_日内向出卖人支付货款总额的_%作为定金;于标的物交付后_日内向出卖人支付货款总额的_%;检验合格后_个月内支付货款总额的_%剩余的_%作为质量保证金,于质量保证期届满后_日内支付。 3、标的物分批交付的,买受人应于本合同签订后_日内向出卖人支付货款总额的_%作为定金;其余按交货安排或买受人通知供货数量分批交付后据实结算,出卖人凭经出卖人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于出卖人正式申请支付后_日内支付已结算货款。买受人预先交付的
33、定金应先行抵付货款。买受人可在最终结算款中扣留货款总额的_%作为质量保证金,于质量保证期届满后_日内支付。 双方约定的付款依据为下列第_种,出卖人凭付款依据向买受人申请支付: (1)经买受人签认的验收单。 (2)经双方共同签认的结算单。 第八条、质量保证 1、双方约定,标的物的质量保证期为_年,自_起算。 2、出卖人保证其供应的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求,并能够达到国家有关规定要求的运用期限。 3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题,出卖人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭遇的损失,出卖人应当负责赔偿。 第九条、违约责任 1、出卖人未在合同约定的
34、时间内交付标的物的,出卖人应按逾期交货部分货款的_日向买受人支付违约金,并赔偿买受人因此所遭遇的全部损失。若出卖人逾期交付超过_天,买受人有权要求解除合同,并要求其担当违约责任。 2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的,如买受人同意运用,双方可通过协商就标的物价款重新达成协议;如买受人不同意运用,可以要求出卖人退换或解除合同。由于上述缘由致延误交货时间,出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。 3、出卖人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时,若少交标的物,就少交的部分,买受人假如须要,可要求出卖人补齐,出卖人应照数补交,买受人如不须要,可以要求出卖人就少
35、交部分退货;若多交标的物,就多交的部分,买受人假如须要,可自行留用,双方按实际交货量结算,买受人如不须要,出卖人应将多交部分自行取走,买受人对多交部分不担当任何保管、付款等义务。由于上述缘由致延误交货时间,出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。 4、实行送货方式的,标的物错送交货地点或收货人的,出卖人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或收货人外,还应担当买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。 5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的,应提前通知出卖人。 第十条、补充约定 第十一条、其他 1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商解决不成的,按下列第_种方式解决
36、: 1)提交_仲裁委员会仲裁; 2)依法向买受人所在地人民法院起诉。 2、本合同未尽事宜,由双方另行协商,由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效。 4、本合同一式_份,双方各执_份。 甲方(公章):_年_月_日 建设工程材料供应合同 运用方(以下简称甲方):有限公司 项目部 供应方(以下简称乙方): 第一条 目的和背景条款 1.1 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的详细要求,甲乙双方在协商一样基础上,本着自 愿、公允和诚信的原则,就_工程所需的 供应事宜签订本合同,以资共同遵守。 其次条 材料交货地点、供货期限 2
37、.1 交货地址:_ 2.2 供货起止时间:_年_月_日至_年_月 _日 第三条 供应要求及价格 3.1数量(m3) ;单价(元/m3) ;货款金额(万元) ;最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。 第四条 结算和资金支付条款 4.1 结算方式: 4.2 约定的结算期限: 4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。 4.4每月_日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。 4.5付款方式和期限: 第五条 质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;假如本项工程对材料验收有特别要求的,应 按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际运用过程中进行进一步检验和验收,如发觉质量不合格或不能满意施工要求,甲方应马上通 知乙方更换或作退货处理,乙方应马上作出处理,
限制150内