2023年水利工程维修合同(8份范本).docx
《2023年水利工程维修合同(8份范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年水利工程维修合同(8份范本).docx(141页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年水利工程维修合同(8份范本) 书目 第1篇黄河水利工程修理养护合同模板(试行) 第2篇江苏水利工程修理养护合同 第3篇黄河水利工程修理养护合同 第4篇水利工程修理养护合同书 第5篇黄河水利工程修理养护合同(试行)专业版 第6篇黄河水利工程修理养护合同(试行) 第7篇水利工程修理养护合同 第8篇黄河水利工程修理养护合同(试行) 黄河水利工程修理养护合同模板(试行) 修理养护工程名称: 合同编号:_ 发包人:_ 承包人:_ 依据中华人民共和国 合同法 ,_(以下简称发包人)与_(以下简称承包人)就_工程修理养护工作的有关事项,经双方协商一样,订立本合同,合同总金额为人民币(大写)_元。
2、一、本合同的的词语涵义与下述其次条所列的通用条款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及说明依次为: 1.合同(包括补充合同和协议) 2.中标通知书 3. 招标 文件 4.专用合同条款 5.通用合同条款 6.技术条款 7.组成合同的其它文件。 上列合同文件为一整体,代替了本合同签订前双方所签订的全部协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证根据合同约定,全面完成各项承包工作,并担当合同约定的全部义务和责任。 四、发包人保证根据合同约定付款,并担当合同约定的全部义务和责任。 五、本合同经双方法定代表人或托付 代理 人签名并加盖本单位公章后生效。 六、本合同正本一式两份,双方各执一份
3、,具有同等法律效力。副本_份,其中:发包人_份,承包人_份。 发包人(公章):_ 承包人(公章):_ 法定代表人(签章):_ 法定代表人(签章):_ 托付代理人:_ 托付代理人:_ 电话:_ 电话:_ 传真:_ 传真:_ 地址:_ 地址:_ 邮政编码:_ 邮政编码:_ 开户银行:_ 开户银行:_ 帐号:_ 帐号:_ _年_月_日_年_月_日 签订地点:_ 签订地点:_ 附件: 通用合同条款 1.词语涵义及合同文件 第1条 词语涵义。除专用合同条款另有约定外,合同中用词用语具有本条所给予的涵义。 1.1 发包人:指专用合同条款中写明的当事人。 1.2 承包人:指专用条款写明的与发包人正式签署合同
4、的当事人。 1.3 发包人代表:指发包人履行本合同的全权负责人。 1.4 承包人代表:指承包人履行本合同的全权负责人。 1.5 合同:指由发包人与承包人为完成商定的工程修理养护工作,明确相互权利、义务关系的协议。 1.6 投标 文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。 1.7 中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。 1.8 工程修理养护:指对工程的平安检查、日常巡查、防护、保养、修理,维持、复原或局部改善原有工程面貌。 1.9 合同价格:指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。 1.10 费用:指为实施本
5、合同所发生的全部开支。包括管理费和分摊的其它费用。 1.11 承包期:指承包工程修理养护工作的历时。 1.12 天:指日历天。 1.13 书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电报、电传、传真和电子邮件。 1.14 不行抗力:指台风、超常洪水、地震等自然灾难和罢工、斗争等异样现象以及政府颁布新政策、法律和实行新措施导致合同无法履行的不行预见、不行避开并不能克服的客观状况。 第2条 合同文件。组成合同的各项文件应能相互说明,互为说明。当合同文件出现模糊不清或不一样时,除专用合同另有约定外,说明合同文件的优先依次如下: 2.1 合同(包括补充合同或协议)。 2.2 中标通知书 2.3 招
6、标文件 2.4 专用合同条款。 2.5 通用合同条款。 2.6 技术条款。 2.7 组成合同的其它文件。 第3条 合同运用的语言文字和适用法律。 3.1 本合同运用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。 3.2 本合同适用的法律包括国家法律、行政 法规 和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。 3.3 施工中必需运用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理方法没有相应规定时,承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出修理养护工艺,经发包人批准后执行。 第4条 联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准,并应送达双方约定的地点
7、,办理签收手续。 2.双方主要义务和责任 第5条 发包人主要义务和责任。 5.1 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的修理养护期内的总体修理养护安排。 5.2 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项修理养护安排。 5.3 按专用条款约定的时间向承包人供应与工程修理养护相关的档案资料。 5.4 按专用条款约定的时间向承包人供应测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。 5.5 按专用条款约定的时间向承包人供应修理养护人员及设备的驻留场地。 5.6 按专用条款的约定向承包人按时支付修理养护款。 第6条 承包人主要义务和责任。 6.1 在签订合同后刚好进入修理养护现场,完成修理养护打算
8、工作,并仔细执行发包人发出的与合同有关的任何指示,严格根据合同中规定的标准及质量要求完成修理养护工作。 6.2 按发包人要求编制修理养护方案和实施安排,并提交发包人审批。修理养护方案中应包含文明施工和科学管理措施,保证按国家有关规定文明施工。 6.3 遵守环境爱护的法律、法规、规章及技术条款有关规定,防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行限制和治理及生活垃圾不刚好清除而造成环境破坏及人员损害和财产损失。 6.4 自行解决修理养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等,并担当一切费用。 6.5 负责承包范围内全部工程及设施的爱护工作。修理养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的爱护,造成损
9、坏担当一切费用。 6.6 在修理养护工作完成后,刚好拆除临时设施,清除修理养护工作区和生活区及其施工废弃物。 6.7 按发包人要求刚好供应各种报表及修理养护工作安排、进展状况、管理信息等。 6.8 按专用条款的约定,供应有关修理养护资料和文件。 第7条 发包人代表。发包人代表可指派专人详细负责管理某项修理养护工作的实施,并将被指派人的姓名通知承包人,承包人应执行其指示。 第8条 承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名,发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。 3.工作进度 第9条 实施安排。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示,编制实施安排提交发包人审
10、批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改看法,逾期不批复,可视为该实施安排已经批准。 第10条 延误开工。发包人未能按合同规定向承包人供应开工条件,可以延长工期的,承包人有权提出延长工期的要求,由此增加的费用和工期延误由发包人担当不行以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。 第11条 暂停工作。发包人认为有必要时,可向承包人发出暂停全部或部分修理养护工作的指示,承包人应按发包人指示马上停止工作。不论由于何种缘由引起的暂停工作,承包人在暂停期间负责妥当爱护工程和供应平安保障。 当修理养护工作具备复工条件时,承包人应根据发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复
11、工,由此增加的费用和工期延误责任由承包人担当。 第12条 单项修理工作工期延误。发生以下状况造成工期延误时,由发包人担当责任。 12.1 增加合同中任何单项项目的工作内容。 12.2 增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。 12.3 变更合同中任何一项工作的标准或性质。 12.4 合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。 12.5 不行抗力:承包人在以上状况发生后2天内,就延误的缘由、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告,经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复,承包人即可视为报告已被确认。非上述缘由造成的工期延误,由承包人担当责任,并按专用合同
12、条款约定支付逾期完工 违约金 。 第13条 单项修理养护工作工期提前。某项工作如须要提前完工,双方协商一样后签订提前完工协议,完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度安排,发包人应在2天内赐予批准。发包人应为赶工供应便利条件。提前完工协议应包括以下主要内容: 13.1 提前的时间。 13.2 承包人实行的赶工措施。 13.3 发包人为赶工供应的条件。 13.4 赶工费用和奖金。 4.质量与检验 第14条 质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系,并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的修理养护质量保证措施报告,报送发包人审批。
13、第15条 检查和返工。承包人应严格根据技术条款的规定和发包人的指示,对修理养护运用的材料和工程设备以及其修理养护工艺,进行全过程的质量检查,具体作好记录,填制工程质量评定表,定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验,并为检查检验供应便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的修理养护项目进行修补返工,担当由自身缘由导致修补返工的费用。因发包人缘由增加的费用,由发包人担当责任。 以上检查检验合格后,再发觉由承包人缘由引起的质量问题,仍由承包人担当责任和处理质量问题所发生的费用。 以上检查检验不应影响修理养护的正常进行。如影响正常进行,检查检验结果不合格时,影响正常修理养护费用由承包
14、人担当,除此之外影响正常修理养护增加的费用由发包人担当。 第16条 质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准,水利行业没有详细标准的项目应达到技术条款的质量要求。 因承包人缘由达不到约定的质量标准和要求,能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的,发包人可要求承包人返工,承包人应按发包人要求的时间返工,直到符合约定的质量标准和要求,由承包人担当返工费用能返工但返工不行能达到约定的质量标准和要求,承包人应按发包人要求的时间返工,并担当 违约责任 不能返工的由承包人担当违约责任。 因发包人缘由达不到约定的质量标准和要求,由发包人担当返工的费用。 双方对修理养护质量有争议,可提请专用条款约定的
15、部门裁定,发生的一切费用由责任方担当。 5.合同价款与支付 第17条 合同价格调整 合同价格在合同书签订后,任何一方不得擅自变更。在发生下列状况之一时可作调整。 17.1 发包人确认的变更。 17.2 专用合同条款约定的其他增减和调整。 承包人在上述状况发生后,将调整缘由、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核,批准后通知承包人。 第18条 月修理养护付款申请报告的核实确认 承包人按专用合同条款约定的时间,向发包人提交月修理养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完修理养护工作任务和应支付的修理养护款,若月修理养护付款申请报告须要修改,承包人应按发包人的指示进行修改,重新提交月修理养护付
16、款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。 第19条 修理养护款支付 发包人在签字确认后14天内不予支付修理养护款,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,承包人可在发出通知7天后减缓修理养护工作速度,直至停止工作,发包人担当违约责任。 若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议,发包人可延期支付修理养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。 第20条 修理养护款结算 修理养护工作检查验收合格后,承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改看法并在专用合同
17、条款约定的时间内办理结算。 6.变更 第21条 变更 21.1 变更的范围和内容: (1)取消合同中任何一项工作。 (2)变更合同中任何一项工作的标准和性质。 (3)变更合同中任何一项工作的完工日期或变更已经批准的施工依次。 21.2 变更的程序和指示: (1)承包人收到发包人发出的变更后必需按变更要求执行,若不同意变更,应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人,则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。 (2)没有发包人的指示,承包人不得擅自进行变更。 第22条 确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后,假如变更项目引起修理养护方案和进度安排发生实质性变动,影响了其原定修理养护费用
18、时,应在双方协商的时间内,由承包人提出变更报价书,承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更确定除此之外,不予调整合同价款。 因承包人违约必需作出的变更,因而增加的费用和工期延误,责任由承包人担当。 7.验收 第23条 验收 合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项修理养护工作时,可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。 23.1 阶段验收或单项修理养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项修理养护工作后,承包人应7天内根据发包人要求提交验收报告(附验收资料),发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。 23.
19、2 合同期满验收 合同期满后14天内承包人根据发包人要求提交验收报告(附验收资料)。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收合格由发包人签署验收证书,颁发给承包人。 8.争议、违约和索赔 第24条 争议的解决。发包人和承包人出现争议时,要求调解、仲裁或 诉讼 的,可按专用合同条款的约定,采纳以下的方式解决: 24.1 提请行业经济合同争议调解机构调解,对调解结果不能接受,或由于一方缘由使调解结果无法执行,任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。 24.2 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有 管辖权 的人民法院诉讼
20、。 发生争议后,任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作,双方都应接着履行合同。 第25条 违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,承包人应刚好向发包人提出书面通知,要求发包人在期限内履行合同,否则有权暂停修理养护工作,直至 解除合同 ,发包人应担当违约责任,支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。 承包人不能按发包人批准的进度安排实施、修理养护标准达不到合同约定的要求,或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为,发包人对承包人发出书面 警告 限期整改,暂停支付修理养护款,直至解除合同。承包人应担
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 水利工程 维修 合同 范本
限制150内