2023年消防工程劳务合同（7份范本）.docx

《2023年消防工程劳务合同（7份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年消防工程劳务合同（7份范本）.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年消防工程劳务合同（7份范本） 书目 第1篇建筑消防工程劳务分包合同书 第2篇消防工程水电安装劳务分包合同 第3篇消防工程施工劳务承包合同 第4篇消防工程施工劳务合同 第5篇消防工程劳务承包合同 第6篇消防工程劳务合同 第7篇建筑消防工程劳务分包合同 建筑消防工程劳务分包合同书 发包方(以下简称甲方)：身份证号： 承包方(以下简称乙方)：身份证号： 依据中华人民共和国民法典建筑安装工程承包合同条例和劳动法等相关法规，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商，在同等互利的原则下签定本合同。 第一条工程概况 工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围： 承包方式： 其次条甲方责任 1、供应该

2、工程施工图纸一套; 2、供应机具、机械; 3、负责协商施工电梯运输、管道走向、材料供应，一切供电设施; 4、负责技术监管，发觉问题刚好解决; 5、甲方供应给乙方住宿一间。 第三条乙方责任 1、严格根据工程的总包方审核后施工图进行施工，如变更甲方供应书面图纸为准，做到文明施工、确保工程质量，如乙方有质量问题，须要返工一切须乙方负责; 2、依据甲方要求工程进度，合理调配人力和机具，确保工程如期完成; 3、遵守业主、监理、总包方的现场管理制度，违反规定责任由乙方自行担当; 4、按施工健全规范的规定实行事故预防措施，确保施工平安和第三方平安，由乙方造成的平安事故，均由乙方担当一切发生的平安事故，与发包

3、方无关; 5、消防管道压力试压要求到达mpa，由甲方监理验收通过，管道压力试压由甲方通知。 第四条工程期限 施工时间为：年月日至年月日。 第五条工程价款及付款方式 1、按每个喷头点位元/个计价，不做下支管，含层楼以上立管。 2、付款方式 (1)按月进度(日)结算支付，号支付; (2)进场后日内支付乙方生活费万元; (3)工程完工，经甲方验收合格，甲方结清支付乙方剩余工程款; (4)价款支付方式：现金。 第六条违约责任 甲方：合同生效后，应按合同约定付款方式按期付款，如因甲方违约造成工期延误，责任由甲方身负。 乙方：合同生效后，必需按合同约定的条款履行职责，因自身缘由造在工程质量及工期延误，由乙

4、方负责。 第七条其他 1、本合同未尽事宜，由双方本着诚恳、信用、互惠互利的原则协商解决; 2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效; 3、本合同工程竣工、结清工程款后自行失效。 甲方：乙方： 消防工程水电安装劳务分包合同 2023消防工程水电安装劳务分包甲方：_代表(以下简称甲方)乙方：_代表(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就水电安装劳务分包事宜协商一样。 制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围工程范围与内容：全部施工图内全部的

5、水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)工期要求乙方必需在_年_月_日前竣工。 乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 四、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。 五、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。 使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。 六、采纳固定劳务单价方式。 合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面

6、积结算)属总价包干。 该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险、税金等各项费用。 七、付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成阅历收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例赐予支付。 八、保修期1年。 设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。 九材料设备供应 1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购供应，全部辅料(计价材料)由乙方自行负责。 2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。 十、双方职责 1、甲方职责按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装

7、图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 (1)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场负责有关签证。 (2)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。 (3)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。 乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。 2、乙方责任 (1)施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。 (2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。 (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。 (4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理

8、、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。 十一、违约责任 1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (

9、2)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。 (3)在结算时扣除或解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

10、 (7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十二、平安文明施工 1、乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。 3、乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。 4、

11、乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十三、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。 甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：代表：代表： 年 月 日 年 月 日 消防工程施工劳务承包合同 2023消防工程施工劳务承包甲方(劳务发包方)： 乙方

12、(劳务承包方)： 甲乙双方本着友好合作的看法，根据民法典等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址： 工程名称： 工程内容： 二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下： 箱体规格：1600*700*240，单价：元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下： 喷头类型：下喷，单价：元/只 3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(元/米)。详细单价如下： 探头单价：元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约米)，不计配件等其他

13、安装费用。共计元，土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开dn150洞，单价：元/只 6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计元。 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋 三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款;待消防部门验收合格后一个月

14、内付清余款。 四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失. 3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及居处。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。 五、合同争议 1.出现争议甲乙双方先协商。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3.本合同一式两份，双方各执一份。 消防工程施工劳务合同 2023消防工程施工劳务甲方： 法定代表人或托付代理人：_ 注册地址：

15、_ 通讯地址：_ 经营场所：_ 乙方： 姓名_性别_ 居民身份证号码_ 家庭住址_ 邮政编码_ 户口所在地_省(市)_区(县)_街道(乡镇) 通讯地址_ 邮政编码_电话_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国民法典和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。 第一条本合同期限为_年。 本协议于_年_月_日生效，至_年_月_日终止。 其次条甲方支配乙方从事_工作。甲方因经营须要和乙方的实力表现，可变更乙方的工作。乙方有反映本人看法的权利，但未经甲方批准，必需听从。 第三条乙方供应劳务的方式为： 第四条乙方认为，依据乙方目前的健康状况，能依据本协议其次条、第

16、三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方供应劳务，乙方也情愿担当所约定劳务。 第五条乙方负有保守甲方商业隐私的义务。乙方负有爱护义务的商业隐私主要包括：乙方从甲方获得的与工作有关或因工作产生的任何商业、营销、客户、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。 第六条按甲方现行的店铺员工薪金管理制度支付乙方工资。甲方发薪每月日期为次月10日。合同期间若甲方对乙方工作进行调整或实行新的工资制度时，乙方的工资待遇则作相应调整。 第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。 第八条发生下列情形之一，本协议提前终止： 1、发生甲方或乙方不

17、行抗拒的因数，造成一方或双方不能接着履行合同的; 2、双方就解除本协议协商一样的; 3、乙方由于健康缘由不能履行本协议义务的。 第九条符合下列状况之一的，甲方可以解除本合同，辞退乙方 1、乙方因严峻违反劳动纪律，按甲方员工守则及奖惩方法规定可以辞退的。 2、乙方因病或非因工负伤在规定的医疗期满后，不能从事原工作也不能从事另行支配的工作的; 3、乙方不听从甲方的工作支配。 4、甲方宣告破产、不再从事原经营行业。 第十条乙方有以下行为，甲方有权马上通报开除乙方并追究由此造成的损失： 1、虚报帐目，帐目不清，弄虚作假，贪污货款。 2、偷盗财物，散布影响公司及同事形象的谣言。 第十一条乙方同意医疗费用

18、自理，医疗期内甲方不支付劳务费。 第十二条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。 第十三条甲、乙双方若单方面解除本协议，需提前一个月通知另一方。 第十四条自协议生效起正常履行满_年时甲方一次性支付给乙方_万元，协议期满甲方再一次性支付给乙方_万元整。因为任何缘由协议未能达到上述时间甲方不作任何补赏。 第十五条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请甲方所在地仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。任何一方不服仲裁裁决的，可接着向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十六条本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在

19、履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生改变，应马上书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。 第十七条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方就此合同内容向第三方保密。 甲方(公章)乙方(签章) 消防工程劳务承包合同 甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法律问题的说明等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，根据高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲

20、、乙双方同等协商，甲方将_工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款： 一、工程名称：_ 二、工程地点及规模：_ 三、承包内容及范围： 1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方担当以上工程全部项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。 2、二级配电箱后面的全部配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所须要的全部机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买安装运用。如需在甲方库房领用，甲方根据市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必需符合平安生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必需符合现行国家有关规定的规范。 3、赶工期的夜晚加班费、冬

21、施工的取暖费，平安文明施工措施费，劳务保险费。 4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权支配其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中干脆扣除。 四、承包单价及总价： 甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：_万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。 五、工期 总工期_天，_年_月_日至_年_月_日。乙方每延误一天罚款_元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。 六、付款方式： 每月工程进度款根据甲方审定完工验收合格工程量的_%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至_%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至

22、_%，其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。 七、工程质量保修： 乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏状况，乙方负责修理，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接修理通知后，24小时内人员到现场修理，48小时内修理好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员修理，修理费用从乙方工程款中扣除。 八、平安文明施工 1、仔细贯彻执行国家有关平安文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行武汉市建筑施工现场平安质量标准化达标实施手册。对所承包劳务工程的平安施工、文明施工负全责。 2、

23、仔细执行甲方、监理、项目部关于平安文明生产的布置、任务要求，乙方必需接受甲方进行施工技术平安措施监督、检查。 3、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。 4、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现平安事故，一切责任由乙方自行负责。 5、乙方必需严格遵守项目部施工现场各项管理制度和平安制度，对工作人员加强平安教化，严格根据施工平安操作规范规程操作，乙方施工人员因违反平安操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他

24、人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任担当，甲方概不负责。 6、建立平安质量事故的惩罚规定，在施工中如发生职工人身平安事故，医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的，则由乙方自行担当，超出部分由甲乙双方按其责任划定担当赔偿。 7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为实力和与本工作无关的人员进入施工现场。 8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。 9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款_元。 10、严禁在无平安防护的外架上施工作业，乙方作业人员发觉平安隐患应刚好报告项目部管理人员，在平安隐患没有解除

25、前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。 11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事务等重大平安事故，由此引起的相关损失全部由乙方担当。 十、平安管理及惩罚细则： (一)、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置平安工作事项，检查工人平安装备、身体状况及特别状况。 (二)、坚持平安检查。班头、班组平安员上班前、工作中、下班时要随时进行平安自检，发觉隐患刚好整改，把平安事故苗头歼灭在萌芽状态。 (三)、平安管理惩罚条例： 1.进入工地必需带好平安帽，发觉未戴平安帽者每人每次罚款_元次，班组长要负连带责任罚款_元次。 2.高空作业要系好平安带，如不系平安带者，发觉一人罚款_元次。

26、 3.高空作业，严禁打闹游戏，发觉一人，罚款_元次。 4.高空作业，严禁向下抛掷物品，发觉一次罚款_元次，发生平安事故由当事人和班组担当。 5.施工机械不准带病作业，如发觉一次罚款机械操作人员_元次。 6.施工现场严禁烟火。 7.施工用电应由专业电工负责，凡发觉乱搭乱接电的现象，罚款当事人_元次，并将电线全部拆除。 8.严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款_元次。 9.楼层施工中严禁高空丢物，发觉一次罚款当事人_元，班组长_元，并勒令该责任人退场。 10.施工现场员工辱骂、威逼、殴打项目部管理人员，对责任人罚款_元，班组长罚款_元，并勒令该员工退场。 11.员工居住的卧房，白天灯不关

27、、电扇、空调不关每次罚款_元。 12.每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款_元，迟到_元。该费用作为开会款待费用，延期缴纳按双倍罚款。 十一、现场文明施工惩罚细则： 1.严禁在工地乱倒饭菜，每发觉一次罚款_元次。 2.不准在工地上随地大小便，特殊是在建筑物内、院角,生活区处每发觉一人一次罚款_元。 3.有盗行为的，罚款当事人_元/次，罚款当事分包人_元/次。 4.不准在工地上打架斗殴，发觉一起不论任何缘由，双方班组罚款_元次，由此所发生的伤残费用，由各自担当，情节严峻者，送公安机关处理。 十二、甲乙双方的责任： 1、甲方的责任：甲方向乙方供应技术交底、生产进度安排、验收规范及质量评定标准，

28、甲方向乙方供应住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方供应建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度平安进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。 2、乙方的责任： 1)、必需根据甲方供应的技术交底内容，进度安排，验收规范及质量标准，细心组织技术力气施工，加强工人平安质量及技术教化，供应施工队伍的业务素养和文明施工程度。 2)、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，根据甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。 3)、乙方必需保证自己班组进场人员的健康、人身平安。乙方不得克扣乙方人员工资，

29、因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。 4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不担当任何连带责任。 5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。 6)、乙方无条件协作给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的协作补料收尾等工作，乙方不另计费。 7)、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发觉一次，罚款_元/次。 8)、乙方工程

30、进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济惩罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不担当乙方所造成的一切损失。 9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满意甲方进度、平安、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的_结算，乙方不得有异议。 十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。 甲方：_ 乙方：_ 消防工程劳务合同 甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 依据中华人民共

31、和国合同法、中华人民共和国建设法、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法律问题的说明等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，根据高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方同等协商，甲方将九峰还建社区二期三区b6#、b7#、b8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款： 一、工程名称： 二、工程地点及规模： 三、承包内容及范围： 1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方担当以上工程全部项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。 2、二级配电箱后面的全部配电箱，空开、电缆、电线及

32、在施工中所须要的全部机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买安装运用。如需在甲方库房领用，甲方根据市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必需符合平安生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必需符合现行国家有关规定的规范。 3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，平安文明施工措施费，劳务保险费。 4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权支配其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中干脆扣除。 四、承包单价及总价： 甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。 五、工期

33、 总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。 六、付款方式： 每月工程进度款根据甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至90%，其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。 七、工程质量保修： 乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏状况，乙方负责修理，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接修理通知后，24小时内人员到现场修理，48小时内

34、修理好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员修理，修理费用从乙方工程款中扣除。 八、平安文明施工 1、仔细贯彻执行国家有关平安文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行武汉市建筑施工现场平安质量标准化达标实施手册。对所承包劳务工程的平安施工、文明施工负全责。 2、仔细执行甲方、监理、项目部关于平安文明生产的布置、任务要求，乙方必需接受甲方进行施工技术平安措施监督、检查。 3、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。 4、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗

35、，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现平安事故，一切责任由乙方自行负责。 5、乙方必需严格遵守项目部施工现场各项管理制度和平安制度，对工作人员加强平安教化，严格根据施工平安操作规范规程操作，乙方施工人员因违反平安操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任担当，甲方概不负责。 6、建立平安质量事故的惩罚规定，在施工中如发生职工人身平安事故，医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的，则由乙方自行担当，超出部分由甲乙双方按其责任划定担当赔偿。 7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为实

36、力和与本工作无关的人员进入施工现场。 8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。 9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1000元。 10、严禁在无平安防护的外架上施工作业，乙方作业人员发觉平安隐患应刚好报告项目部管理人员，在平安隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。 11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事务等重大平安事故，由此引起的相关损失全部由乙方担当。 十、平安管理及惩罚细则： (一)、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置平安工作事项，检查工人平安装备、身体状况及特别状

37、况。 (二)、坚持平安检查。班头、班组平安员上班前、工作中、下班时要随时进行平安自检，发觉隐患刚好整改，把平安事故苗头歼灭在萌芽状态。 (三)、平安管理惩罚条例： 1、进入工地必需带好平安帽，发觉未戴平安帽者每人每次罚款50元次，班组长要负连带责任罚款150元次。 2、高空作业要系好平安带，如不系平安带者，发觉一人罚款200元次。 3、高空作业，严禁打闹游戏，发觉一人，罚款150元次。 4、高空作业，严禁向下抛掷物品，发觉一次罚款150元次，发生平安事故由当事人和班组担当。 5、施工机械不准带病作业，如发觉一次罚款机械操作人员300元次。 6、施工现场严禁烟火。 7、施工用电应由专业电工负责，

38、凡发觉乱搭乱接电的现象，罚款当事人150元次，并将电线全部拆除。 8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元次。 9、楼层施工中严禁高空丢物，发觉一次罚款当事人100元，班组长200元，并勒令该责任人退场。 10、施工现场员工辱骂、威逼、殴打项目部管理人员，对责任人罚款10005000元，班组长罚款10000。0元，并勒令该员工退场。 11、员工居住的卧房，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。 12、每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款100元，迟到50元。该费用作为开会款待费用，延期缴纳按双倍罚款。 十一、现场文明施工惩罚细则： 1、严禁在工地乱倒饭菜，每发觉一次

39、罚款10元次。 2、不准在工地上随地大小便，特殊是在建筑物内、院角，生活区处每发觉一人一次罚款1001000元。 3、有盗行为的，罚款当事人1000元/次，罚款当事分包人5000元/次。 4、不准在工地上打架斗殴，发觉一起不论任何缘由，双方班组罚款5000元次，由此所发生的伤残费用，由各自担当，情节严峻者，送公安机关处理。 十二、甲乙双方的责任： 1、甲方的责任：甲方向乙方供应技术交底、生产进度安排、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方供应住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方供应建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度平安进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中

40、出现的.问题。 2、乙方的责任： 1)、必需根据甲方供应的技术交底内容，进度安排，验收规范及质量标准，细心组织技术力气施工，加强工人平安质量及技术教化，供应施工队伍的业务素养和文明施工程度。 2)、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，根据甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。 3)、乙方必需保证自己班组进场人员的健康、人身平安。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。 4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不担当任何连带责任。 5)、如

41、乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。 6)、乙方无条件协作给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的协作补料收尾等工作，乙方不另计费。 7)、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发觉一次，罚款5001000元/次。 8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济惩罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不担当乙方所造成的一切损失。 9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满意甲方进度、平安、质