《2023年施工承包劳务合同(份范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年施工承包劳务合同(份范本).docx(75页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年施工承包劳务合同(份范本) 书目 第1篇纯劳务施工承包合同 第2篇劳务施工承包合同通用版 第3篇劳务施工承包合同 第4篇劳务施工承包合同新 第5篇建筑施工承包劳务合同 第6篇劳务施工承包合同编号 第7篇建筑劳务施工承包合同 第8篇公司劳务施工承包合同 第9篇咸宁市办公楼工程劳务施工承包合同 第10篇荆州市办公楼工程劳务施工承包合同 第11篇房地产工程劳务施工承包合同 第12篇工程劳务施工承包合同 第13篇咸宁市劳务施工承包合同 第14篇小区劳务施工承包合同 第15篇公司建筑劳务施工承包合同 第16篇劳务施工承包合同范本 纯劳务施工承包合同 2023纯劳务施工承包发包方(甲方):_承包
2、方(乙方):_ 兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,依据有关法律、法规的规定,结合本工程的详细状况,甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样,达成如下条款,并共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:_ 2、工程地点:_ 3、承包内容:_ 4、承包范围:_ 5、承包方式:_ 6、质量要求:_ 7、工期要求:_年_月_日至_年_月_日。 二、甲方工作 1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、平安文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方供应临时水电。 三、乙方工作 1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,
3、根据甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,听从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作,竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定 1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。 4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日
4、起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。 3、因业主等不行抗力的因素而影响工期,工期顺延。 六、关于价款和结算的约定 1、双方商定本工程合同承包价格_元(人民币) 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式:a、开工后_日内,甲方付款_%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐藏验收后,甲方付款_%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款_%元。d、竣工验收合格后,甲方付款_%元。e、余
5、款_%元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定 1、甲方负责同业主联系刚好供应乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内运用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行担当,并在承包价格中相应扣减。3、全部进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。 八、关于平安生产的约定 1、甲乙双方另行签订平安协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和平安生产的要求。 3、乙方须严格遵守平安协议中的条款,严禁在施工现场发生作奸犯科等
6、行为。 九、关于违约责任的约定 1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任缘由而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。 3、乙方必需给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生平安生产事故造成人身损害或财产损失,由乙方担当经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章)_乙方(签章)_ 劳务施工承包合同通用版 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 为确保工程顺
7、当进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。 第一部分 工 程 概 况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: 4.承包范围: 5.承包方式: 6.甲方驻施工现场代表: 乙方驻施工现场代表: 其次部分 工 期 1.开工日期: 竣工日期:按甲方支配工期执行 2.乙方应按暂定开工日期组织施工,如不能按时开工应在开工日期五天前,向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。 3.甲方代表因故要求乙方暂停施工,应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理看法,乙方按甲方书面要求停止施工,实施甲方代表处理看法后,向其提出书面复工要求,经甲方代表批准签
8、字后,接着施工。 4.甲方代表不能在规定的时间提出处理看法或收到复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。 5.停工责任在甲方,由甲方担当经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方担当经济损失,工期不予顺延。 6.在施工过程中,对以下缘由造成工期延误的,甲方代表应当确认,工期相应顺延。 (1)由于人力不行抗拒的自然灾难。 (2)由于设计变更导致工程量增加。 (3)一周内非乙方缘由,停水、停电造成停工累计超过8小时。 非上述缘由不能按合同工期施工的,乙方担当 违约责任 ,并处以罚款,计人民币 元(大写) 第三部分 质 量 1.本工程质量等级为: 合 格 2.乙方应仔细根据规范、标准、设计
9、要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查验收,为检查供应便利条件。 3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求仔细返工,并担当返工费用非乙方缘由导致返工,由甲方担当有关费用。 4.凡隐藏工程和中间验收部位,经乙方自检达到合同要求后,应刚好书面通知甲方进行验收经甲方有关人员验收达到合同要求,并签字认可后,乙方方可接着施工。 5.乙方应做好自身的成品爱护工作,担当因成品爱护不利而造成的损失,并主动协作甲方做好成品爱护工作,如发觉人为破坏或施工相互协作中成品损坏,应刚好向甲方汇报。 6.竣工工程质量阅历收不符合合同要求,乙方应按甲方代表提出的要求,进行返工,修改,直到符合合同
10、要求并担当返工修改的费用,工期不予顺延。 第五部分 材 料 供 应 甲方应刚好保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方担当由此造成的损失。 第六部分 劳保基金及税金 1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳,乙方不再向甲方计取。 2.税金由甲方代扣代缴。 第七部分 对劳务队的管理 1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素养。 2.乙方进场人员必需经过专业培训,并附带上岗证,由甲方留存复印件。 3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并根据公司规定担当相应费用。 第八部分 劳动力支配 1.乙方应按甲方的进度安排及质量要求保证施工人员的数量及技术构成,随时接受甲方的核查和监督。 2
11、.如发生劳动力不足或暂离现象,乙方应担当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 第九部分 奖 罚 条 款 1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据,乙方应留意节约材料,如有奢侈,按奢侈材料总值的100%进行赔偿。 2.乙方对甲方材料包装品的回收,甲方以回收品价值的进行嘉奖。 第十部分 工程结算与价款支付 1.工程结算: 、 、 、 、 2.价款支付方式:每月支付进度款的80%,完工验收合格后除保修金外,一次付清。 3.保修金比例:工程结算额5%,_年后付清。 第十一部分 合同的生效与终止 1.本合同自签章之日生效。 2.出现下列状况,甲方可提出终止合同。 (1)乙方有严峻损害甲方形象及利益的
12、行为发生。 (2)未完成甲方进度安排,并无详细改进措施。 (3)发生质量问题,对甲方责令不予改正,私自修补造成不良影响的。 (4)未按平安规章生产,整改后不能达到要求的。 第十二部分,其他 1.本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。 2.如发生 合同纠纷 ,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。 3.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。 甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章) 地 址: 地 址: 负 责 人: 负 责 人: 联系电话: 联系电话: 签订日期:_年_月_日 劳务施工承包合同 甲方:_ 乙方:_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循同
13、等、自愿、公允和诚信的原则,甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称:_ 工程地点:_ 其次条 工程承包范围 _ 第三条 工程工期 1安排开工日期:_年_月_日,安排完工日期:_年_月_日,总日历天数_天; 2主要节点工期:_ 3乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需达到_ 第五条 组成合同文件及说明依次 组成本合同的文件及优先说明依次如下: 1本合同; 2本合同附件; 3招投标文件; 4本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现模
14、糊不清或不相一样时,按上述依次说明,不能清晰说明时,在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条 标准规范 本合同适用标准规范:_ 第七条 甲方责任和义务 1负责统一制定各项管理目标,组织编制施工安排、物资需用量安排表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。 2负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3依据工程状况要求乙方增减施工人数,满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。 4刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5按本合同约定,向乙方支付劳动酬劳。 6统筹支
15、配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用: 7帮助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第八条 乙方责任和义务 1遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。 2严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负 责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排),合理组织,科学支配作业安排,投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工 期拖延损失及各种罚款。 3应按招标文件要求和承诺的管理
16、人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗,技工必需有职业技能操作证,持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证,持证率达到100% 4听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况; 5做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏,应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款: 6按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施
17、: 7按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 9进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员,乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10甲方在资金短暂不到位,业主未能按时拔付工程款的状况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。 第九条
18、环境爱护、平安生产和文明施工 1甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况,使其体系有效运行。 2乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施,实行必要的平安防护措施, 消退事故隐患,确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故,担当一切责任后果和经济费用。 发生平安事故,乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3乙方就严
19、格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整齐有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,实行一切适当的措施,爱护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。 第十条 材料、设备供应与管理 1甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拔制,依据工程安排须要向乙方供应。 2乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的
20、价格赔偿。 3材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方担当;材料节约部分,由甲乙双方按_比例分成。 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1承包方式及单价 2承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用; 包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施 工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承
21、包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性 自然灾难所实行的措施用工费用; 3本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。 第十二条 结算方法及付款方式 1每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付 结算款的_%,余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额
22、为基数) 3在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。 第十三条 施工验收 1乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应刚好向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门 进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的甲方的相关损 失。 竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿修理,并担当由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内
23、第三方的工作必需乙方协作时,乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商) 第十四条 工程保修 1保修范围、期限:_ 2保修期间,乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理,若乙方未按甲方要求执行,甲方可托付其它单位或人员修理,其费用由乙方担当。 第十五条 保险 1乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。 2保险事故发生时,甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。 第十六条 争议 1甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2发
24、生争议后,除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持工作连续,爱护好已完工作成果; 21 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 22 调解要求停止合同工作,且为双方接受; 23 仲裁机构要求停止合同工作; 24 法院要求停止合同工作。 第十七条 合同履约保证金 1乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、平安、环境爱护、文明施工、施工高峰期所到位人员数, 农忙季节的人员数量,支付农夫工资,遵纪遵守法律等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除肯定的金额;若发生严峻违约或给甲方造成无法
25、挽回损 失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。 3本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十八条 不行抗力 1不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。 2不行抗力事务发生后,乙方应马上通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下快速实行措施,尽力削减损失,甲方应帮助乙方实行措施。 3因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。 4因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的,不能免除拖延履行方的相应责任。 第十九条 合同解除 1如因不行抗力致使本合同
26、无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。 2因不行抗力或业主缘由造成合同解除,乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。 其次十条 合同终止 双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。 其次十一条 合同份数 本合同一式_份, 甲方_份;乙方_份。 其次十二条 补充条款 _ 其次十三条 合同生效 本合同双方约定_后生效。 合同签订时间:_ 合同签订地点:_ 甲方(盖章):_ 乙方
27、(盖章):_ 劳务施工承包合同新 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 为确保工程顺当进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。 第一部分工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: 4.承包范围: 5.承包方式: 6.甲方驻施工现场代表: 乙方驻施工现场代表: 其次部分工期 1.开工日期: 竣工日期:按甲方支配工期执行 2.乙方应按暂定开工日期组织施工,如不能按时开工应在开工日期五天前,向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。 3.甲方代表因故要求乙方暂停施工,应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理看法,乙方
28、按甲方书面要求停止施工,实施甲方代表处理看法后,向其提出书面复工要求,经甲方代表批准签字后,接着施工。 4.甲方代表不能在规定的时间提出处理看法或收到复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。 5.停工责任在甲方,由甲方担当经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方担当经济损失,工期不予顺延。 6.在施工过程中,对以下缘由造成工期延误的,甲方代表应当确认,工期相应顺延。 (1)由于人力不行抗拒的自然灾难。 (2)由于设计变更导致工程量增加。 (3)一周内非乙方缘由,停水、停电造成停工累计超过8小时。 非上述缘由不能按合同工期施工的,乙方担当违约责任,并处以罚款,计人民币元(大写) 第三
29、部分质量 1.本工程质量等级为:合格 2.乙方应仔细根据规范、标准、设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查验收,为检查供应便利条件。 3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求仔细返工,并担当返工费用;非乙方缘由导致返工,由甲方担当有关费用。 4.凡隐藏工程和中间验收部位,经乙方自检达到合同要求后,应刚好书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求,并签字认可后,乙方方可接着施工。 5.乙方应做好自身的成品爱护工作,担当因成品爱护不利而造成的损失,并主动协作甲方做好成品爱护工作,如发觉人为破坏或施工相互协作中成品损坏,应刚好向甲方汇报。 6.竣工工程质量阅
30、历收不符合合同要求,乙方应按甲方代表提出的要求,进行返工,修改,直到符合合同要求并担当返工修改的费用,工期不予顺延。 第五部分材料供应 甲方应刚好保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方担当由此造成的损失。 第六部分劳保基金及税金 1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳,乙方不再向甲方计取。 2.税金由甲方代扣代缴。 第七部分对劳务队的管理 1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素养。 2.乙方进场人员必需经过专业培训,并附带上岗证,由甲方留存复印件。 3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并根据公司规定担当相应费用。 第八部分劳动力支配 1.乙方应按甲方的进度安排及质量要
31、求保证施工人员的数量及技术构成,随时接受甲方的核查和监督。 2.如发生劳动力不足或暂离现象,乙方应担当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 第九部分奖罚条款 1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据,乙方应留意节约材料,如有奢侈,按奢侈材料总值的100%进行赔偿。 2.乙方对甲方材料包装品的回收,甲方以回收品价值的进行嘉奖。 第十部分工程结算与价款支付 1.工程结算: 、 、 、 、 2.价款支付方式:每月支付进度款的80%,完工验收合格后除保修金外,一次付清。 3.保修金比例:工程结算额5%,一年后付清。 第十一部分合同的生效与终止 1.本合同自签章之日生效。 2.出现下列状况,甲方可提
32、出终止合同。 (1)乙方有严峻损害甲方形象及利益的行为发生。 (2)未完成甲方进度安排,并无详细改进措施。 (3)发生质量问题,对甲方责令不予改正,私自修补造成不良影响的。 (4)未按平安规章生产,整改后不能达到要求的。 第十二部分,其他 1.本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。 2.如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。 3.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 地址:地址: 负责人:负责人: 联系电话:联系电话: 建筑施工承包劳务合同 2023建筑施工承包劳务发包方:_ (以下简称甲方) 承包方:_ (以下简称乙方) 依据
33、有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循同等自愿、公允和诚恳信用原则,就_工程劳务作业承包事项协商一样,签订本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行。 一、工程概况:_ 1、工程名称:_ 2、工程地点:_ 3、承包方式:_ 4、承包范围及内容:_ 二、工程工期 1、本工程的工期从_年_月_日至_年_月_日,总日历天数_天。 2、乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。 3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行支配好工作,工期不顺延,如由此给甲方造成损失乙方还应担当赔偿责任。 三、承包价款及支付方式 1、承包价款按建筑面积每平方米 元计算,总
34、承包价款暂定为 _元。 (1)1#楼:_ _元/=_元。 (2)2#楼:_ _元/= _元。 (3)3#楼:_ _元/= _元。 2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。 3、支付方式:甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款,详细支付日期及数额由甲方确定,工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%,剩余20%的工程款作为乙方的质保金,在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。 四、工程质量标准及验收 乙方所承包工程范围内的工程质量必需达到 五、材料供应及质量要求 应由甲方所供应的材料,甲方需按进度要求保质保量供应,但乙方需提前五日供应所需材料的明细及进场时间安排,
35、否则由此造成的损失由乙方担当。 六、双方责任和权利 (一)甲方的责任和权利 1、甲方负责刚好供应所需施工图纸、技术资料、技术交底、平安交底等。 2、甲方负责必需保证整个工程所需用的各种材料。 3、甲方对承包工作质量、工程进度、平安生产、文明施工有监督、检查、追究乙方违约责任的权利,对违反本工程项目管理制度行为的和工程质量、平安生产达不到标准,甲方有要求乙方担当违约责任的权利,乙方如由此给甲方造成经济损失,甲方有权要求乙方予以赔偿。 4、乙方固定技术力气达不到合格标准,甲方有权与乙方解除本合同,并要求乙方随时退场。 5、乙方不听从项目部工作支配、施工管理,平安文明施工管理或工程工期、质量达不到项
36、目部的质量工期要求,甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场。 6、乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂直运输,由甲方无偿供应给乙方运用。乙方对甲方供应的机具应妥当保管运用,并办理领用签证手续,若丢失损坏,均由乙方照价赔偿。 (二)乙方责任和权利 1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度,做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。 2、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排),合理组织,科学支配作业安排,
37、投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3、乙方的技术工人必需按国家规定持上岗,技工必需有职业技能操作证,特别工种必需有特种作业操作证,否则由此给甲方造成损失的应由乙方进行赔偿。 4、听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况。 5、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏,应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。 6、按甲方统一规划堆放材料
38、、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施。 7、按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同、交纳社会保险并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇,出现劳务纠纷、工伤及劳动平安事故等均由乙方自行担当责任,甲方不担当任何责任。 8、为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。 9、在甲方未能按时拔付工程款的状况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。 10、乙方因违章操作,违章指挥造成质量事故,必需返工,其返工造成的人工、材料、机械等损失费,由乙方无条件赔偿。 七、违约责任: 1、
39、本协议一经签约,双方须共同遵守,不得违约。任何一方无充分条件违约或毁约,支付守约方合同总价_%的违约金。 2、乙方应未按本合同约定按时完工的,每逾期一日按工程款总额的1%向甲方支付违约金。 3、乙方应严格根据合同约定的平安质量标准施工,如因质量未能达到验收标准的,乙方按承包的总面积每平米5元向甲方担当违约责任。如因质量不合格造成返工的,材料费、人工费均由乙方负责,由此给甲方造成损失的,乙方还应担当赔偿责任。 4、乙方对施工预料应实行措施刚好清底回收利用,不得奢侈,否则乙方应按以上材料款的30%向甲方担当违约责任。 5、由于甲方缘由导致乙方无法再进行施工,乙方有权要求甲方赔偿损失,结算清所完成的工程费用,并退还保证金,要求退场终止合同。 6、因甲方材料不到位、资金不到位等缘由给承包方造成经济损失的,由甲方担当相应的赔偿责任。 八、争议的解决方式: 甲、乙双方在履行合同过程中发生争议,可自行协商解决,协商不成的,可向该工程所在地 法院提起诉讼。 九、合同的效力 本合同自双方代表人签字、盖章后生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。 十、未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。 十一、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。 甲方(签字/盖章):_ 代表人:_
限制150内