2023年保温施工合同书（4份范本）.docx

《2023年保温施工合同书（4份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年保温施工合同书（4份范本）.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年保温施工合同书（4份范本） 书目 第1篇建筑外墙保温施工标准合同书范本 第2篇外墙保温施工合同书 第3篇建筑外墙保温施工合同书 第4篇建筑保温施工合同书 建筑外墙保温施工标准合同书范本 建设单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 根据民法典的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着同等互利的原则经协商一样签定本合同,以此共同遵守。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程概况： 3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。 3.2保温系统采纳朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统设计厚度(10楼)： 4、承包形式：包工包料 注：其中板(

2、燃烧性能a2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏xx公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳xx厂生产、锚栓为上海xx公司生产。 5、工程期限： 5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内起先计算工期。(此时工地应具备施工条件) 5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。 5.3工程实施日期为_年_月_日止_年_月_日.(假如现场不具备开工条件，乙方必需书面告知甲方，甲方依据现场状况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。 6.施工条件 6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑

3、基层墙体质量验收规范的要求。 6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方负责。 6.3甲方供应乙方完整的土建施工图。 7.保温工程造价及结算 7.1工程总造价(预算)：119.33万元。 7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米, 7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, adea25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元 2、总价：60.53万元。 (以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、平安技术措施费、2%总包协作费、利润、税金等)。 7.1.

4、3工程实施： 7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算结算。 8、付款方式及结算程序 8.1、本工程无预付款 8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。 8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。 8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60% 8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方起先结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。 8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清

5、。 9.工程验收 9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后支配验收工作。 9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。 10.双方权利和义务 10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。 10.1甲方应负责支配总包方供应符合施工要求的施工工作面 10.2甲方应协调总包方支配乙方堆放材料的场地。 10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。 10.4甲方不在施工现场支配食宿场地，乙方自行支配。 10.5乙方供应合格保温材料。材料的性能指标符合规范

6、的技术要求. 10.6工程竣工验收前，乙方应供应全套验收检验资料。 10.7乙方进场施工要听从总包单位质量、平安管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、平安等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的看法，乙方必需进行整改和实施，否则总包方有权进行惩罚，并报甲方进行停工整顿。 10.8乙方施工期间应组织平安、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、平安负责，严格根据国家平安规定要求进行施工，由此产生的平安责任概与总包方、甲方无关。 11、工程质量 11.1工程质量应符合国家、_省有关验收的要求。 11.2工程质量保证期为_年，并终身有偿修理(非乙方工程材料质量问题造成修理)，假如在质保期内

7、因乙方材料缘由造成的质量问题由乙方担当全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。 12、违约责任 12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自运用约定品牌外的材料进场施工，并担当因此引起的一切损失和质量问题。 12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定刚好向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一样后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方担当。 12.3因乙方缘由造成的节点工期未能按时完成的，甲方依据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：假如给甲方造

8、成损失的，则乙方还需担当赔偿责任。 12.4阅历收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。 13、解决合同纠纷的方式 13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。 14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。 14.1甲方委派 为本项目现场负责人 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。 14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。 14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。 甲方：(公章) 乙方：(公章) 法人代表人： 法人代表人： 经办人： 经办人： 开

9、户行： 开户行： 账号： 账号： 电话： 电话： _年_月_日 外墙保温施工合同书 甲方： 乙方： （工程名称），采纳新型的建筑节能产品外墙保温装饰一体板。为保证工程顺当实施，进行统一组织设计和施工管理。依据建筑法民法典及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、同等、自愿、公允、诚信的原则，甲方现将（工程名称）发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：_ 3、工程内容： 4、承包方式： 二、工程承包范围： 施工蓝图所包括的全部外墙外保温装饰人工及材料。施工时，根据甲方确定签字盖章的设计效果图

10、施工。 三、合同工期： 1、工程从年月日起先至年月日结束，工程有效工期为天。 2、乙方根据甲方合同中确定的施工进度安排进行合理支配施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。 3、乙方应根据甲方的工期要求进行施工，如由于乙方缘由致使工期拖延的，甲方有权利对乙方实行相应的经济惩罚措施。 四、质量要求： 1、乙方依据建筑标准设计（dbjt05-185）、外墙保温墙体构造图集号：辽2023sj121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。 2、乙方必需建立完善的质量管理负责制，施工质量以建设单位验收合格为准。 3、外墙必需平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺

11、陷。外墙施工过程中必需做到工完场清。 4、材料进场必需供应进场验收记录。 5、乙方在施工过程中必需遵循外墙外保温施工工艺，在甲方和监理单位验收合格后，方可进行下道工序施工。 6、乙方在施工过程中,严格根据国家施工规范施工，否则甲方将对乙方实行相应的经济惩罚措施。 五、工程造价： 1、外墙保温施工工程量按外墙设计（不减窗口）实际面积实算计量，总面积按 施工图测算约m2，综合单价元/。工程总造价约人民币万元整（￥），欧式线装修材料包含其中，不再决算取费（详见附表）。 2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量，建设单位指定加工施工单位，甲方从平米造价利润中提取元补贴给乙方保温装饰工程。 3、复合铜门按设计

12、面积实算计算工程量，报价元/m2，由建设单位指定加工施工单位。 六、付款方式及结算： 1、外墙保温付款：合同签订后甲方支付外墙保温材料款85% 计； 2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。 3、工程施工完毕且验收合格后，无质量问题甲方应付清余款。 七、甲方的责任： 1、依据本合同向乙方支付工程进度款。 2、甲方在乙方进场前2日，协调中标施工单位为乙方供应施工用水和用电，满意乙方工程须要。 3、甲方负责协调其它工种之间的施工协作。 八、乙方的责任： 1、乙方应根据相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理支配施工，听从项目管理，不得以任何理由拖延工期。 2

13、、乙方进入施工现场的作业人员，必需熟识外墙外保温施工工艺并能娴熟操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一支配，甲方供应工人休息场所。 3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权托付其他人员进行修理，费用乙方负责。 4、乙方在施工过程中，要建立完整的平安保障体系，支配专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的平安防护用品。依据平安技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切平安事故由乙方全部担当。 5、乙方应严格依据国家平安操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理惩罚管理方法对乙方实行惩罚措施。乙方在工程完成后，刚好清理施工现场的建筑垃圾，做到工完场清

14、。 九、其它事项： 本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。 本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字、盖章后起先生效。 甲方：（签字盖章） 乙方：（签字盖章） 日期：年月日 建筑外墙保温施工合同书 建设单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据民法典的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着同等互利的原则经协商一样签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000平方米。3.2保温系统采纳朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形式

15、：包工包料注：其中板(燃烧性能a2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏xx公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳xx厂生产、锚栓为上海xx公司生产。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内起先计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为35天。5.3工程实施日期为_年_月_日止_年_月_日.(假如现场不具备开工条件，乙方必需书面告知甲方，甲方依据现场状况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节

16、能建筑基层墙体质量验收规范的要求。6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方负责。6.3甲方供应乙方完整的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.1工程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1金润城项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,7.1.2金润城项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米,a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、平安技术措施费、2%总包协作费、利润、税金等)。7.1.3工程实施：7.1

17、.4工程造价(决算)：按实结算。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方起先结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收9.1工序施工完成后，

18、乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后支配验收工作。9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责支配总包方供应符合施工要求的施工工作面;10.2甲方应协调总包方支配乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场支配食宿场地，乙方自行支配。10.5乙方供应合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.10.6工程竣工验收前，乙方应供应全套验收

19、检验资料。10.7乙方进场施工要听从总包单位质量、平安管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、平安等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的看法，乙方必需进行整改和实施，否则总包方有权进行惩罚，并报甲方进行停工整顿。10.8乙方施工期间应组织平安、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、平安负责，严格根据国家平安规定要求进行施工，由此产生的平安责任概与总包方、甲方无关。 11、工程质量11.1工程质量应符合国家、_省有关验收的要求。11.2工程质量保证期为_年，并终身有偿修理(非乙方工程材料质量问题造成修理)，假如在质保期内因乙方材料缘由造成的质量问题由乙方担当全部责任，保质期从工程竣工

20、验收合格之日起计算。12、违约责任 12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自运用约定品牌外的材料进场施工，并担当因此引起的一切损失和质量问题。12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定刚好向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一样后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方担当。12.3因乙方缘由造成的节点工期未能按时完成的，甲方依据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：假如给甲方造成损失的，则乙方还需担当赔偿责任。12.4阅历收，工程质量验收达不到合

21、格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。13、解决合同纠纷的方式13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。14.1甲方委派为本项目现场负责人;为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。 14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：(公章)乙方：(公章) 建筑保温施工合同书 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其有关其它法律、法规的规定，结合保

22、温节能工程施工的特点，双方本着同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，在协商一样的基础上，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：本工程采纳包报建、包税金、包施工、包工包料、包平安、包文明施工及验收通过。乙方按甲方确认的施工图及材料明细表，保质保量地承包本工程。 其次条工程范围及采纳的产品品种、技术规格 甲方供应施工图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。外墙保温板为，规格为，涂料为乳胶漆，乳胶漆颜色以业主方确认的色卡颜色为准，腻子采纳外墙柔性腻子(全部设备自带、如吊篮等)，商铺为a级防火材料(水泥发泡板)、防火隔离带为a级防火材料(水

23、泥发泡板)，质量等级：合格。 第三条工期 1、本工程自年月日起先，于年月日止，有效工期天，以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工3天前乙方应依据双方约定的工期等提出的确可行的总工期限制安排报总甲方审批,并按安排严格实施。 2、如遇下列状况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延： (1)因甲方未按时交出场地、供应现场施工用水、用电接驳点，甲方变更设计而影响到工程项目进度的; (2)不行抗力因素。 第四条施工工艺、材料清单 1、外保温施工工艺 基面检查或处理工具打算阴阳角、门窗旁挂线基层墙体潮湿用23厚水泥砂浆找平配制

24、聚合物粘结砂浆，选择挤塑聚苯板粘贴挤塑聚苯板挤塑聚苯板塞缝，打磨、找平墙面锚栓固定安装配制聚合物抺面砂浆挤塑板面抺聚合物砂浆，门窗洞口处理粘贴玻纤网，面层抺聚合物砂浆外饰面，外墙瓷砖处挂钢丝网片，面层抺聚合物砂浆。 2、外墙涂料施工工艺 基层处理腻子满刮找平两遍打磨外墙抗碱底漆一遍外墙乳胶漆面涂刷两遍检查验收。 第五条质量要求 1、本工程的外墙保温工程必需符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。 2、乙方必需建立完善的质量管理负责制，施工质量以甲方，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方缘由，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方担当，并

25、担当一切质量后果和经济损失。 3、外墙必需平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必需做到工完场清。 4、乙方所运用的材料必需符合合同约定，全部进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若供应的材料不满意要求，乙方应无条件退换、返工，由此给甲方造成的损失由乙方负责。 5、乙方在施工过程中必需遵循外墙外保温施工工艺，在甲方验收合格后，方可进行下道工序施工。 6、乙方应仔细根据国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查，并为检查验收供应便利条件。工程完工后，乙方应供应有关工程验收资料。 第六条工程价款及付

26、款方式 1、外墙外保温及涂料层每平方米综合单位为元，预料施工总面积约为平方米，工程预算总造价为元。(详细工程结算以实际面积为准，全部线条不再单独结算。工程价款中含施工单位协作费、水电费、垂直运输费及税金。) 2、付款方式为合同签定后，乙方进驻施工现场，甲方支付预算工程总造价的20%给乙方作预付款，乙方主要设备及部分材料进场，并起先施工后，乙方依据甲方要求按月将该月完成进度工程量呈报甲方，经甲方审核确认后按月进度的70%付款(包含已付预付款)。合同工程全部完工后支付全部已完工程量总价款的80%。公司参考用 3、进度款与质量挂钩，工程质量达不到验收规范或双方所签合同规定的标准要求，甲方有权暂缓支付

27、该部分工程款。 4、工程竣工验收达到要求的质量等级,并将完整的工程资料移交相关单位且竣工结算完毕后支付至竣工结算价款的95%，余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同监理组织复检并办理保修终结手续，甲方按合同约定扣除质保期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。 5、甲方付款给乙方时，乙方须先供应工程所在地区有效的等值发票。 6、乙方承诺已考虑了一切风险因素系数(包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险)，并已计入总报价，今后不作调整。除甲方提出的设计变更外，不得以任何理由要求增加造价。 第七条保修期 1、保修期为年，自乙方通过甲方验收合格之日起计。 2、保修期内非因不

28、行抗力或甲方人为发生的损坏，均由乙方无偿更换。 3、保修期内，乙方必需刚好处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知3天内，无条件予以修理。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。 第八条工程代表 1、甲方指定金安宽同志为本工程负责人，负责与乙方就本工程所涉及的全部事项进行沟通和联络。 2、乙方指定杜雄壮同志为本工程负责人，负责与甲方就本工程所涉及的全部事项进行沟通和联络，参与甲方、监理单位为本工程召集的会议，并负责签收与本工程有关的全部书面材料。如变更现场代表应事先经甲方书面同意。 第九条双方权利、义务

29、 (一)甲方权利、义务 1、甲方将全过程、全方位地对乙方供货的质量、进度、文明施工等进行管理和监督，对乙方质量、进度、平安等不能满意甲方要求的，甲方有权责令其退场，终止合同，由此造成的一切后果，均由乙方自负。 2、向乙方供应施工场地，并供应现场施工用水、用电便利，水电费由乙方担当。 3、供应本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。 4、对工程进度、工程质量进行监督检查，参与材料报验、样板验收、组织工程的初验，接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。 5、接乙方供应工程进度报表后刚好审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。 (二)乙方权利、义务 1、乙方应根据甲方、监督单位的要求和相应

30、的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理支配施工，听从项目管理，不得以任何理由拖延工期。 2、工程项目开工应提前3个工作日将完整的施工方案、开工报告、工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。 3、乙方材料进场前，须提前3个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。 4、严格执行国家主管部门有关平安、文明施工、消防、环保等规定，遵守甲方施工现场管理的有关规定，担当在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等平安责任。若出现平安问题(含对他人或自身员工人身损害、财产损失)，责任由乙方自行担当。 5、工程交付甲方前，应负责已

31、完工工程的爱护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。 6、乙方施工时应做好对工程成品或半成品的爱护并担当相关费用。如发生污染、损坏，乙方自行负责清理维护; 7、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失 8、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。 第十条违约责任 1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方担当责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延

32、。 2、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的，每逾期一日，按应未付款同期银行存款利率向乙方支付违约金。 3、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得甲方验收合格证明的，每逾期一日，按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。 4、乙方在施工过程中，除不行抗力或甲方缘由外不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，非上述缘由连续停工两个工作日以上的，或一月累计停工8小时的甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其他损失的，

33、乙方应予赔偿。 5、乙方施工质量达不到图纸和规范的要求，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方担当。还应向甲方支付合同价款10%的违约金。 6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、平安事故等状况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方担当责任并负责赔偿，由此造成的甲方的损失，由乙方负责全部赔偿。 7、甲方依据本合同约定行使解除权的，乙方全部人员、设备必需在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的全部工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权支配新的施工单位进场施工。 8、

34、乙方不按时进场开工，在甲方书面通知送达后的3日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的，乙方应予赔偿。 9、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。 10、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可接着向乙方追偿。 第十一条其它 1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，协商不成由甲方所在地法院裁决。 2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方：乙方： 法定代表人法定代表人