2023年简易劳务承包合同（4份范本）.docx

《2023年简易劳务承包合同（4份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年简易劳务承包合同（4份范本）.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年简易劳务承包合同（4份范本） 书目 第1篇好用版简易劳务承包合同范本 第2篇好用版简易劳务承包合同通用版 第3篇简易劳务承包合同 第4篇简易劳务承包合同范本 好用版简易劳务承包合同范本 建设工程涉及到人民的生命平安和国家重大财产的平安,因此国家严格规定了建筑业的从业资格,要求建设工程承包合同当事人应当具备适格的主体资格，我今日下面就给大家整理承包合同，希望大家参考哦 简易劳务承包合同范文 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例以及相关法律法规遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议： 一、 工程概况： 本工程位于跃进路58号，

2、钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括全部施工用料)。 二、 双方责任： 1、 甲方供应施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方供应工程所需水、电源费用由甲方支付。 2、 乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方支配人员看管工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员支配。 3、 乙方应本着平安第一的原则，严守国家有关操作规程，做到平安生产，文明施工，甲方有权提出平安施工要求和监督。 4、 如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除全部钢结构。 三、 工程质量和施工期限： 1、 乙方应保质保量按甲方方

3、案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所须要的费用由乙方担当。因不行抗力因素和自然灾难导致损失的费用乙方不负责，假如是乙方施工的责任，质量由乙方负责，假如是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。 2、 乙方施工工期从2023年7月10日至2023年8月5日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。 四、 工程款支付方式： 在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。 五、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_

4、乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务承包合同简洁版范文 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例以及相关法律法规的规定，依法爱护双方的权利和义务，就位于潢川县产业集聚区河南明业生物科技有限公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜，在公正、公允、自愿合作的原则下，经协商一样，签订本合同。 一、 工程名称： 1、 办公楼(不含水、电、消防)建筑面积 平方米。 2、 厂区道路(砼层厚度为 公分)管网(不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认)。 3、 附属工程(门岗房、水泵房、消防房等) 以上工程乙

5、方应按甲方供应的设计部门设计图纸施工，不得随意变更和修改，如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一样同意，并书面记录双方存档。 二、 承包方式： 包工包料(俗称大包)。 三、 工程工期： 办公楼工期为180个有效工作日(因人力不行抗拒工期延迟除外)厂区道路管网及附属工程为 个有效工作日。 四、 工程价款： 1、 依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为 万元。(其中材料价格根据河南省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%道路管网按工程竣工决算总价下浮10%附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。 2、 付款方式： 1. 乙方进场开工所需100万元，甲方预付5

6、0万元，(承兑汇票)，乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%，余款5%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。 2. 门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%，验收合格并交付甲方后付至95%，余款5%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。 五、 施工平安： 乙方对施工平安负全部责任，甲方不担当任何平安事故的责任。 六、 工程质量： 1、 办公楼工程质量为优良工程，优质优价厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。 2、 工程竣工

7、未阅历收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付担当责任。 七、 双方权利义务： 1、 对乙方施工质量(包括建材质量)，除由甲方托付的监理公司(站)进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。 2、 甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特别缘由延迟拨款时间不得超过30天。 3、 甲方不得随意致工程中途停建、缓建。 4、 在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于商业隐私的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。 5、 乙方必需确保按质、按量、按期完成工程。 6、 工程质量按国家标准，没有

8、国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的运用期限内，乙方对由于主观缘由导致工程质量问题终局负责。 7、 乙方不得拖欠国家税、费和农夫工工资，否则乙方负全部责任。 8、 乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或肢解以后以分包名义转包给第三人，否则由此发生的一切问题由乙方担当。 八、 违约责任： 合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应担当违约责任，并按工程决算总价款的 %向对支付违约金。 九、 如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。 十、 甲乙双方如发生纠纷，相互协商解决协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、 本合同双方签字

9、并加盖公司公章生效。 十二、 本合同双方或一方如由托付代理人签字，须提交托付书作为本合同的附件。 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 表达简洁劳务承包合同 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等，公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。

10、 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、全部平安防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、) 其次条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积全部包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、其次个月底起先支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年

11、保修金。 第五条：平安施工，及平安事故责任 5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必需做好平安工作，搞好进场人员平安教化，做好现场各项平安措施，确保平安施工，出现平安事故，承包方自己负责。 5.3为了加强平安管理，提高工人平安意识，发包方与承包方签订平安管理协议和各项平安惩罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。 6.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必需在自检合格的基础上报

12、验。 6.3承包方必需编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。 6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。 6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ，质量检验准及施工图为依据。 6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人担当 。 6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收，并做好验收前的打算工作，如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。 第七条：工期要求 7.1施工工期合同内主体结构2023年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款。 7.2必需严格执行双方约定工期，承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场，

13、编制施工进度安排，严格按进度安排施工。 第八条：文明施工 8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整齐，做到工完料清，材料码放整齐。 8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必需报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。 第九条：材料机具供应 9.1本工程由发包人供应的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。 9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等 9.3全部防护用品，

14、防护用具：如平安帽，平安带，手套等由承包方担当。 9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、 9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中干脆扣除。 承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。 9.6本工程材料，材料的运用实行限额领料制度。严禁奢侈材料，发觉材料奢侈，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按安排提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租

15、赁费由承包人担当 。 第十条：发包人的权利及义务 10.1负责供应场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。 10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套)，供应必要的技术资料 。 10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查承包人编制的具体施工进度安排和专项方案。 10.6负责对承包人在平安，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发觉有违反约定规定，发包人提出整改看法，督促承包人进行整改，承包人担

16、当造成的损失。 10.7负责组织工程验收工作。 第十一条：承包人的权利和义务 11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证工人的政治素养，身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。 11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特别工种证件及身份证复印件)。 11.3在施工生产过程中，承包人必需保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，听从发包人的统一支配。 11.4承包人必需按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜运用发包人供应的机械设备及其机具。 11.5承包人必需听从建委，平安站，质检站，监理，项目部等单位检

17、查。主动做好各项打算工作。 11.6承包人应对作业工人进行平安生产，食品卫生，交通平安等方面教化，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。 11.7承包人负责全部作业人员的三险。 11.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，平安员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特别工种操作证。 第十二条：承包人违约责任 12.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此

18、造成的损失。 12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十三条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不情愿和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条：合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。 第十五条：本合同正本一式三份，具

19、有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 好用版简易劳务承包合同通用版 建设工程涉及到人民的生命平安和国家重大财产的平安,因此国家严格规定了建筑业的从业资格,要求 建设工程承包合同 当事人应当具备适格的主体资格，我今日下面就给大家整理承包合同，希望大家参考哦 简易 劳务承包合同 范文 依据中华人民共和国 合同法 和建筑安装工程承包合同条例以及相关法律 法规 遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议： 一、 工程概况： 本工程位于跃进路

20、58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括全部施工用料)。 二、 双方责任： 1、 甲方供应施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方供应工程所需水、电源费用由甲方支付。 2、 乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方支配人员看管工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员支配。 3、 乙方应本着平安 第一的原则，严守国家有关操作规程，做到平安生产，文明施工，甲方有权提出平安施工要求和监督。 4、 如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除全部钢结构。 三、 工程质量和施工期限： 1、 乙方应保质保

21、量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所须要的费用由乙方担当。因不行抗力因素和自然灾难导致损失的费用乙方不负责，假如是乙方施工的责任，质量由乙方负责，假如是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。 2、 乙方施工工期从_年_月_日至_年_月_日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。 四、 工程款 支付方式： 在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。 五、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙

22、方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务承包合同简洁版范文 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例以及相关法律法规的规定，依法爱护双方的权利和义务，就位于_县产业集聚区河南xx科技有限公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜，在公正、公允、自愿合作的原则下，经协商一样，签订本合同。 一、 工程名称： 1、 办公楼(不含水、电、消防)建筑面积 平方米。 2、 厂区道路(砼层厚度为 公分)管网(不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认)。 3、 附属工程(门岗房、水泵房、消防房等) 以上工程乙方应按甲

23、方供应的设计部门设计图纸施工，不得随意变更和修改，如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一样同意，并书面记录双方存档。 二、 承包方式： 包工包料(俗称大包)。 三、 工程工期： 办公楼工期为180个有效工作日(因人力不行抗拒工期延迟除外)厂区道路管网及附属工程为 个有效工作日。 四、 工程价款： 1、 依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为 万元。(其中材料价格根据_省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%道路管网按工程竣工决算总价下浮10%附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。 2、 付款方式： 1. 乙方进场开工所需100万元，甲方预付50万元，(

24、承兑 汇票 )，乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%，余款5%为质保金，_年质保期满无质量问题后付清质保金。 2. 门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%，验收合格并交付甲方后付至95%，余款5%为质保金，_年质保期满无质量问题后付清质保金。 五、 施工平安： 乙方对施工平安负全部责任，甲方不担当任何平安事故的责任。 六、 工程质量： 1、 办公楼工程质量为优良工程，优质优价厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。 2、 工程竣工未阅历

25、收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付担当责任。 七、 双方权利义务： 1、 对乙方施工质量(包括建材质量)，除由甲方托付的监理公司(站)进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。 2、 甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特别缘由延迟拨款时间不得超过30天。 3、 甲方不得随意致工程中途停建、缓建。 4、 在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于 商业隐私 的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。 5、 乙方必需确保按质、按量、按期完成工程。 6、 工程质量按国家标准，没有国

26、家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的运用期限内，乙方对由于主观缘由导致工程质量问题终局负责。 7、 乙方不得拖欠国家税、费和 农夫工 工资 ，否则乙方负全部责任。 8、 乙方不得将办公楼主体工程转包给 第三人或肢解以后以分包名义转包给 第三人，否则由此发生的一切问题由乙方担当。 八、 违约责任 ： 合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应担当违约责任，并按工程决算总价款的 %向对支付 违约金 。 九、 如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。 十、 甲乙双方如发生纠纷，相互协商解决协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起 诉讼 。 十

27、一、 本合同双方签字并加盖公司公章生效。 十 二、 本合同双方或一方如由托付 代理 人签字，须提交托付书作为本合同的附件。 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 表达简洁劳务承包合同 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律法规，遵循同等，公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高xx 1、 2、6楼、2

28、人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、全部平安防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、) 其次条：承包方式 劳务分包 、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积全部包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场 第一个月不结算、 其次个月底起先支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程

29、量的 、留 _年保修金。 第五条：平安施工，及平安事故责任 5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必需做好平安工作，搞好进场人员平安教化，做好现场各项平安措施，确保平安施工，出现平安事故，承包方自己负责。 5.3为了加强平安管理，提高工人平安意识，发包方与承包方签订平安管理协议和各项平安惩罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。 6.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必需在自

30、检合格的基础上报验。 6.3承包方必需编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。 6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。 6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ，质量检验准及施工图为依据。 6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人担当 。 6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收，并做好验收前的打算工作，如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。 第七条：工期要求 7.1施工工期合同内主体结构20_年_月_日前全部封顶、延误工期按每天0元罚款。 7.2必需严格执行双方约定工期，承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进

31、场，编制施工进度安排，严格按进度安排施工。 第八条：文明施工 8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整齐，做到工完料清，材料码放整齐。 8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必需报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。 第九条：材料机具供应 9.1本工程由发包人供应的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。 9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等 9.3全部防护用

32、品，防护用具：如平安帽，平安带，手套等由承包方担当。 9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、 9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中干脆扣除。 承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。 9.6本工程材料，材料的运用实行限额领料制度。严禁奢侈材料，发觉材料奢侈，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按安排提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期

33、的租赁费由承包人担当 。 第十条：发包人的权利及义务 10.1负责供应场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。 10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套)，供应必要的技术资料 。 10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查承包人编制的具体施工进度安排和专项方案。 10.6负责对承包人在平安，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发觉有违反约定规定，发包人提出整改看法，督促承包人进行整改，承包

34、人担当造成的损失。 10.7负责组织工程验收工作。 第十一条：承包人的权利和义务 1 1.1承包人对与其确定 劳动关系 的作业工人必需仔细审查，保证工人的政治素养，身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。 1 1.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特别工种证件及 身份证 复印件)。 1 1.3在施工生产过程中，承包人必需保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，听从发包人的统一支配。 1 1.4承包人必需按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜运用发包人供应的机械设备及其机具。 1 1.5承包人必需听从建委，平安站，质检站

35、，监理，项目部等单位检查。主动做好各项打算工作。 1 1.6承包人应对作业工人进行平安生产，食品卫生，交通平安等方面教化，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。 1 1.7承包人负责全部作业人员的三险。 1 1.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人 营业执照 ，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，平安员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特别工种操作证。 第十二条：承包人违约责任 1 2.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为

36、发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 1 2.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 1 2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十三条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不情愿和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条： 合同生效 与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣

37、告终止。 第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 简易劳务承包合同 发包方(以下简称甲方)：_身份证号：_ 承包方(以下简称乙方)：_身份证号：_ 甲方现有工程托付乙方劳务包干，为明确双方各自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程详细状况友好协商，订立本合同，双方必需共同遵守。 第一条工程概况 工程地点：_ 工程内容：_ 承包方式：劳务包干(含人工、辅材、机械、吊装、二次搬运、装卸车等) 工程造价：人民币_元(人民币_整); 合同工期：_个历天

38、。 第五条甲方责任 工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、平安、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教化和交底，并为乙方供应住房;甲方保证材料刚好供应，不得因材料供应不刚好而影响施工，刚好对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定刚好足额支付工程款。 第六条乙方责任 乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的打算工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，协作工地管理;在现场必需戴好平安帽及平安绳，严格执行平安操作规程和有关平安规定，由于乙方自身缘由造成的平安事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。 第七条付款方式 合同

39、签订后即付人民币_元(人民币_元整)作为进场及相关辅料的费用;完成其次层钢楼梯及电梯井即付人民币_元(人民币_元整)作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元(人民币元整) 第八条合同生效和终止 本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，双方履行完毕合同全部义务，竣工结算款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修条款外即告终止。若工程施工中因各种缘由出现停工现象，如因甲方缘由造成停工的，由甲方担当责任，工期相应顺延及作出适当的补偿;如因乙方缘由造成停工的，由乙方自行担当责任，工期不予顺延。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签

40、字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 简易劳务承包合同范本 发包方：_ 承包方：_ 甲、乙双方本着同等、互利和协商一样的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条 工程概况 （一）工程名称：_ （二）工程地点：_ （三）施工面积：_ 其次条 承包范围 人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；零星估工等（除水电安装

41、及绿化工程外的全部工程）。 第三条 承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外，全部工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场依据实际状况确定。 本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。 第四条 工期（三个月） （一）开工日期：_ （二）竣工日期：_ 第五条 施工技术要求 （一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 （二）乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 （三）第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序