合同管理历年真题及答案.pdf

《合同管理历年真题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同管理历年真题及答案.pdf（83页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2004年度建设工程合同管理考试试卷一、单项选择题（共 50题，每 题 1分。每题的备选项中，只 有 1个最符合题意）1 .下列关于代理的叙述，（）是不正确的。A无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C无权代理的法律后果由被代理人承担D代理人只能在代理权限内实施代理行为2 某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。A物B行 为 C智 力 成 果 D活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A保证 B定金 C 留置 D质押4 依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是

2、（）。A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B投保人和被保险人是保险合同的当事人C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据 担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。B债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。C保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺

3、，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6 依据 合同法 的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。A按原价格执行B按新价格执行C按原价和新价的平均价执行D按市场价执行7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（）。A以自己的名义向人民法院主张该购房款B以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C以自己的名义直接向购房者主张该购房款D以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不

4、清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。A向人民法院起诉，要求确认该合同无效B向人民法院起诉，要求撤销该合同C向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同9.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。A解除合同R变更合同C转让合同D中止履行合同义务10.合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A要 约到达对方之前B受要约人发出承诺之后C受要约人发出承诺之前D承诺到达对方之前11.根 据 合同法 的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有

5、对违约方实行制裁双重性质的是（）。A罚金B赔偿金C利息D违约金1 2 合同法中规定的缔约过失责任是指（）。A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任13.依据 合同法的规定，出 现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A违反法律法规规定B当事人恶意串通损害第三人利益C以合法形式掩盖非法目的D对方当事人采用欺诈手段14设计人交付设计文件完成合同约定的

6、设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（）。A设计人承担B承接变更的设计人承担C设计人与承接变更的设计人共同承担D承接变更的设计人与监理工程师共同承担15.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。儆标文件的密封不符合招标文件的要求B投标文件中附有招标人不能接受的条件C购买招标文件后不递交投标文件D拒绝签字确认评标委员

7、会对投标书中错误的修正16在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应 当（）。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认17.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）oA投标须知B资格预审表C合同专用条款D对投标人书面有质疑的解答某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件

8、的要求，这时应当（）。A与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人R改为直接发包C用原招标文件重新招标D修改招标文件后重新招标19.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A施工 B设备采购 G设计 D材料采购20.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其 中（）的投标书为最优投标书。A投标报价1000万元，评标价950万元R投标报价1050万元，评标价940万元C投标报价980万元，评标价970万元D投标报价950万元，评标价960万元21.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数最为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应 当（）。A仅允许

9、排名前五名的投标人参加投标R改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C由排名第七的递补，维持六家投标人D重新进行资格预审22某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A 45 B 57 C 42 D 6023.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。A成立但不生效B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立D生效但不成立24.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是（）。A外部协作费B监理

10、期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金25.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。A发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止R发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同2 6 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。A完成监理合同

11、约定的监理工作之日B 监理合同规定的到期日C 被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D 完成正常工作和附加工作之日2 7 .设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B 按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C工程施工完成竣工验收工作D 工程通过保修期检验2 8 设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A 控制概算R 编制招标文件C 施工图设计D 非标准设备制作2 9 .依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。A 设计人负责对不超出原定范围的

12、内容做出必要的调整补充B 如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D 发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意3 0.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B 从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D 从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止3 1 .某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交

13、的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应 由（）进行审查认可。A承包总体工程设计的设计单位R发包人C监理工程师D 设备安装承包商3 2 施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）A协议书 R 专用条款 C标准条款 D 质量保修书3 3 .某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合，给乙承包人造成r 一定的损失，该损失应当由（）承担。A乙承包人 B发包人 C甲承包人 D 工程师3 4 .某施工合同的合同工期为2 0个月，专用条款规定，承

14、包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第1 6 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21 个月，则竣工结算时应按（）。A延 误 1 个月竣工赔偿 R 提 前 1 个月竣工奖励C 不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D 考虑工程师的认可作用，按延误0.5 个月赔偿3 5 .在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，

15、施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任C 承包人负责赔偿损失 D 发包人与承包人共同承担损失责任3 6 施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。A 发包人追加合同价款，相应顺延工期 R 发包人追加合同价款，工期不予顺延C 承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D 承包人承担发生的费用，工期不予顺延3 7.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。A 承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B承

16、包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用 D 发包人负责检验工作，承包人承担检验费用3 8 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。A发包人应在1 4 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B 工程师应在1 4 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C 承包人应在1 4 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D 承包人应在1 4 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师3 9.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。A 立即发出解除合同通知B 立即停工并发出通知要求支付预付款C在合同约定预

17、付时间7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7 天后停止施工;D在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工4。施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延4L施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。A地基基础工程 B屋面防水工程C设备安装工程 D排水管道工

18、程42施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2 0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失 是2 2万元，施工企业应要求供应商支付（）。A 4 2万元 B 2 2万元G 2.0万元 D 0.2万元43.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。A提取全部材料，按实际交付数量付款 R按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款G拒绝提前提货，拒付货款 D提取全部材料，按订购数量付44.FIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日.从此FI期起至（）止的期间内，有经验承包商在投标阶段

19、不能合理预见的风险归业主承担。A开标日 B工程师发布开工令日C工程师颁发工程接收证书日 D工程师颁发履约证书日45.依据FIDIC 施工合同条件，动员预付款的扣还应当（）。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价1叱那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价1%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣46某采用FIDIC 施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应 当（）。A以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B以颁发工程接收证书日为竣

20、工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D以业主占用日为竣工日，承包商对工程质M缺陷仍承担责任47.某采用FIDIC 施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工,并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直 到 5 月 1 5 日工程师才发出竣工检验的通知。经 过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 1 8 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（）。A4月 1 5 日 B 5 月 1 日C 5 月 1 5 日 D 5 月 1

21、 84&F I D I C 土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（）。A对分包商发布指令 B 对分包工程的批准C向分包商支付工程款 D审查分包商的资质4 9.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。A以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5。依 据 F I D I C 施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对 因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。

22、A延误移交施工现场B 设计图错误返工C施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失二、多项选择题（共 3 0 题，每 题 2 分。每题的备选项中，有 2 个 或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）5 1.在 担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（）。A 土地使用权 R 社会团体的教育设施 C 土地所有权D抵押人所有的交通工具 E 依法被监管的财产5 2 建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。A外力引起的电气装备 R 地震导致施工建筑物 C 台风摧毁施工现场内的临时工

23、程D水灾导致被保险人在工地上原有建筑物 E 气温变化造成精密仪表5 3.依据 合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。A交付不动产的，在不动产所在地B 给付货币的，在给付货币一方所在地C 交付动产的，在接受动产一方所在地D设备采购，在采购方所在地E材料采购，在供货方所在地5 4.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据 合同法的规定（）。A合同主体不变仍为甲乙两公司B甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C丙公司可以对乙公司行使抗辩权D丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E丙公司直接对乙公司承担合同义务5 5.根据 合同法的规定，由于一方严重违

24、约对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A质量 B结算 C仲裁 D标的 醺 保5 6按 照 合同法规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为（）。A合同当事人没有改变；B第三人可以向债权人行使抗辩权C第三人可以与债权人重新协商合同条款D第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续5 7.按照 招投标法的规定，（）可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A施工单项合同估算价1 5 0万元人民币B重要设备的采购，单项合同估算价1 5 0万元人民币。C监理合同，单项合同估算价1 5 0万元人民币D项目总投

25、资4 0 0 0万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币E项目总投资2 0 0 0万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币5&招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。A选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B竞争的激烈程度相对较差C招标时间长 D招标费用高 E评标工作量较大5 9 .招投标法规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C满足招标文件各项要求，并且报价最低D满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高6 0.施工招标中采用

26、综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（）。A最高报价衡量法B标底衡量法C复合标底衡局法D无标底衡量法E 成本价衡量法61.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。A中标函R投标保函C监理合同标准条件D监理委托函E 标准、规范62依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（）。A 负责合同的协调管理工作 B外部关系协调。C免费提供监理工作需要的资料D更换委托人代表需要经监理人同意 E将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人63.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（）。A设计标准认定权R工程款支付

27、的签认权C工程设计变更的审批权D施工技术方案的审核权 E 工程建设有关协作单位组织协调主持权64依据委托监理合同示范文本规定，（）属于额外的监理工作。A合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C 由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D应委托人要求更改服务内容而增加的工作E 出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作65.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（）。A经批准的可行性研究报告B设计依据的标准C城市规划许可文件D限额设计要求E 工程勘察资料66按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下

28、列描述中不正确的是（）。A发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目哪计费E设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费67.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A委 托设计任务的范围和内容B发包人应提供的有关资料和文件C项目投资要求D双方的责任E 工程用地规划6&按照设计合同示范文本的规定,（）属于发包人的责任。A提供设计依据资料

29、B提供设计预算资料C 向施工单位进行设计交底D对设计成果组织鉴定和验收E提供设计人员需要的工作和生活条件69.依照施工合同示范文本通用条款的规定，（）属于发包人应当完成的工作。A 办理施工许可证R提供工程进度计划C确定坐标控制点D做好施工现场地下管线的保护工作。E协调处理施工现场周围地下管线的保护工作7。依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。A工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担R承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D工程所需清理、修复费用，由发包人承担E延误的工期相应顺延。7L

30、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（）。A不免除迟延履行方的相应责任R双方的风险责任均不免除C如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担72依据施工合同示范文本通用条款规定；进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（）。A发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见，B需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C需要修改因设计原因造成

31、的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可73.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付,承包人有权（）。A留置该工程B与发包人协议将该工程折价C直接委托拍卖公司拍卖该工程D 申请人民法院将该工程依法拍卖E就该工程折价或拍卖的价款优先受偿74依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A 负责修改施工进度计划B向承包人直接发出提前竣工的指令C与承包人协商并签订提

32、前竣工协议D为承包人提供赶工的便利条件E减少对工程质量的检测试验75.设备制造阶段的监理工作包括（）。A原材料和元器件的进厂检验 B部件的加工检验和试验 C出厂前的预组装检验D包装检验 E施工现场的到货开箱检验76 FI D I C 施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括（）。A由工程师确定 B提交争端裁决委员会决定 C双方协商D提交仲裁机构裁决 E通过诉讼解决77.采用FI D I C 施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（）等。A施工工程的计划进度 B分包商在施工阶段的安排 C重要检查检验的次序和时间D保证计划实施的说明文件 E滞后于进度计划的责任7&采 用FI D I C 施工合

33、同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。A对合同中任何工程量的改变B工程任何部分标高的改变C改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D删减部分约定的承包工作交给其他人完成E改变违约责任的承担方式79.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（）。A工程加速索赔 B工程变更索赔 C合同中明示的索赔D合同中默示的索赔 E合同外的索赔8 0 .在FI D I C 施工合同条件 中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（）等。A不可预见的外界条件 B施工中遇到文物和古迹 C异常不利的气候条件D业主或其他承包人的干扰 E后续法规的调整2 0 0 4年度建设工程合同管理考试试卷参考答案一、

34、单项选择题1.C 2 C 3.D 4.C 5.D 6L B 7.A a B 9.D 1 f t C 1 1.D 1 2 D 1 3.D1 4 B 1 5.D 1 6.D 1 7.B 1&D 1 9,C 2 Q B 2 1.C 2 2 C 2 3.A 2 4.C 2 5.D 2 6 c2 7.C 2&A 2 9.B 3 0.B 3 1.A 3 2 B 3 3.B 3 4.A 3 5.B 3 6.A 3 7.A 3&D 3 9.C4 0.C 4 1.B 4 2.B 4 3.D 4 4.D 4 5.C 4 6 D 4 7A 4&B 4 9.C 5 0.C二、多项选择题参考答案5 1.B C E 5

35、2 A B C 5 3.A E 5 4.C E E 5 5.B C5 6.A E 5 7.A E 5&A B 5 9.B D 6 0.B C D6 1.A：6 2 B C E 6 3.B D E 6 4.C E 6 5.A 2 E6 6.AD 6 7.A B D 6 8,也 6 9.A 2 E 70.维71.AD 72 A B C E 73.H3 E 74 c B 75.A B C D76.A B C D 77.Q 7&A B C 79.C D 8 0.A B E2006年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（共5 0题，每 题1分。每题的备选项中，只 有1个最

36、符合题意）1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客是（）。A物 B财 C行为 D智力成果2担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。A债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务R债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务3.依据 担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A保证 R抵押 C质押 D定金4某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发

37、生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A保险公司承担全部损失B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主自行承担全部损失D业主和保险公司协商分担损失5.合同公证与鉴证的相同点是（）。A目的、法律效力、原则 B范围、性质、目的C目的、原则、内容 D法律效力、目的、性质6依 据 合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（）。A传真 R电子邮件 C登记 D信件7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。A要约到达受要约人之前 R承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后&执行政府定价的合同，当事人一方逾

38、期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。A原价格 B新价格 C市场价格 D原价和新价的平均价格9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是 合同法中有关（）的规定A债权转让 B债务承担C由第三人向债权人履行债务 D债务人向第三人履行债务1 0 .合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（）确定费用负担的责任。A按交易习惯 R依据合同的相关条款C签订补充协议 D按履行义务一方承担的原则1 1 .某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（）的市场价履行。A订立

39、合同时订立地 B订立合同时履行地 C履行合同时订立地 D履行合同时履行地1 2 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是 合同法中关于（）的规定。A撤销权 R不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权1 3.合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。A结算和清理 B仲裁和诉讼 C结算、清理、违约 D结算、仲裁、违约1 4某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，（）。A每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B每次按

40、已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C每次阶段支付时均不允许扣减定金D勘察单位完成合同总价2 0%工作后的后续支付中分次平均扣回定金1 5.依据 合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金R 约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D 第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿1 6 依 据 合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（）。A赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B 违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式 D 违约金和赔偿损失不能同时使用1 7.合同当

41、事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。A合同公证书 B仲裁协议书 C履约保函 D 合同担保书某建设项目的施工单项合同估算价为1 0 0 0 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。A应该采用公开招标 R应该采用邀请招标C应该采用议标 D 可以采用直接委托1 9 .某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A可以采用直接委托方式发包 R 可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案 D 必须委托中介机构代理招标2 0 .某建设项目发售招标文件时收取工本费5 0 0 元，则在招投标结束后（）。A招标文件及收费都

42、不退回 R退回招标文件，收费不退回C不退回招标文件，收费退回 D 招标文件及收费分别退回2 1 .某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩1 0 天才作出 书面解答。鉴于解答时间短于 招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。A招标文件为准，开标时间后延 B招标文件为准，开标时间不变C书面解答为准，开标时间后延 D 书面解答为准，开标时间不变2 2 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按 照 招标投标法的规定，中标人（）招标人的要求。A应当接受 R可以接受 C应当拒绝 D 可以拒绝2 3 .某建设项

43、目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3 0 0 0 万元，工期提前获得评标优惠1 0 0 万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。A 2 9 0 0 万元，3 0 0 0 万元 B 2 9 0 0 万元，2 9 0 0 万元C 3 1 0 0 万元，3 0 0 0 万元 D 3 1 0 0 万元，2 9 0 0 万元2 4 .委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。A委托人增加监理工作内容较多B 执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资

44、料2 5 .某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（）。A不用归还委托人 B归还委托人即可C归还委托人，并应支付折旧费 D归还委托人，并应支付租赁费2 6 .建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金2 7 .某工程施工需要中断主要公路交通2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围。A正常监理工作

45、 R额外监理工作 C变更监理工作 D附加监理工作2 8 某工程设计合同，双方约定设计费为1 0 万元,定金为2 万元。当设计人完成设计工作3%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进步支付设计人（）。A 3 万元 B 5 万元 C 7 万元 D 1 0 万元2 9 .按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更3 0 .某施工合同履行过程中，因施工需要临时中

46、断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流吊:大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由0A发包人赔偿，延误的工期顺延 R发包人赔偿，延误的工期不予顺延C自己承担，延误的工期顺延D自己承担，延误的工期不予顺延31.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任R工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C工程师未确认，承包人应修改进度计划D工程师未确认，承包人应

47、等待工程师的进一步指示32某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包 人（）。A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延33.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（）。A承包人承担返工费用，工期不予顺延 R承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延34施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验

48、后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质最合格，则（）。A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D承包人承担全部费用，工期相应顺延35.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应 由（）。A工程师负责检验，发包人承担检验费用 R工程师负责检验，承包人承担检验费用C承包人负责检验，发包人承担检验费用 D承包人负责检验，承包人承担检验费用36在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。A发包人 B承包人 C工程师 D发包人

49、和承包人共同37.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。A发包人 C承包人 R设计单位 D监理单位38 按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。A工程验收通过 B承包人送交了竣工验收报告C办理完移交工程手续D发包人支付了竣工结算款3 9.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（）。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点R到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地4 0 .某施

50、工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（）。A承包人承担相关费用，工期不予顺延R承包人承担相关费用，工期相应顺延C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 口设备制造商承担相应费用，工期相应顺延4 1 .在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（）。A有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质限责任B有权进入制造现场进行见证签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任4 2设备性能验收阶段，出 现（）情况时，监理工程师不应签发设备初