2023年劳务承包项目合同（3份范本）.docx

《2023年劳务承包项目合同（3份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年劳务承包项目合同（3份范本）.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年劳务承包项目合同（3份范本） 书目 第1篇施工劳务承包项目合同 第2篇劳务承包项目合同书 第3篇个人劳务承包项目合同 施工劳务承包项目合同 2023施工劳务承包项目甲方： 乙方： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就该工程项目主线桥梁结构工程施工达成如下协议。 一、工程概况 (一)工程名称： (二)工程地点： (三)工程范围：项目合同内主线桥梁(卷角塘、马槽冲及清水沟)结构施工的全部工作内容。 (四)施工承包内容： 1、主线桥梁设计施工图中的全部工程(前期施工队已完成的工程以及上部梁板的预制安装除外

2、)。 2、钢筋制安及加工所需的全部施工机械及配套设备，以及施工耗材(焊条、扎丝等);桥墩、系梁、盖梁模板安拆及耗材等(墩柱、系梁及盖梁模板、配套型钢、加固用钢管扣件等由甲方供应);桥台及下部构造、湿接缝模板制作安装拆除(模板由乙方自行负责，包括架管、扣件、对拉加固螺杆等材料的租赁与购买);砼浇筑养护及施工用机具(电机、振动棒、水管、耗材等)。 3、马槽冲大桥40m跨盖梁除预应力张拉施工外的结构施工，还包括锚具及水纹管的预埋安装等，并帮助协作张拉施工。 4、甲方支配的其他施工。 二、承包方式： 1、劳务施工承包，包质量、包工期、包平安、包设备、包模板等。 2、本工程无开工预付款，无机械设备的进出

3、场费。 3、民工工资担保金： 在双方签订合同时，乙方应向甲方缴纳5万元的民工工资保证金;保证金在乙方承包工程全部完成后，甲方确认乙方的民工工资已发放完毕后退还。 4、甲方供应的定型模板及配套在双方签认后交由乙方运用与管理，乙方负责其日常的保养修理，工程完工后如数交还甲方，如有丢失和损坏乙方将按购买价赔偿。 5、大型施工机械备(砼罐车、吊车)由甲方供应，乙方实施组织、管理并进行考核。砼由甲方搅拌并运到现场，砼吊仓及吊装时的其他协助人工全部由乙方负责。 6、桥台基础的土方开挖由甲方组织施工，其设计标高30cm内的人工清基由乙方完成。 三、合同价款： 1、工程量的确定方式：以设计施工图为计算依据，结

4、算时以监理、业主确认的工程量为准。 2、合同单价：依据工程施工条件、设计要求，经双方协商执行下列单价 劳务承包施工单价表 序号 部位 项目名称 单位 单价(元) 主要工作内容 桩基 桩基砼浇筑 桩孔排水、清孔、钢筋除锈、辅肋吊装、砼浇筑。 桩顶截桩 根 破砼、钢筋修复除锈。 下部结构 下部结构砼(综合) 前期作业队未完成的全部下部结构砼施工(甲方供应定型模板及配套配件)。 包括钢筋制安、模板安拆、支架安拆、平安防护、砼浇筑及养护、施工耗材等。 桥台 桥台砼(综合) 人工清基底、施工图设计的全部结构砼浇筑养护、模板制作安装拆除、模板加固对接螺杆(其用量不计入钢筋设计用量)、架管搭拆、施工所需的其

5、他耗材等;片石的掺入量不得少于20%。 台帽、垫石钢筋 上部结构 湿接缝20m 条 湿接缝包括翼板接缝和横隔板接缝：钢筋制安、模板及安拆、砼浇筑养护、耗材等。 湿接缝25m 条 湿接缝40m 条 桥面 铺装钢筋 钢筋制安、焊接等 砼 砼浇筑、养护等 栏杆 钢筋制安、模板(定型模板甲方供应)安拆、砼浇筑养护等。 注：1)桥台片石砼中的片石掺量按20%(单价按90元/m06计算)由乙方掺入施工，在确保工程质量的前题下，乙方多掺入片石而节约的砼方量按310元/m06单独计入乙方的劳务费中，其片石由乙方负责选购运输。掺入的片石质量应满意设计及规范要求。如乙方削减片石掺量(20%)，而造成砼用量增加的，

6、乙方按310元/m06赔偿。 2)乙方工作内容中已包含场地内的材料运输，施工用水接入与管理。 3)甲方负责将电接入乙方施工现场的二级配电箱并承担费用，从二级配电箱接出的施工用电力配线及配电箱全部由乙方负责并承担费用。 4)电费由甲方承担，乙方在施工中应节约用电，对人为造成浪费的将予以处罚。 单价已包含了组织劳务施工的所有费用，即包括技工、普工、电工、机操工、维修工、技术员、现场管理及负责人员工资;生活、交通、住宿费及其他日常开支费;施工机械租赁、购买、进出场、安装等费用;耗材及辅助材料费;现场施工管理费等。 3、钢筋加工采用设计用量承包形式： 1)按设计图计算钢材理论用量作为甲方购买量; 2)

7、如施工中超出设计量的，其超出部分由乙方全额赔付; 3)如施工中少于设计量的，其节约的钢材量归乙方，作为对乙方的奖励; 4)进场钢材由乙方派专人跟踪过磅并签字确认，如不派人将视乙方已确认甲方进场钢材量。 4、保险：乙方进场后应根据自身情况，应购买民工(应不少于200元/人)及三者意外险，其费用由乙方承担。 四、工期 1、本项目暂定工期为：20xx年5月25日开工，至20xx年11月30日完工。 2、工期责任：乙方若不能按期完成承包范围内的施工任务，甲方按每延误一天罚乙方1000元整(壹仟元整)作为工期违约罚金;因甲方原因造成停工的，其工期顺延。 因甲方因素造成连续停工在7天以上时，每停工一天(从

8、8天起算)，甲方将按现场施工人员数补贴生活费50元/人天(发生停工时其停工时间、待工人数必须在事故3天内办理确认)。 五、双方的一般权利和义务 (一)甲方 1、全面履行总包合同而组织实施施工管理的各项工作和对乙方进行统一指挥管理。 2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表(乙方应提前7上报甲方审核批准)，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收; 3、负责向乙方提供施工图纸，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 4、负责工程控制测量、负责技术交底、下达施工计划。 5、统筹安排、协调解决非乙

9、方独立使用的生产的临时设施、工作用水、用电及施工场地。 6、负责按合同规定向乙方计量和支付工程款。 7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、当乙方在进度、质量满足不了项目整体施工要求时，经甲方要求督促后效果仍不明显时，甲方有权对乙方所承包的工程内容进行分解，指定别的施工队伍进行突击，所发生的费用由乙方承担，甲方有权在乙方的工程款中直接扣出; 9、乙方因故(非甲方因素)中途退场的，其民工保证金甲方将予没收;并且，乙方所完成的工程量，甲方只能按50%予以结算，其余款作为乙方的违约金，甲方将予以没收。 10、对原材料、砼配合比及搅拌的质量负责。 11、负责施工便道的施工，

10、日常的维护由乙方负责。 (二)乙方 1、组建负责该协议范围内工程的施工管理队伍，并委派履行本合同的项目负责人为，职务：驻地负责人。保证委派的项目负责人每月在工地时间不少于25天。若乙方未经甲方许可擅自离开现场的甲方按1000元/天/次(壹仟元/天/次)进行处罚。 2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应职业资格的熟练工人和符合要求的机具设备等各种资源投入工程，并进行有效的组织，按期按质地完成工程施工任务; 3、乙方在履行合同时要服从甲方管理，遵守、贯彻和执行甲方对工程项目的管理要求及各种文件精神。 4、乙方应配合现场的检测，负责试件的制作、取样。 5、严格按照设计图纸、施工技术规范

11、、质量检评标准，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。 6、为确保工程施工质量，应充分做好必要的保障及防护措施。 7、加强安全教育，做好安全教育记录，认真执行安全技术操作规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。 8、自觉接受甲方及有关上级部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 9、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，文明施工;搞好生活区的管理，做好自身责任区的

12、治安保卫工作。 10、施工过程中根据工程需要甲方有权要求乙方增加工人数量、管理人员及机械设备数量，乙方必须按时组织人员设备进场满足施工需求，若逾期不到将根据情况对乙方处以5005000元/天的罚款，并直接在计量支付款中扣除。 11、乙方自行负责施工人员的住宿、生活，并加强日常管理;乙方人员必须了解并尊重地方民俗民风，与地方和谐相处。 六、工程质量 (一)质量标准： 1、本工程符合工程项目建设施工合同文件规定及国家现行工程质量验收标准和相关规定，并经验收合格。工程建设中依照国家现行有关施工技术规范和本公司质量管理体系相关程序文件中的规定及要求进行操作和管理，保证工程质量达到设计和合同约定的要求。

13、 2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担全部违约责任，并承担由此对甲方造成的一切损失，由甲方在工程款中直接扣除。 因乙方施工出现质量问题而造成的返工，乙方将承担全部的经济损失。 (二)本工程适用标准、规范 1、公路工程质量检验评定标准(jtgf80/1-20xx) 2、在合同履行过程中，执行中华人民共和国强制性标准及现行的行业标准、规范。 3、应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 (三)质量检验： 1、检查和返工 1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。 2)工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按

14、要求拆除和重新施工并承担相应费用，直到符合约定标准。 3)因甲方提供的材料和砼达不到要求而造成的返工，由甲方承担。 2、中间验收 工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前8小时以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录，待乙方取得监理工程师在验收记录上签字后验收合格，乙方可继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。 七、职业健康与安全施工和环境保护 1、乙方应采取措施使工作环境符合职业健康有关法规的规定，防治职业病的发生。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，执行甲方的安全管理制度，制定安全施工细则。严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防

15、护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。 2、乙方在施工中所发生的安全事故，由乙方承担责任和有关费用。甲方若发现乙方在施工中未遵守工程建设安全生产有关管理规定，有权要求乙方整改，乙方必须按要求整改，乙方不按要求整改的，除承担由此引起的安全责任外，还应向甲方承担每次5005000元的违约罚金。 3、因乙方人为因素造成的事故(包括第三者人员在内)，其支付的损失赔偿费，抚恤费和法律责任均应由乙方负责。 发生安全事故造成经济赔付时，其超出甲方投保赔付标准额度外的费用，由乙方承担。 4、乙方在施工过程中必须进行安全交底，。 5、本工程乙方现场文明施工须达到业主要求，并配合甲方

16、设置必要的标示、标牌及各种宣传。 6、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止安全事故的发生。 7、乙方要严格执行法律、法规及甲方对安全管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。 8、因乙方因素发生质量、安全事故，造成业主对甲方的经济处罚由乙方承担。 八、工程计量与支付 1、按月计量支付，所完工程在验收合格后，工程量经双方确认。 2、当月应付乙方款额，按80%在当月30号前，按以下规定向乙方支付： 1)民工工资由甲方监督发放：乙方每月25日以前按月向甲方提供乙方人员上月工资发放清单，发放清单必须有乙方负责人签字及人员身份证件

17、号码，工资发放清单待甲方核实后由甲方现场监督乙方发放。 2)乙方工资发放清单必须按实上报。 3)乙方未支付民工工资的，甲方不批准拨付任何款项。 其余的20%工程款在工程完工结算时予以支付。 九、完工结算 承包工程全部完成后经检测合格，10天内予以结算，并在30内甲方向乙方支付全部工程款。 十、其他： 1、保险：保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或者减少损失。 2、合同生效与终止：本合同自双方签字后生效，甲方支付完乙方工程结算款之日终止。 3、合同份数：本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，均具同等法律效力。 十一、协议附件 1、乙方身份证复印件 甲方：乙方： 委托代理人：代表人： 身

18、份证号码： 日期：日期： 劳务承包项目合同书 甲方： 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式： 乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件： 甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： (一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 (二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘

19、用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 (三)、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止： 本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： (一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的%向乙方支付滞纳金。(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的%扣减当月承包费。 (三)、乙方及其所聘人员对甲

20、方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。 (四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的%支付赔偿金。 九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。 十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。 甲方负责人签字：乙方负责人签字(印鉴)： 住址： 身份证件号码： 个人劳务承包项目合同 2023个人劳务承包项目发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 根据中华人民共和国民法典、建筑工程承包合同条例及其他有关法律、

21、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 第一条、工程概况 1、工程项目名称：_ 2、工程施工地点：_ 3、承包内容：_ 4、承包方式：_ 5、承包价格：每平方米工价为_元。 第二条、工程期限 本工程工期自_年_月_日至_年_月_日完成，在施工过程中如遇下列情况时，工期可顺延; 1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延; 2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。 第三条、甲方责任 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方

22、面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 第四条、乙方责任 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。 2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行安全协议书中的规定，

23、落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。 5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。 (1)乙方应向甲方提供企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。 (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。 第五条、工程验收 (一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。 (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。 (三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。 (四)

24、因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。 第六条、安全责任 乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。 第七条、结算办法及付款方式 1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)

25、，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_%付清。 3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。 第八条、争议纠纷解决 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，提交深圳市仲裁委员会依法裁决。 风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。 第九条、其它 1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买; 2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。 3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。 4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 甲方签字：_ 乙方签字：_