2023年北京建设工程合同（份范本）.docx

《2023年北京建设工程合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年北京建设工程合同（份范本）.docx（162页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年北京建设工程合同（份范本） 书目 第1篇北京建设工程水电施工合同 第2篇北京市建设工程水电施工合同 第3篇北京市建设工程施工合同书 第4篇北京市建设工程设计合同 第5篇北京市园林绿化建设工程施工合同 第6篇北京市建设工程设计合同书 第7篇北京建设工程施工合同 第8篇北京建设工程施工合同书 第9篇北京市园林绿化建设工程施工合同专业版 第10篇北京市建设工程承包合同书 第11篇北京市建设工程施工合同（小型工程本） 第12篇北京市建设工程施工专业分包合同 第13篇北京市建设工程保修合同(2023版) 第14篇北京市建设工程托付监理合同书 第15篇北京市建设工程质量检测托付合同 第16篇北京

2、市建设工程劳务合同书范本 北京建设工程水电施工合同 2023北京建设工程水电施工建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 兹因甲方单位须要建筑水、电和其他附属工程壹项，依据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例及有关法律、法规，经甲乙双方友好协商，在甲、乙双方自愿以及完全清晰、理解本协议的基础上，甲方托付乙方负责的改造工程。为使工程顺当进行，明确双方在办理及施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，同意签订本协议。 1、工程地点： 2、工程范围：。 3、合同价(含税)：工程预算价为(大写)：。 4、工程日期:个工作日内完成。 5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰冻及法定假日而导致的停工，

3、上述工程顺延。 6、该工程系包工包料方式进行施工，施工须符合设计要求及甲方提出的书面要求。对不符合设计要求和国家标准规定的，乙方必需无条件更换，返工。 7、保证质量，做到节约用料，如在施工过程中，遇到人力不能反抗的自然灾难，造成损失，乙方不负其责。 8、工程施工时，双方须选工地负责人，以便取得联系，保证工程顺当进行完成。乙方应文明施工，符合施工平安规范，由乙方造成的平安事故乙方自行担当，甲方不担当任何责任。 9、工程决算：执行国家、省市造价部门计价方法，材料单价按同期信息价，没有信息价的按甲方确认的市场价;工程量经甲方及监理确认后按实计取。甲方收到乙方完整决算资料后送有资质的造价机构审核，审核

4、成果经甲乙双方签认后作为决算定案依据。 10、付款方法：在合同签订后支付合同价的30%作为预付款，竣工验收合格后一次性付清工程款。保修期一年。 11、乙方根据合同规定时间完成技术施工，工程竣工后全部管道及设施均免费终身进行维护管理，人为损坏另行计价修理。 12、本协议书经双方签字盖章后生效，本合同正本一式肆份,甲、乙双方各执贰份。 甲方(章)：乙方(章)： 代表人签字：代表人签字： 联系电话：联系电话： 北京市建设工程水电施工合同 2023北京市建设工程水电施工甲方： 乙方： 依照中华人民共和国民法典相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上就

5、本工程的有关事宜达成如下合同条款： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。 4、工程内容：详见乙方供应的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。 5、承包方式：包工、包料。 6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。 7、合同工期工期：安装工期为天，开工时间依据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。 其次条双方责任和义务 1、甲方责任和义务 (1)向乙方供应设备、材料的存放地点; (2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，刚好处理有关问题，乙方

6、负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作; (3)按合同约定向乙方支付工程款。 (4)在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。 2、乙方责任和义务 (1)施工过程中的用水，用电由甲方供应; (2)乙方按图纸施工，如有变更，必需有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方担当。 (3)乙方必需对管理人员及施工人员的平安施工由乙方担当; (4)工程竣工后，向甲方供应全部的工程验收资料; 第三条工期约定 1、乙方在合同签订后，应严格根据确定的合同工期开展施工; 2、因甲方缘由而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应担当乙方由此造成的实际损失; 3、如遇不行抗力因素，而造成

7、乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。 第四条工程质量及保修约定 1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求; 2、验收后如因乙方缘由造成返工的，乙方担当返工费用和义务。 3、本工程保修期为壹年。 第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。 第六条合同履约保证 1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的看法照实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。 2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时

8、市场价格重新安排，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。 第七条争议的解决方法 1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商调解的方法解决; 2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。 第八条其他 1、本合同甲方托付;乙方托付为项目责任人，电话：双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应; 2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力; 3、本合同其他未言明事项，一律按中华人民共和国民法典规定执行; 4、本合同经双方法定代表人或授权托付代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。

9、5、双方确认的工程预(决)算表是本合同的有效组成部分。 6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。 甲方(盖章)签字： 北京市建设工程施工合同书 北京市建设工程施工合同协议条款 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成如下协议： 第1条工期 11本合同工程定于_年_月_日开工;于_年_月_日竣工。合同工期日历天数为_天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_天。 12承包方为提前工期实行的相应措施及因此增加的经济支出：_ 13工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合

10、同中约定：_ _ 第2条图纸 发包方于_年_月_日，向承包方供应_套图纸。 第3条发包方、承包方驻工地代表。 发包方工程师姓名：_; 项日经理姓名：_。 第4条发包人工作 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的须要，向承包方供应施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标限制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护及施工扰民问题，合同签订后_天内组织会审图纸

11、和设计交底，在收到承包方供应的施工组织设计(或施工方案)和进度安排后_天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定供应相应的防护措施，并担当相关的经济支出。 第5条承包人工作 51每月_日向发包方报送月度施工安排和己完工程进度统计报表。 52遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责平安保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木和地下管线的爱护。发觉地下障碍和文物时，刚好报告有关部门并实行有效爱护措施，按有关详细规定处置，发包方担当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后_天内向发包方提交施工组织设计

12、(或施工方案)和进度安排。 承包方不按合同约定完成各项工作时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第6条工程质量检查及验收。 61当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参与，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐藏或接着施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确订正或其它非承包方缘由引起的经济支出，由发包方担当。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方担当。除此之外影响正常

13、施工的经济支出由发包方担当，相应顺延工期。 62工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用。 发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 第7条设计变更及合同价款的调整 71施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书

14、面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，依据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方担当，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正值理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。 72本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_ 第8条工程价款及结算 81双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起担当应付款的利息。 第9条材料设备的供应。 91发包方按双方约定的发包方供应材料设备

15、一览表(附后)供应材料设备，如与一览表不符时，担当相应违约责任。 92发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，供应产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品，重新选购符合要求的产品，各自担当由此发生的费用。 93承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，由此增减的费用双方议定。 第10条争议 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以实行下列一种方式解决： 第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁; 其次种争议解决方式：向_人民法院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。 第11条违约 发包方或承包方不能按本

16、协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存;副本_份。 北京市建设工程设计合同 单位级别编号：_ 工程名称：_ 工程编号：_ 合同编号：_ 发包人：_ 设计人：_ 发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一样签订本合同，合同条款如下： 第一条合同签订依据 11中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和建设

17、工程勘察设计管理条例。 12国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。 13建设工程批准文件。见附件一。 14城市规划管理部门批准文件。见附件二。 其次条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。 21设计内容涵盖甲方托付的该工程项目及项目中应包括的各专业，详细内容应以可行性探讨报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有须要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。 22发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。 第三

18、条设计收费及支付方法 31本工程设计收费根据国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工供应设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为_元。 32本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。 33设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30（不含定金）。 34设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。 35对采纳新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、

19、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25的幅度内协商确定收费额。 36设计周期超过12个月时，设计人与发包人可依据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。 37工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采纳新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。 38钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。 第四条双方责任 41发包人责任 411如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所供应资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设

20、计人违反国家有关标准进行设计。 412按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。 413本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员协作时，所需费用由发包人担当。 414负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。 415在不增加工程设计费总额状况下，发包人有责任就本工程设计中所采纳的新技术、新材料等项目，帮助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。 416发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件

21、，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术询问服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。 42设计人责任 421设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。 422设计人在其设计文件中应注明本工程合理运用年限。 423负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间刚好解决与设计有关的技术问题。按规定参与该工程地基基础、主体结构（和主要隐藏工程）和竣工质量验收。 第五条工程设计版权 本工程的设计版权

22、属设计人全部，发包人有责任对此赐予爱护，爱护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 第六条设计变更与违约责任 61由于发包人变更安排任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的运用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用详细金额承诺，每人每工日按壹千元计算。如因上述变更

23、导致重新设计的，则按本合同第七条73款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。 62由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 63发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的_支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事务发生之日后_日内按74条款

24、向设计人结算设计费。 64发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并担当其他相应的法律责任。 65由于设计人缘由而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的_作为违约金。 66设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除负责实行补救措施外，应减收、免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的，依据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行，也可在质量事故发

25、生后由双方协商确定。 67发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。 第七条合同生效、中止与结束 71本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权托付文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最终一方签字（或盖章）的日期为准。 72本合同生效后，设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应供应齐全；双方认为必要时，可办理公证。 73双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对本合同中

26、的遗留问题取得一样看法，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同接着有效。 74因发包人缘由要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条73款办理，结束本工程双方合同关系。 75本合同以设计人向发包人供应本合同规定的全部工程设计文件，发包人按本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。 第八条不行抗力 本合同在执行过程中，若发生不行抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款

27、的约束。 第九条合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市规划委员会申请调解，调解不成时，实行下列第（）种方式解决： 1向北京仲裁委员会申请仲裁； 2向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）； 3向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十条未尽事宜 本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第十一条附加条款 本合同附加条款如下：_ 第十二条合同文本 本合同正副本一式_份，正本_份，副本_份，甲乙双方各执正本_份，甲方执副本_份，乙

28、方执副本_份，其中送管理部门_份备案，需公证或投保时可适当增加副本。 合同签订地点：北京市 发包人（公章）：_设计人（公章）：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 授权签约代表：_授权签约代表：_ 单位地址：_单位地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 开户银行：_开户银行：_ 开户账号：_开户账号：_ _年_月_日_年_月_日 北京市园林绿化建设工程施工合同 bf-xx-0204 北京市园林绿化建设工程施工合同 工程名称 发 包 方 承 包 方 合同编号 北京市工商行政管理局 北 京 市 园 林 局 二五年三月 发包人（全称）： 承包人（全称）： 承包人资质等级： 依照中华人民共和国合同法和中华人民

29、共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（gf-99-0201）及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 第1条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.4工程立项批准文号： 1.5资金来源： 第2条 工程承包范围 2.1承包范围： 2.2工程总面积： 二、合同文件及图纸 第3条 本合同文件及说明依次 3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先说明依次如下： （1）双方签订的补充协议 （2）本合同条款 （3）中标通知书 （4）投标书及其附件 （5）标准、规范及有

30、关技术文件 （6）图纸 （7）工程量清单 （8）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条 适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范（db11/t212-xx）、城市园林绿化用植物材料木本苗（db11/t211-xx）、城市园林绿化养护管理标准（db11/t213-xx）、。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有冲突的，以法律、标准及规范规定为准。 第5条

31、图纸 5.1 发包人供应图纸日期及套数： 5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3发包人对图纸的特别保密要求： 三、双方的权利义务 第6条 监理 6.1 监理单位名称： 6.2 监理工程师 姓名： 职务： 职权： 须要取得发包人批准才能行使的职权： 除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第7条 双方派驻工地代表 7.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权： 7.2 承包人派驻工地代表姓名： 职权： 7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。 第8条 发包人工作 8.1 发包人

32、应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并担当相应费用： （1）保证施工现场达到具备施工条件的详细要求和完成的时间： （2）将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： （3）负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求： （4）工程地质和地下管网线路资料的供应时间： （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： （6） 水准点和坐标限制点交验要求： （7） 组织图纸会审和设计交底的时间： （8） 协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的爱护工作： （9） 双方约定发包人应做的其他工作 ： 8.2 发包人托付承包人办理的工作

33、： 第9条 承包人工作 9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作： （1）应供应安排、报表的名称及完成时间： （2）担当施工平安保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求： （3）向发包人供应办公和生活房屋及设施的要求：，发包人担当由此发生的费用。 （4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：，发包人担当由此发生的费用。 （5）担当费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程爱护工作；对工程成品爱护的特别要求及费用担当： （6） 做好施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木的爱护工作，详细要求及费用担当： （7） 保障施工场地清洁符合环境

34、卫生管理的有关规定，并且： （8） 双方约定的承包人应做的其他工作： 四、施工组织设计和工期 第10条 合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 日 第11条 进度安排 11.1承包人供应施工组织设计（施工方案）和进度安排的时间：11.2发包人对施工方案、进度安排予以书面确认或提出修改看法的时间： ，发包人逾期未确认也未提出修改看法的，视为同意。 11.3群体工程中有关进度安排的要求： 11.4 承包人必需根据经确认的进度安排组织施工，并接受监督和检查。因承包人缘由导致实际进度与进度安排不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。 第12条 延期开工如发生： 因发包人缘由造成延期

35、开工的，由发包人担当由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 第13条 暂停施工如发生： 因发包人缘由停工的，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人缘由停工的，由承包人担当发生的费用，工期不顺延。 第14条 工期延误 14.1 由于以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。 （1） 发包人未能按双方约定日期供应图纸及开工条件； （2） 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行； （3）

36、 发包人未按合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； （4） 因工程量改变或重大设计变更影响工期； （5） 非承包人缘由停水、停电等缘由造成停工； （6） 不行抗力及自然灾难； （7） 发包人同意工期相应顺延的其它状况； （8） 其它可调整工期的因素： 14.2 承包人在以上状况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。 第15条 工期提前 15.1工期如需提前，双方协议如下： （1）发包人要求提前竣工的时间： （2）承包人应实行的赶工措施： （3）发包人应供应的条件：

37、 （4）因赶工而增加的经济支出和费用担当： 五、质量与检验 第16条 工程质量 16.1工程质量标准： 16.2 双方对工程质量有争议时，由 质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方担当。 第17条 隐藏工程的中间验收 17.1双方约定的中间验收的部位： 17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐藏或接着施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收

38、，所需费用由承包人担当，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人担当，相应顺延工期。 六、平安施工 第18条 平安施工 18.1 承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人担当。 18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。 第19条 事故处理 19.1发生重大伤亡及其他平安事故

39、，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用。 19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。 七、合同价款与支付 第20条 合同价款 20.1发包人保证根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 20.2金额（大写）： 元（人民币） （小写）： 元 第21条 合同价款的调整。 21.1 本合同价款根据招标文件中规定，采纳 方式确定。 21.2合同价款发生设计变更或洽商的状况时可以调整。合同价款的调整方式： 第22条 工程量的确认 22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间： 22.2 发包人核实已完工程量报告的时间： ，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。 22.3