2023年个体劳务合同(6份范本).docx
《2023年个体劳务合同(6份范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年个体劳务合同(6份范本).docx(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年个体劳务合同(6份范本) 书目 第1篇个体经营户劳务合同书 第2篇个体户劳务聘请合同 第3篇个体户劳务合同范本2023 第4篇个体户劳务合同范本 第5篇个体户劳务合同 第6篇个体劳务合同范本 个体经营户劳务合同书 发包人:(全称)(以下简称甲方) 承包人:(全称)(以下简称乙方) 依据民法典,中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等,公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。 第一条:工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1、2、6楼、2人防工程。 1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、全部平安防护、前期
2、钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、) 其次条:承包方式 劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械,临时用电用水,施工放线等。 第三条合同价款: 承包价格每平米建筑面积全部包干单价元,(人防单价),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。 第四条:付款方式 进场第一个月不结算、其次个月底起先支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。 第五条:平安施工,及平安事故责任 5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府,行业主管部
3、门颁布的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必需做好平安工作,搞好进场人员平安教化,做好现场各项平安措施,确保平安施工,出现平安事故,承包方自己负责。 5.3为了加强平安管理,提高工人平安意识,发包方与承包方签订平安管理协议和各项平安惩罚措施条例。 第六条:工程质量,验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。 6.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必需在自检合格的基础上报验。 6.3承包方必需编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。 6.4为了加强工程质量管理,
4、提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。 6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验准及施工图为依据。 6.6在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人担当。 6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收,并做好验收前的打算工作,如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。 第七条:工期要求 7.1施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款。 7.2必需严格执行双方约定工期,承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场,编制施工进度安排,严格按进度安排施工。 第八条:文明施工 8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施
5、工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整齐,做到工完料清,材料码放整齐。 8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必需报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。 第九条:材料机具供应 9.1本工程由发包人供应的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。 9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等 9.3全部防护用品,防护用具:如平安帽,平安带,手套等由承包方担当。 9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供
6、应的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、 9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中干脆扣除。承包人指定负责签字验收,发包人指定负责签字。 9.6本工程材料,材料的运用实行限额领料制度。严禁奢侈材料,发觉材料奢侈,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按安排提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人担当。 第十条:发包人的权利及义务 10.1负责供应场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二
7、级箱)等大型机械。 10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套),供应必要的技术资料。 10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,平安生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。 10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期限制安排,审查承包人编制的具体施工进度安排和专项方案。 10.6负责对承包人在平安,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发觉有违反约定规定,发包人提出整改看法,督促承包人进行整改,承包人担当造成的损失。 10.7负责组织工程验收工作。 第十一条:承包人的权利和义务 11.1承包人对与其确定劳动关系的
8、作业工人必需仔细审查,保证工人的政治素养,身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。 11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特别工种证件及身份证复印件)。 11.3在施工生产过程中,承包人必需保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,听从发包人的统一支配。 11.4承包人必需按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜运用发包人供应的机械设备及其机具。 11.5承包人必需听从建委,平安站,质检站,监理,项目部等单位检查。主动做好各项打算工作。 11.6承包人应对作业工人进行平安生产,食品卫生,交通平安等方面教化,自觉遵守发包人
9、现场管理规定及各项规章制度。 11.7承包人负责全部作业人员的“三险”。 11.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,平安员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特别工种操作证。 第十二条:承包人违约责任 12.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75%办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无
10、法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。 12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。 第十三条:合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不情愿和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条:合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。 第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 个体户劳务聘请合同 20
11、23个体户劳务聘请甲 方: 乙 方: 雇主(以下简称甲方)与受雇职工(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典和北京市个体工商户、私营企业雇工劳动管理暂行方法,甲乙双方以同等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 第一条 本合同期限自_年_月_日起先,至 _年_月_日终止,其中试用期 天。 其次条 乙方同意在甲方从事 工作。 第三条 甲方对乙方的劳动质量和数量要求是 第四条 甲方每月日以货币形式支付乙方工资,工资不低不元,其中试用期间工资为_元。 第五条 甲方支配乙方每日工作时间不超过8小时,每周不超过40小时,甲方保证乙方至少休息一日,因工作须要延长工作时间的,经乙方同意延长工作
12、时间每日不得超过3小时,每月不得超过36小时。 第六条 甲方支配乙方加班加点的,甲应依法支付加玫加点工资,按以下标准支付工资; 1、 在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,根据乙方小时工资标准的150%支付工资; 2、 在休息日工作,根据乙方日或小时工资标准的200%支付工资; 3、 在法定休假节日工作的,应另外支付乙方日或小时工资标准300%的工资。 第七条 甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定缴纳社会保险费。 第八条 甲方执行国家有关劳动爱护的法规、规章,为乙方供应劳动平安和卫生设施。依据从事工种的须要,发给乙方劳动爱护用品和配置生产、工作必需的劳动工具。 第九条 甲方负责为乙方办
13、理人身意外损害保险。保险期限由甲方根据双方签订的劳动合同期限确定,保险金额为_元。 第十条 甲方应赐予乙方月的患病或非因工负伤的医疗期,乙方在医疗期内患病的医疗费用甲方负担%. 第十一条 乙方应遵守的劳动纪律是 。 第十二条 本合同所依据的客观状况发生重大改变,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。 第十三条 乙有下列情形之一,甲方可以解除本合同: 1、 在试用期间,被证明不符合录用条件的; 2、 严峻违反劳动纪律或甲方规章制度的; 3、 严峻失职、假公济私,对甲方利益造成重大损害的; 4、 被依法追究刑事责任的。 第十四 条下列情形之一,甲可以解除合同,但应提前三
14、十日以局面形式通知乙方: 1、 乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作的; 2、 乙方劳动未达到劳动合同规定的质量和数量的; 3、 甲乙双方不能依据本合同第十二条,就变更合同达成协议的; 第十五条 合同双方当事人协商一样,可以解除劳动合同。 第十六条 乙解除本合同,应当提前三十日以局面形式通知甲方。 第十七条 下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同: 1、 在试用期内的; 2、 甲方以暴力、威逼、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的; 3、 甲方不能根据本合同规定支付劳动酬劳或供应劳动条件的。 第十八条乙方有下列情形之一,甲方不得解除、终止本合同: 1、 患病或非因工负伤在医
15、疗期内的; 2、 女职工在孕期、产期、哺乳期内的; 3、 患职业病或因工负伤并被确认丢失或部分丢失劳动实力的。 第十九条 劳动合同期满,或者甲方破产倒闭时,劳动合同即行终止。 其次十条 甲方依据本合同第十四条、十五条解除乙方劳动合同以及甲方克扣或者无故拖欠乙方工资和拒不支付乙方加班加点工资酬劳的,甲方应依据劳动部违反和解除劳动合同的经济补偿方法支付乙方经济补偿金。 其次十一条 甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由于甲方缘由订立无效劳动合同,给乙方造成损害的,应按劳动部违反(劳动法)有关劳动合同规定的赔偿方法赔偿乙方损失。 其次十二条 乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违反本合同约定的保
16、守商业隐私事项,给甲笔造成损失的,乙方应按劳动部违反(劳动法)有关劳动合同规定的赔偿方法赔偿甲方损失。 其次十三条 当事人约定的其他内容。 其次十四条 因履行本合同发生的劳动争议,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁定委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。 其次十五条 本合同未尽事宜或与今后国家、北京市有关规定相悖的,按有关规定执行。 其次十六条 本合同书一式二份,甲、乙双方各一份。 甲方签名(盖章) 乙方签章 签订日期: 年 月 日 鉴证机关(盖章) 鉴证员(签章) 个体户劳动合同相关学问: 20xx年实施的劳动民法典的适用范围包括个体工商户。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 个体 劳务 合同 范本
限制150内