2023年安防工程承包合同（3份范本）.docx

《2023年安防工程承包合同（3份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年安防工程承包合同（3份范本）.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年安防工程承包合同（3份范本） 书目 第1篇安防工程承包合同通用版 第2篇安防工程承包合同范本新整理版 第3篇安防工程承包合同范本 安防工程承包合同通用版 安防工程就是实现采纳现代科技手段实现平安防护的过程，安防产品则是服务于安防工程的设备。安防监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业，就目前发展看，安防系统工程应用普及越来越广，科技含量越来越高。几乎全部高新科技都可促进其发展，尤其是信息时代的来临，更为该专业发展供应契机。今日我要与大家共享的是：2篇安防工程承包合同相关范本，详细内容如下，欢迎阅读! 安防工程承包合同范本篇一 第一条 为切实加强我市建筑工程平安生产,文明施工管理,确保平

2、安防护,文明施工措施费用计价有标准,支付有依据,监督有方法,依据建设工程平安生产管理条例(国务院令第393号),建筑工程平安防护,文明施工措施费用及运用管理规定(建办89号),广西壮族自治区建筑工程平安防护,文明施工措施费及运用管理细则(桂建质22号)和_市建设工程施工现场管理标准,根据开展城乡清洁工程的要求,结合我市实际,制定本暂行方法. 其次条 本暂行方法适用于本市行政区域内各类新建,扩建,改建的房屋建筑工程(包括与其配套的线路管道和设备安装工程,装饰装修工程),市政基础设施工程,园林绿化工程和拆除工程. 第三条 本暂行方法所称建筑工程平安防护,文明施工措施费用范围,是指工程施工期间的施工

3、作业区,办公区,生活区达到现行的建筑施工平安,文明环境与卫生标准的要求,所需购置和更新施工平安防护,文明施工设施的费用(详见附件1).由现行广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额(以下简称费用定额)的建设工程费用项目的组成中其他措施费所含的环境爱护费,文明施工费,平安施工费和临时设施费组成. 第四条 建设工程质量平安监督机构在职责范围内,应根据现行标准规范及_市建设工程施工现场管理标准对施工现场平安防护,文明施工措施落实状况进行监督检查,并对建设单位支付及施工单位运用平安防护,文明施工措施费用状况进行监督. 第五条 依法进行工程招投标的项目,招标人或具有资质的中介机构在编制工程招标

4、文件时,依照本暂行方法所列的平安防护,文明施工措施项目范围和内容,结合工程特点,根据_市建设工程施工现场管理标准及常规的施工技术方案,单独开列平安施工,文明施工,环境爱护和临时设施等项目的具体清单内容,并根据以下规定指定限制措施项目总报价的费率; 投标人应当根据招标文件的报价要求,依据本暂行方法 第一条的要求,结合工程特点,工期进度,作业环境,以及施工组织设计文件中制定的相应平安防护,文明施工措施方案开列清单,单独报价. 对于费用定额费率区间的取值: (一) 建筑(土建)工程:依据_市建设工程施工现场管理标准及_市城乡清洁工程要求按最高值取值; (二) 市政工程:按桂建管字83号文关于调整我区

5、建筑,安装,市政,园林绿化工程平安文明施工增加费的通知执行; (三) 其余工程:依据工程的实际状况取值,但不得低于最低值. 第六条 对平安防护和文明施工有特别措施要求,未列入平安防护,文明施工措施项目清单内容的,可结合工程实际状况,依照批准的施工组织设计方案另行立项,一并计入平安防护,文明施工措施费用中. 危急性较大工程应当根据国家建设工程平安生产管理条例 其次十六条所规定的分项内容,依据经专家论证审核通过的平安专项施工方案来确定平安防护,文明施工措施项目内容. 对于基坑围护和沿街平安防护设施等有特别措施要求,未列入平安防护,文明施工措施项目清单内容的,应另行标明项目内容. 第七条 市造价管理

6、部门应依据建筑市场实际状况,适时测算,调整和发布建筑工程平安防护,文明施工措施费率. 第八条 平安防护,文明施工措施费用为不行竞争费用,不得作为让利因素参加竞标.建设单位,设计单位, 招标人,招标代理机构,造价询问机构和投标人应按本方法规定,在编制,审查工程概(预)算,标底(预算限制价),投标报价和工程结算时,应按规定单独列项,足额计取平安防护,文明施工措施费用. 第九条 平安防护,文明施工措施费用不包括建筑施工超标准排污,防噪音设施等措施费用.若发生上述费用,应当另行计算,列入工程造价,并计取税金. 第十条 施工单位应在本单位的开户银行(或出具资金证明的银行)设立平安防护,文明施工措施费用专

7、项帐户,并足额存入按本暂行方法计算出的平安防护,文明施工措施费专项费用,并保证此平安经费专款专用. 第十一条 平安防护,文明施工措施费用专项管理采纳定量预付,竣工结算的方式支付: (一) 工程开工时,建设单位应按平安防护,文明施工措施费用的60%向施工单位预付平安防护,文明施工措施费用. (二)施工至二层楼面,完成二次平场后,支付20%; (三)施工至主体结构封顶,验收合格后,支付15%; (四) 工程竣工后,经检查核实,施工期间始终保持平安防护,文明施工合格标准的,建设单位将工程竣工结算审定的平安防护,文明施工措施费用的余额全部支付给施工单位;否则,不予支付. 第十二条 建设单位与施工单位应

8、在施工合同中明确平安防护,文明施工措施项目总费用,费用预付安排及比例,支付方法,运用要求,调整方式等条款. 实行工程总承包的,总承包单位依法将分部分项工程分包给其它单位的,总承包单位与分包单位应在分包合同中明确平安防护,文明施工措施费用由总承包单位统一管理. 平安防护,文明施工措施由分包单位实施的,由分包单位提出平安防护措施及文明施工方案,经总承包单位批准后刚好支付所需费用.并应在分包合同中明确平安防护,文明施工措施费用,费用预付安排及比例,支付方法,运用要求,调整方式等条款. 第十三条 建设行政主管部门在进行施工合同备案时,应严格审查上述内容,对不符合规定的,视同没有保证工程质量和平安的详细

9、措施,不予施工合同备案. 第十四条 建设单位在办理平安生产监督手续时,应将施工合同中约定的平安防护,文明施工措施费用的支付证明提交认可.未提交的,不予办理平安生产监督手续. 第十五条 建设单位应根据本暂行方法及施工合同约定,刚好,足额向施工单位支付平安防护,文明施工措施费用,不得无故拖延,不得跨越总承包单位干脆向分包单位支付平安防护,文明施工措施费用,并督促施工单位落实平安防护,文明施工措施. 第十六条 建设单位应按本暂行方法向施工单位支付平安防护,文明施工措施费用并备存支付凭证备查,未按规定支付平安防护,文明施工措施费用的,由建设行政主管部门依据建设工程平安生产管理条例 第五十四条规定,责令

10、限期整改;逾期未改正的,责令该建设工程停止施工;造成事故的,应担当相应的法律责任. 第十七条 工程监理单位应对施工单位落实平安防护,文明施工措施状况进行现场监理.对施工单位已经落实的平安防护,文明施工措施,总监理工程师或者造价师应刚好审查并签认所发生的费用.监理单位发觉施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中平安防护,文明施工措施的,应当责令其马上整改;对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的,监理单位应刚好向建设单位和建设行政主管部门报告,必要时责令其暂停施工. 第十八条 因建设单位不能按时,足额支付平安防护,文明施工措施费用,致使施工单位不能刚好落实平安防护,文明施工措施导致事故发生的

11、,依法追究责任. 第十九条 总承包单位对平安防护,文明施工措施费用的运用负总责.总承包单位应根据本方法规定及施工合同约定刚好向分包单位支付平安防护,文明施工措施费用.总承包单位不按本方法规定及施工合同约定刚好向分包单位支付平安防护,文明施工措施费用,造成分包单位不能刚好落实平安防护,文明施工措施导致事故发生的,依法追究责任. 其次十条 施工单位在投标报价时,未按本暂行方法规定在投标报价中单列平安防护,文明施工措施费用,计取费率低于本暂行方法规定标准的,不得举荐为中标候选人. 其次十一条 招标人(或中介机构)在回标分析时,应对投标人的平安防护,文明施工措施费用报价是否满意招标文件的要求作出说明.

12、评标委员会应对投标文件的施工组织设计(方案)中平安防护,文明施工措施及措施项目清单中相关的内容与费用进行评审,特殊是按_市建设工程施工现场管理标准进行评审,并按评标方法对不符合要求的作废标处理. 其次十二条 施工单位应确保平安防护,文明施工措施费用专款专用,在财务管理中单独列出平安防护,文明施工措施项目费用清单备查.施工单位应不少于每季度一次,组织平安生产,财务,预决算等相关职能部门对所属工地的平安防护,文明施工措施费用的落实状况进行检查,并有责任向建设行政主管部门反映状况. 其次十三条 施工单位挪用平安防护,文明施工措施费用,由建设行政主管部门依据建设工程平安生产管理条例 第六十三条规定,责

13、令限期改正;逾期未改正的,责令停止施工,并按有关规定处以挪用费用20%以上,50%以下的罚款;造成损失的,依法担当赔偿责任;造成事故的,按有关规定追究其法律责任,并将其违规行为刚好记入信用档案. 其次十四条 工程造价询问,招标代理,工程监理单位违反本方法,不按规定计算,审查,监理的,建设单位不按规定支付平安防护,文明施工措施费用的,施工单位不按规定落实平安防护,文明施工措施的,建设行政主管部门除按本方法规定进行处理外,还应将其违规行为刚好记入信用档案. 其次十五条 平安防护,文明施工措施费用的落实状况将列于施工单位平安生产许可证,三类人员动态考核,监理单位,总监理工程师,平安监理的动态考核业绩

14、. 其次十六条 平安防护,文明施工措施费用落实不规范的,不得评为平安质量标准化的合格工地,不得参加文明工地等评优工作的评比. 其次十七条 建设工程质量平安监督机构对施工现场进行日常监督检查时,应包括以下内容: (一) 施工单位是否根据现行标准规范落实平安防护,文明施工措施,相关管理记录是否齐全,真实;平安防护,文明施工措施费是否按工程项目专款专用. (二) 建设单位是否按合同规定向施工单位支付平安防护,文明施工措施费. (三) 总分包合同中是否按规定包含平安防护,文明施工措施费用的相关内容;总承包方是否按分包合同约定向分包方支付平安防护,文明施工措施费. (四) 监理单位是否按规定进行审查,核

15、实,签证认可. 其次十八条 依法负有行政监督管理的部门工作人员玩忽职守,徇私舞弊,滥用职权的,应依法规赐予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任. 其次十九条 本暂行方法由_市建设与规划委员会负责说明. 第三十条 本暂行方法自年_月_日起执行.本暂行方法规定以外的工程项目,其平安防护,文明施工措施费计取及运用管理可以参照本暂行方法执行. 安防工程承包合同范本篇二 甲方: 乙方: _市风科安防有限公司 甲方现托付_市风科安防有限公司驻_市施工队(以下简称乙方)担当闭路电视监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着同等互利、等价有偿的原则，经过仔细协商达成本协议。 一、工程概况 1

16、、工程名称: 闭路电视监控系统 2、工程地点: 3、工程内容: 闭路电视监控系统安装调试 4、合同签订地： 二、双方的责任和义务 1、甲方负责供应整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水;并供应施工现场专用的有平安防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并担当以下义务： 1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 2按时支付工程进度款。 2、乙方应按合同规定的时间刚好供应工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。 三、工程的时间和进度 1、工期为自开工之日起至验收完毕，共_日。 2、如遇下列状况，乙方可顺延工期： 1 施工现场电源未接通，或障碍物

17、未清除，影响施工; 2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度; 3 甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度; 4 在安装调试中停电 3 小时以上或连续间歇性停电 2 天以上; 5 因甲方决策不刚好而影响工程进度; 6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度; 7 因不行抗力而延误工期。 3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。 4、在实际施工过程中，依据详细状况，甲乙双方友好协商解决。 四、人力不行抗拒因素：如因斗争、严峻火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不行抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的状况下，由甲乙双方另

18、行商定解决方法。 五、工程及工程量的变更 1、由于甲方缘由，对工程中提出的修改项目，必需向乙方出具工程联系单，确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方根据原设计方案施工。 2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等缘由对工程中提出的修改项目，必需向甲方出具工程联系单，确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方根据原设计方案施工。 六、工程验收 1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应帮助甲方的验收。 2、甲方按附件(监控系统工程预算清单)的设备配臵验收乙方供应的设备，整体工程验收遵

19、从附件(监控系统工程预算清单)商定之标准。 3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起_日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲乙双方应在_日内达成处理看法。 4、甲方收到乙方验收工程通知之日起_日内不验收，视为验收合格。 5、有关验收的一切费用由甲方负担。 6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可运用。 七、工程质量与售后服务 1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。 2、乙方负责对甲方的操作和维护人员支配一次集中培训，帮助他们学会

20、系统的操作和日常维护。 3、乙方对工程实行_年保修，负责更换或和修复有质量问题的设备，但不担当因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司供应有偿修理服务，并在设备修理期间尽量为客户供应暂用替换设备，以削减甲方系统的停运时间。 4、乙方在全部工程完工后，向甲方供应全部设备之安装及操作手册一套。 八、工程造价 监控设备金额为：27581元(人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整) 安装调试费金额为：1654.86元(人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整) 工程总造价为：29235.86元(人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整) 九、工程付款方式 1、

21、本合同签订之日起_日内，甲方支付乙方工程总造价 30 %的预付款，作为定金及购臵相关工具和设备。 2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后_日内，甲方向乙方支付工程总造价30%的工程进度款。 3、工程验收合格之日起_日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。 十、违约责任 1、甲乙双方若一方发生违约状况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。 2、因乙方缘由导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。 3、如甲方未能根据合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金

22、后复原施工，乙方不担当由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。 4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一样协议的状况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。 5、工程中途停建、缓建，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。 6、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 十 一、解决合同争议的方式 本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提

23、出诉讼。 十 二、合同附件(监控系统工程预算清单)作为合同不行分割的一部分，同样具备法律效力。 十 三、合同附则 1、本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。 2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。 3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最终签署生效之协议为准。 4、本合同未尽事宜双方协商解决。 甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下： 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 联系电话： 联系电话： 签订时间：_年_月_日 签订时间：_年_月_日 安防工程承包合同范本新整理版 安防工程就是实现采纳现代科技手段实现平安防护的过程，安防

24、产品则是服务于安防工程的设备。安防监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业，就目前发展看，安防系统工程应用普及越来越广，科技含量越来越高。几乎全部高新科技都可促进其发展，尤其是信息时代的来临，更为该专业发展供应契机。今日我要与大家共享的是：2篇安防工程承包合同相关范本，详细内容如下，欢迎阅读! 安防工程承包合同范本篇一 第一条 为切实加强我市建筑工程平安生产,文明施工管理,确保平安防护,文明施工措施费用计价有标准,支付有依据,监督有方法,依据建设工程平安生产管理条例(国务院令第393号),建筑工程平安防护,文明施工措施费用及运用管理规定(建办xx89号),广西壮族自治区建筑工程平安防护,文明施工

25、措施费及运用管理细则(桂建质xx22号)和桂林市建设工程施工现场管理标准,根据开展城乡清洁工程的要求,结合我市实际,制定本暂行方法. 其次条 本暂行方法适用于本市行政区域内各类新建,扩建,改建的房屋建筑工程(包括与其配套的线路管道和设备安装工程,装饰装修工程),市政基础设施工程,园林绿化工程和拆除工程. 第三条 本暂行方法所称建筑工程平安防护,文明施工措施费用范围,是指工程施工期间的施工作业区,办公区,生活区达到现行的建筑施工平安,文明环境与卫生标准的要求,所需购置和更新施工平安防护,文明施工设施的费用(详见附件1).由现行广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额(以下简称费用定额)

26、的建设工程费用项目的组成中其他措施费所含的环境爱护费,文明施工费,平安施工费和临时设施费组成. 第四条 建设工程质量平安监督机构在职责范围内,应根据现行标准规范及桂林市建设工程施工现场管理标准对施工现场平安防护,文明施工措施落实状况进行监督检查,并对建设单位支付及施工单位运用平安防护,文明施工措施费用状况进行监督. 第五条 依法进行工程招投标的项目,招标人或具有资质的中介机构在编制工程招标文件时,依照本暂行方法所列的平安防护,文明施工措施项目范围和内容,结合工程特点,根据桂林市建设工程施工现场管理标准及常规的施工技术方案,单独开列平安施工,文明施工,环境爱护和临时设施等项目的具体清单内容,并根

27、据以下规定指定限制措施项目总报价的费率; 投标人应当根据招标文件的报价要求,依据本暂行方法第一条的要求,结合工程特点,工期进度,作业环境,以及施工组织设计文件中制定的相应平安防护,文明施工措施方案开列清单,单独报价. 对于费用定额费率区间的取值: (一) 建筑(土建)工程:依据桂林市建设工程施工现场管理标准及桂林市城乡清洁工程要求按最高值取值; (二) 市政工程:按桂建管字xx83号文关于调整我区建筑,安装,市政,园林绿化工程平安文明施工增加费的通知执行; (三) 其余工程:依据工程的实际状况取值,但不得低于最低值. 第六条 对平安防护和文明施工有特别措施要求,未列入平安防护,文明施工措施项目

28、清单内容的,可结合工程实际状况,依照批准的施工组织设计方案另行立项,一并计入平安防护,文明施工措施费用中. 危急性较大工程应当根据国家建设工程平安生产管理条例其次十六条所规定的分项内容,依据经专家论证审核通过的平安专项施工方案来确定平安防护,文明施工措施项目内容. 对于基坑围护和沿街平安防护设施等有特别措施要求,未列入平安防护,文明施工措施项目清单内容的,应另行标明项目内容. 第七条 市造价管理部门应依据建筑市场实际状况,适时测算,调整和发布建筑工程平安防护,文明施工措施费率. 第八条 平安防护,文明施工措施费用为不行竞争费用,不得作为让利因素参加竞标.建设单位,设计单位, 招标人,招标代理机

29、构,造价询问机构和投标人应按本方法规定,在编制,审查工程概(预)算,标底(预算限制价),投标报价和工程结算时,应按规定单独列项,足额计取平安防护,文明施工措施费用. 第九条 平安防护,文明施工措施费用不包括建筑施工超标准排污,防噪音设施等措施费用.若发生上述费用,应当另行计算,列入工程造价,并计取税金. 第十条 施工单位应在本单位的开户银行(或出具资金证明的银行)设立平安防护,文明施工措施费用专项帐户,并足额存入按本暂行方法计算出的平安防护,文明施工措施费专项费用,并保证此平安经费专款专用. 第十一条 平安防护,文明施工措施费用专项管理采纳定量预付,竣工结算的方式支付: (一) 工程开工时,建

30、设单位应按平安防护,文明施工措施费用的60%向施工单位预付平安防护,文明施工措施费用. (二)施工至二层楼面,完成二次平场后,支付20%; (三)施工至主体结构封顶,验收合格后,支付15%; (四) 工程竣工后,经检查核实,施工期间始终保持平安防护,文明施工合格标准的,建设单位将工程竣工结算审定的平安防护,文明施工措施费用的余额全部支付给施工单位;否则,不予支付. 第十二条 建设单位与施工单位应在施工合同中明确平安防护,文明施工措施项目总费用,费用预付安排及比例,支付方法,运用要求,调整方式等条款. 实行工程总承包的,总承包单位依法将分部分项工程分包给其它单位的,总承包单位与分包单位应在分包合

31、同中明确平安防护,文明施工措施费用由总承包单位统一管理. 平安防护,文明施工措施由分包单位实施的,由分包单位提出平安防护措施及文明施工方案,经总承包单位批准后刚好支付所需费用.并应在分包合同中明确平安防护,文明施工措施费用,费用预付安排及比例,支付方法,运用要求,调整方式等条款. 第十三条 建设行政主管部门在进行施工合同备案时,应严格审查上述内容,对不符合规定的,视同没有保证工程质量和平安的详细措施,不予施工合同备案. 第十四条 建设单位在办理平安生产监督手续时,应将施工合同中约定的平安防护,文明施工措施费用的支付证明提交认可.未提交的,不予办理平安生产监督手续. 第十五条 建设单位应根据本暂

32、行方法及施工合同约定,刚好,足额向施工单位支付平安防护,文明施工措施费用,不得无故拖延,不得跨越总承包单位干脆向分包单位支付平安防护,文明施工措施费用,并督促施工单位落实平安防护,文明施工措施. 第十六条 建设单位应按本暂行方法向施工单位支付平安防护,文明施工措施费用并备存支付凭证备查,未按规定支付平安防护,文明施工措施费用的,由建设行政主管部门依据建设工程平安生产管理条例第五十四条规定,责令限期整改;逾期未改正的,责令该建设工程停止施工;造成事故的,应担当相应的法律责任. 第十七条 工程监理单位应对施工单位落实平安防护,文明施工措施状况进行现场监理.对施工单位已经落实的平安防护,文明施工措施

33、,总监理工程师或者造价师应刚好审查并签认所发生的费用.监理单位发觉施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中平安防护,文明施工措施的,应当责令其马上整改;对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的,监理单位应刚好向建设单位和建设行政主管部门报告,必要时责令其暂停施工. 第十八条 因建设单位不能按时,足额支付平安防护,文明施工措施费用,致使施工单位不能刚好落实平安防护,文明施工措施导致事故发生的,依法追究责任. 第十九条 总承包单位对平安防护,文明施工措施费用的运用负总责.总承包单位应根据本方法规定及施工合同约定刚好向分包单位支付平安防护,文明施工措施费用.总承包单位不按本方法规定及施工合同约定

34、刚好向分包单位支付平安防护,文明施工措施费用,造成分包单位不能刚好落实平安防护,文明施工措施导致事故发生的,依法追究责任. 其次十条 施工单位在投标报价时,未按本暂行方法规定在投标报价中单列平安防护,文明施工措施费用,计取费率低于本暂行方法规定标准的,不得举荐为中标候选人. 其次十一条 招标人(或中介机构)在回标分析时,应对投标人的平安防护,文明施工措施费用报价是否满意招标文件的要求作出说明.评标委员会应对投标文件的施工组织设计(方案)中平安防护,文明施工措施及措施项目清单中相关的内容与费用进行评审,特殊是按桂林市建设工程施工现场管理标准进行评审,并按评标方法对不符合要求的作废标处理. 其次十

35、二条 施工单位应确保平安防护,文明施工措施费用专款专用,在财务管理中单独列出平安防护,文明施工措施项目费用清单备查.施工单位应不少于每季度一次,组织平安生产,财务,预决算等相关职能部门对所属工地的平安防护,文明施工措施费用的落实状况进行检查,并有责任向建设行政主管部门反映状况. 其次十三条 施工单位挪用平安防护,文明施工措施费用,由建设行政主管部门依据建设工程平安生产管理条例第六十三条规定,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止施工,并按有关规定处以挪用费用20%以上,50%以下的罚款;造成损失的,依法担当赔偿责任;造成事故的,按有关规定追究其法律责任,并将其违规行为刚好记入信用档案. 其次十四

36、条 工程造价询问,招标代理,工程监理单位违反本方法,不按规定计算,审查,监理的,建设单位不按规定支付平安防护,文明施工措施费用的,施工单位不按规定落实平安防护,文明施工措施的,建设行政主管部门除按本方法规定进行处理外,还应将其违规行为刚好记入信用档案. 其次十五条 平安防护,文明施工措施费用的落实状况将列于施工单位平安生产许可证,三类人员动态考核,监理单位,总监理工程师,平安监理的动态考核业绩. 其次十六条 平安防护,文明施工措施费用落实不规范的,不得评为平安质量标准化的合格工地,不得参加文明工地等评优工作的评比. 其次十七条 建设工程质量平安监督机构对施工现场进行日常监督检查时,应包括以下内

37、容: (一) 施工单位是否根据现行标准规范落实平安防护,文明施工措施,相关管理记录是否齐全,真实;平安防护,文明施工措施费是否按工程项目专款专用. (二) 建设单位是否按合同规定向施工单位支付平安防护,文明施工措施费. (三) 总分包合同中是否按规定包含平安防护,文明施工措施费用的相关内容;总承包方是否按分包合同约定向分包方支付平安防护,文明施工措施费. (四) 监理单位是否按规定进行审查,核实,签证认可. 其次十八条 依法负有行政监督管理的部门工作人员玩忽职守,徇私舞弊,滥用职权的,应依法规赐予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任. 其次十九条 本暂行方法由桂林市建设与规划委员会负责说明.

38、 第三十条 本暂行方法自xx年 5 月 1 日起执行.本暂行方法规定以外的工程项目,其平安防护,文明施工措施费计取及运用管理可以参照本暂行方法执行. 安防工程承包合同范本篇二 甲方: 乙方: 南宁市风科安防有限公司 甲方现托付南宁市风科安防有限公司驻贺州市施工队(以下简称乙方)担当闭路电视监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着同等互利、等价有偿的原则，经过仔细协商达成本协议。 一、工程概况 1、工程名称: 闭路电视监控系统 2、工程地点: 3、工程内容: 闭路电视监控系统安装调试 4、合同签订地： 二、双方的责任和义务 1、甲方负责供应整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水

39、;并供应施工现场专用的有平安防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并担当以下义务： 1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 2按时支付工程进度款。 2、乙方应按合同规定的时间刚好供应工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。 三、工程的时间和进度 1、工期为自开工之日起至验收完毕，共 10 日。 2、如遇下列状况，乙方可顺延工期： 1 施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工; 2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度; 3 甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度; 4 在安装调试中停电 3 小时以上或连续间歇性停电

40、 2 天以上; 5 因甲方决策不刚好而影响工程进度; 6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度; 7 因不行抗力而延误工期。 3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。 4、在实际施工过程中，依据详细状况，甲乙双方友好协商解决。 四、人力不行抗拒因素：如因斗争、严峻火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不行抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的状况下，由甲乙双方另行商定解决方法。 五、工程及工程量的变更 1、由于甲方缘由，对工程中提出的修改项目，必需向乙方出具工程联系单，确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系

41、单，乙方有权利要求甲方根据原设计方案施工。 2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等缘由对工程中提出的修改项目，必需向甲方出具工程联系单，确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方根据原设计方案施工。 六、工程验收 1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应帮助甲方的验收。 2、甲方按附件(监控系统工程预算清单)的设备配臵验收乙方供应的设备，整体工程验收遵从附件(监控系统工程预算清单)商定之标准。 3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起 2 日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书

42、，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲乙双方应在 3 日内达成处理看法。 4、甲方收到乙方验收工程通知之日起 5 日内不验收，视为验收合格。 5、有关验收的一切费用由甲方负担。 6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可运用。 七、工程质量与售后服务 1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。 2、乙方负责对甲方的操作和维护人员支配一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。 3、乙方对工程实行 1 年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不担当因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。

43、对保修期后的系统故障或损害，公司供应有偿修理服务，并在设备修理期间尽量为客户供应暂用替换设备，以削减甲方系统的停运时间。 4、乙方在全部工程完工后，向甲方供应全部设备之安装及操作手册一套。 八、工程造价 监控设备金额为：27581元(人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整) 安装调试费金额为：1654.86元(人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整) 工程总造价为：29235.86元(人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整) 九、工程付款方式 1、本合同签订之日起 3 日内，甲方支付乙方工程总造价 30 %的预付款，作为定金及购臵相关工具和设备。 2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后 2 日内，甲

44、方向乙方支付工程总造价30%的工程进度款。 3、工程验收合格之日起 3 日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。 十、违约责任 1、甲乙双方若一方发生违约状况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。 2、因乙方缘由导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。 3、如甲方未能根据合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后复原施工，乙方不担当由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。 4

45、、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一样协议的状况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。 5、工程中途停建、缓建，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。 6、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 十一、解决合同争议的方式 本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。 十二、合同附件(监控系统工程预算清单)作为合同不行分割的一部分，同样具备法律效力。 十三、合同附则 1、本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。